北京市2023年二级建造师之二建建筑工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc

《北京市2023年二级建造师之二建建筑工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年二级建造师之二建建筑工程实务模拟考试试卷B卷含答案.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北京市北京市 20232023 年二级建造师之二建建筑工程实务模拟年二级建造师之二建建筑工程实务模拟考试试卷考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、幕墙玻璃的厚度不应小于()。A.6.0mmB.8.0mmC.10mmD.12mm【答案】A2、普通硅酸盐水泥的代号是（）。A.P。PB.P。FC.P。CD.P。O【答案】D3、建筑工程中，高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。A.从中间开始，对称向两边进行B.从两边开始，对称向中间进行C.从一边开始，依次向另一边进行D.根据螺栓受力情况而定【答案】A4、检查检测试验管理制度的执行情况组织负责人是（）。A.

2、建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.监理单位项目负责人D.施工项目技术负责人【答案】D5、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D6、外墙外保温工程施工期间及完工后()内，基层及环境空气温度不应低于()。A.12h，5B.24h，5C.12h，-5D.24h，-5【答案】B7、水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于（）天。A.7B.14C.21D.28【答案】B8、普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，

3、下端应做（）细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于 100mm。A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】B9、进口钢材应符合()和设计的要求。A.现行国家产品标准B.合同规定标准C.行业标准D.出产国国家产品标准【答案】B10、根据民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013 版），需要控制的室内环境污染物不包括（）。A.氨B.苯及氡C.氖D.甲醛及挥发性有机物【答案】C11、构造均匀，不易变形、翘曲和开裂，可代替木材用于室内墙面、顶棚的人造木板是（）。A.胶合板B.刨花板C.软质纤维板D.硬质纤维板【答案】D12、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指()。A.连墙件与架体连接处B.剪刀撑与水

4、平杆连接处C.剪刀撑与立杆连接处D.纵横向水平杆与立杆连接处【答案】D13、屋面保温隔热材料的复验指标不包括（）。A.导热系数B.抗压强度C.粘结强度D.燃烧性能【答案】C14、碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度最大限值是()mm。A.350B.400C.450D.500【答案】A15、关于钢筋工程施工质量控制的说法中，正确的是（）。A.按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率三项内容B.在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋（同一钢筋来源的成型钢筋）连续三批进场检验均一次检验合格时，其后的检验批量可扩大一倍C.成型钢筋进场时,检验批量可由合同约定，同一工程、同

5、一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不宜大于 60tD.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应停止使用该批钢筋，并对该批钢筋进行复验【答案】B16、地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于（）mA.1.5B.1.8C.2D.2.1【答案】C17、下列关于楼梯的说法错误的是（）。A.主要交通用的楼梯的梯段净宽一般不应少于两股人流B.梯段改变方向时，扶手转向端的平台最小宽度不得小于 1.20mC.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 2mD.少年儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于 0.1m 时，必须采取防止少年儿童坠落的措施【答案】D18

6、、施工期间最高气温为 25，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】C19、关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法，正确的是（）。A.涂层厚度等于或大于 30mm 的钢梁和桁架，宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他相应的措施B.施涂防腐涂料和防火涂料时，操作者必须有特殊工种作业操作证（上岗证）C.通常情况下，先进行防火涂料涂装，再进行防腐涂料涂装D.厚型防火涂料涂层的厚度，最薄处厚度不应低于设计要求的 75%【答案】B20、关于材料质量管理的说法，错误的是（）。A.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，经相关方协商后可按标准规定降级使用

7、B.现场检验不合格的材料，经相关方协商后可按标准规定降级使用C.施工检测试验计划由施工项目技术负责人组织编制D.见证人员发生变化时，监理单位应通知相关单位，办理书面变更手续【答案】A21、下列（）的极限状态属于正常使用的极限状态。A.结构因强度不足发生破坏B.构件倾覆C.混凝土构件裂缝发展过宽D.受反复荷载作用构件发生疲劳破坏【答案】C22、以下关于砌体工程雨期施工说法错误的是（）。A.雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工B.每天砌筑高度不得超过 1.2mC.砌筑砂浆要根据砂的含水量变化随时调整水胶比D.砌筑砂浆要适当增大稠度【答案】D23、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其()

8、及其认可范围内施焊。A.施工队领导批准项目B.甲方领导批准项目C.考试合格项目D.监理工程师批准项目【答案】C24、严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开（）以上。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm【答案】C25、激光铅直仪的主要功能是（）。A.测高差B.测角度C.测坐标D.点位竖向传递【答案】D26、下列玻璃中，适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位的是（）。A.浮法玻璃B.吸热玻璃C.夹层玻璃D.热反射玻璃【答案】C27、水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（）之间。A.15B.35C.51

9、0D.535【答案】D28、雨期 CFG 桩施工，槽底预留的保护层厚度最小限值是（）m。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.7【答案】C29、同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。A.两端铰支B.一端固定，一端自由C.一端固定，一端铰支D.两端固定【答案】B30、填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑（）天后进行。A.7B.14C.28D.30【答案】B31、混凝土结构中应用最多的是（）结构。A.素混凝土B.钢筋混凝土C.预应力混凝土D.钢混凝土组合【答案】B32、关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（）。A.场地四周围挡应

10、连续设置B.现场出入口可以不设置保安值班室C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线D.在建工程审批后可以住人【答案】A33、卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，应按（）的次序施工。A.由屋面最低标高向上B.由屋面最高标高向下C.先大面后细部D.高低跨同时【答案】A34、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（）。A.项目经理B.项目技术负责人C.土建工程技术人员D.电气工程技术人员【答案】D35、填充墙与承重主体结构间的缝隙部位施工，应在填充墙砌筑（）d 后进行。A.7B.14C.21D.28【答案】B36、多层小砌块房屋 6 度以下地震设防时的芯柱竖向插筋不应小于（），并贯通墙身与圈梁连

11、接。A.112B.114C.212D.214【答案】A37、当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（）。A.经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定能达不到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D.经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收【答案】B38、主要用于点位的竖向传递的测量仪器是（）。A.水准仪B.经纬仪C.铅直仪D.全站仪【答案】C39、在施工机具安全管理中，说法错误的是（）。A.在潮湿场所上操作应使用类手持电动工具B.工具中运

12、动的危险部件，必须按有关规定装设防护罩C.电焊机焊把线长度一般不应超过 30mD.电焊机施焊现场 5m 范围内不得堆放易燃、易爆物品【答案】D40、不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为():A.3 个月至 3 年B.6 个月至 3 年C.1 年至 3 年D.3 年【答案】B41、玻璃板隔墙应使用（）。A.磨砂玻璃B.防火玻璃C.安全玻璃D.真空玻璃【答案】C42、防水混凝土留设施工缝的说法正确的是（）。A.墙体水平施工缝应留在剪力较小处或底板与侧墙的交接处B.墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上C.拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱

13、（板）墙接缝线以下 100mm 处D.垂直施工缝不宜与变形缝相结合【答案】B43、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（）。A.石灰B.石膏C.水泥D.水玻璃【答案】C44、模板工程的设计原则不包括（）。A.实用性B.美观性C.安全性D.经济性【答案】B45、工程消防验收申请应由（）提出。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.施工安装单位【答案】A46、关于建筑幕墙的防雷施工的说法，正确的是（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系独立存在B.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理C.幕墙的铝合金立柱，在 15m 范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通D.兼有

14、防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于 1mm 的铝合金板制造【答案】B47、条板隔墙开槽应在隔墙安装（）d 后进行。A.5B.7C.10D.14【答案】B48、设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（）。A.从上而下B.先支的先拆C.先拆承重模板D.先拆底部的模板【答案】A49、严寒、寒冷地区的公共建筑，其体形系数的要求是（）。A.0.4B.0.5C.0.4D.0.5【答案】A50、关于常用水泥技术指标说法错误的是（）。A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间B.初凝时间不宜过长，终凝时间不宜过短C.常用水泥的初凝时间均不得短于 45minD.体积安定性不良，就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝【答

15、案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、混凝土基础工程中，分项工程主要有（）工程属于混凝土基础工程中的分项工程。A.钢筋B.混凝土C.模板D.后浇带混凝土E.降水【答案】ABCD2、家装施工现场用电应符合下列规定：()。A.施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统B.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成C.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器D.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地E.暂停施工时应切断电源【答案】BCD3、结构施工期间测量的主要工作内容有（）。A.主轴线内控基准点的设置B.施工楼层放线抄平C.轴线投测D.标高传递E.测量人员培训【答案】ABCD4、为减

16、少降水对周边环境的影响，可采取的技术措施有（）。A.井点回灌B.砂井回灌C.井点降水D.喷射井降水E.减缓降水速度【答案】AB5、下列属于消防安全基本方针的有（）。A.防消结合B.预防为主C.落实责任D.综合治理E.健全组织【答案】AB6、在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣,可以()。A.提高混凝土与钢筋的握裏力B.降低混凝土的水化热C.增加混凝土的密实度D.提高混凝土抗压强度E.减少内部微裂【答案】ACD7、下列关于普通混凝土小型空心砌块的说法中，错误的是（）。A.可作为烧结砖的替代材料B.砌筑前不允许浇水C.墙体较易产生裂缝D.主要用于非承重的隔墙和围护墙E.还可用于屋面保温【答案】D8、

17、木材干缩变形导致的现象有（）。A.表面鼓凸B.开裂C.接榫松动D.翘曲E.接缝不严【答案】BCD9、关于模板工程安装的说法，错误的有（）。A.模板工程安装前，应进行详细的设计计算B.模板与混凝土接触面应清理干净并刷油性隔离剂C.浇筑混凝土前，所有模板均应浇水湿润，但模板内不得有积水D.跨度为 8m 的梁模板的起拱高度取 16mmE.后浇带模板与支架与其他模板整体搭设【答案】BC10、对于（）的钢结构所采用的焊接材料应按其产品标准的要求进行抽样复验。A.结构安全等级为一级的一、二级焊缝B.结构安全等级为二级的一、二级焊缝C.需要进行疲劳验算构件的焊缝D.材料混批或质量证明文件不齐全的焊接材料E.

18、设计文件或合同文件要求复检的焊接材料【答案】ACD11、下列有关钢结构特点说法正确的是()A.材料强度高，自重轻B.便于工厂生产和机械化施工C.具有优越的抗震性能D.无污染、可再生、节能、安全E.耐火性好【答案】ABCD12、一般情况下，关于钢筋混凝土框架结构震害的说法，正确的有()。A.短柱的震害重于一般柱B.柱底的震害重于柱顶C.角柱的震害重于内柱D.柱的震害重于梁E.内柱的震害重于角柱【答案】ACD13、关于施工现场宿舍管理的说法,正确的有()。A.必须设置可开启式窗户B.床铺不得超过 3 层C.住宿人员人均面积不得小于 2.5 D.每间居住人员不得超过 16 人E.宿舍内通道宽度不得小

19、于 0.9m【答案】ACD14、下列关于砂浆、混凝土流动性说法中正确的有（）。A.稠度测定仪测得的砂浆稠度值越小，流动性越大B.稠度测定仪测得的砂浆稠度值越大，流动性越大C.混凝土坍落度与坍落扩展度越小，流动性越大D.混凝土坍落度与坍落扩展度越大，流动性越大E.维勃稠度仪测得的混凝土稠度值越小，流动性越大【答案】BD15、家装施工现场用电应符合下列规定：()。A.施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统B.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成C.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器D.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地E.暂停施工时应切断电源【答案】BCD16、(2019 年

20、真题)针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（）。A.导热系数B.厚度C.压缩强度D.密度E.抗折强度【答案】ACD17、应进行脚手架检查与验收的阶段有（）。A.作业层上施加荷载前B.每搭设完 68m 高度后C.基础完工后，脚手架搭设前D.停用超过 15dE.遇有五级风后【答案】ABC18、建筑施工企业现场综合考评内容包括()。A.施工组织管理B.工程质量管理C.施工安全管理D.文明施工管理E.现场管理【答案】ABCD19、进行必要验算和说明的专项工程方案是()。A.脚手架工程B.临时用水用电工程C.起重吊装工程D.季节性施工E.土方开挖工程【答案】ABCD20、影响保温材料导

21、热系数的因素有（）。A.材料的性质B.表观密度与孔隙特征C.湿度D.厚度E.热流方向【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、（2013 年真题）【背景资料】某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积 24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600 万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期 306 天，自 2012

22、 年 3 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，工期奖罚标准为 2 万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。【问题】指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。【答案】二、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备和施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于 2007 年 3 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请

23、并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007 年 4 月20 日下午 4 时为投标截止时间，5 月 10 日发出中标通知书。在 4 月 20 日上午A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 4 月 20 日下午 5 时才送达。4 月 23 日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成，其中当地招标办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术经济专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件盖了公章，但无法定代表人签字；D 企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E 企业对某分项工程报价有漏项。招标人于 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知

24、书，双方于 6 月 12 日签订了书面合同。【问题】1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2.分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出开标工作的不妥之处，并说明理由。4.指出评标委员会人员组成的不妥之处。5.指出招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】1.妥当。工程方案、技术特别复杂的工程经批准后方可进行邀请招标。2.B 企业投标文件有效，C 企业投标文件应拒收，超出投标截止时间，D 企业投标文件有效，属细微偏差；E 企业投标文件有效，属细微偏差。3.（1）开标时间不妥。开标时间应为投标截止时间。（2）开

25、标主持单位不妥。开标应由招标单位代表主持。4.（1）公证处人员只公证投标过程，不参与评标；（2）招标办公室人员只负责监督招标工作，不参与评标；（3）技术经济专家不得少于评标委员会成员总数的 23，即不少于 5 人。5.不妥。招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 30 日内签订书面合同。三、某综合楼工程，地下 3 层，地上 20 层，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，主体为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照相关规定签订了施工合同，约定施工过程中部分材料由建设单位采购。事件一：施工单位编制的桩基施工方案中列明，基础桩共计 900 根，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注混凝土

26、；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm，对工程桩的桩身完整性按 1%进行抽检。监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件二：在基坑施工过程中施工单位进行了基坑监测，监测中发现数据达到了监测报警值，立即向建设单位上报了。事件三：基坑开挖完毕后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约 350 平方米软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。事件四：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不

27、得超过国家标准建筑施工场界噪声限值的规定。【问题】1.指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。2.事件二中，在基坑监测是出现哪些征兆立即报警？3.事件三中，施工单位和监理单位的做法是否妥当，并说明理由。4.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？【答案】1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm。正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌 0.81.0m。不妥之处二：对工程桩的桩身完整性按 1%的进行抽检。正确做法：工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%，且不

28、应少于 10 根。2.出现下列危险征兆时立即报警：支护结构位移达到设计规定的位移限值；支护结构位移速率增长且不收敛；支护结构构件的内力超过其设计值；基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降、倾斜限值；基坑周边建（构）筑物道路、地面开裂；支护结构构件出现影响整体结构安全的损坏；基坑出现局部坍塌；开挖面出现隆起现象；基坑出现流土、管涌现象。3.不妥之处一：基坑开挖完毕后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。理由：正确的做法是在基坑（槽）开挖至基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。不妥之处二：发现地基东

29、南角有约 350 平方米软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。理由：如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。4.作业时间段规定：夜间施工一般指当日 22 时至次日 6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。特殊情况需要昼夜连续施工，需做好如下：需办理夜间施工许可证明并公告附近社区居民。四、某新建工程，经过公开招标，建设单位与某施工单位 A 签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。合同中明确计价中的风险内容及其范围。A 单位中标书相关情况如下：该工程的基坑开挖土方量为 2000m3，假设直接费单价为5 元/m3，综合费率为直接费的 24%，土方工程要求工期为 10 天。地面

30、贴砖工程量 10000，定额单价人工费 45 元/、材料费 60 元/、机械费 5 元/，企业管理费费率 17%，利润率 6%，增值税税率为 9%。分部分项工程量清单合价为15000 万元，措施费项目清单合价为 700 万元，暂列金额为 500 万元，其他项目清单合价 900 万元，总包服务费为 90 万元，规费为 225 万元。建设单位采购的某材料，进场后经过施工单位的检验后投入工程使用，后发现这批材料不符合合同约定质量要求，造成一定返工损失，监理单位要求施工单位承担此部分损失。在实际施工中发生如下事项：事项一、基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师停工的指令，进行地质复查，配合用工 15

31、个工日，停工 1 天；事项二、建设单位提出基坑开挖深度加深 1.5m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 400m3。事项三、因租赁的挖土方机械出了问题需要大修理，晚开工 3日，造成人员窝工 30 个工日；问题：1.写出计价风险不包含哪些风险？写出专用措施费包含哪些项目费用？2.地面贴砖分项工程综合单价是多少元？工程中标总造价是多少万元？（结果有小数的保留两位）【答案】1.（1）1）国家法律、法规、规章和政策变化；2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整；3）合同中已约定的市场物价波动范围；4）不可抗力。（2）模板、脚手架、垂直运输、超高费等。2.（1）综合单价：（45+60+5）（1+1

32、7%）（1+6%）=136.42 元/。（2）中标造价：（15000+700+900+225）（1+9%）=18339.25 万元。3.（1）不合理；理由：对于业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任，对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任。（2）物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独存放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用。4.（1）事项一工期索赔成立；因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，可索赔工期 1 天；事项二工期索赔成立；因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任，工期索赔成立，可索赔工期 2 天，400m

33、3（2000m310 天）=2 天；事项三工期索赔不成立；因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任，工期索赔不成立。五、某建设单位投资新建办公楼，建筑面积 8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A 施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为 10 个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件一、A 施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件二、A 施工总承包

34、单位在项目管理过程中，与 F 劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A 施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给 B 专业分包单位施工。A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给 C 专业分包单位施工。C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取 8%的管理费后分包 D 专业分包单位。【问题】1.事件一中，A 施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？2.事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。【答案】1.A 施工总承包单位应对工程的质量、安全、进度（或工期）、造价管理目标全面

35、负责；总承包方式还有设计-施工总承包（或 D-B）、设计-采购总承包（或 E-P）、采购-施工总承包（或 P-C）。2.事件二中违法分包及理由的有：不妥之一：A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给 C 专业分包单位施工；理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可。不妥之二：C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取 8%的管理费后分包 D 专业分包单位；理由：分包单位不得将其建设工程再次分包。不妥之三：A 总承包单位将模板、脚手架分包给劳务单位；理由：总承包单位只能将劳务作业分包给劳务单位（或不得将模板、脚手架等周转材料分包给劳务单位）。六、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼

36、五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积 24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价 3600 万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期 306 天，自 2012 年 3 月 1 日起至 2012 年 12 月 31日止。工期奖罚标准为 2 万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议，协议价款为 60 万元。事件二

37、：施工总承包单位进场后，将装饰装修工程分包给 A 专业公司。A 专业公司在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将其承包的专业工程中非劳务作业部分给了 B 公司施工。事件三：2012 年 3 月 22 日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用 6 万元。2012 年 4 月 5 日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8 万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出 6 万元排水费用、8 万元检测费用的索赔

38、。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于 2012 年 12 月 28 日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于 2013 年 1 月 5 日确认验收通过，并开始办理工程结算。【问题】1.建设工程施工合同（示范文本）由哪些部分组成？并说明事件一中关于钢筋价格调整的补充协议归属于合同的哪个部分？2.事件二中 A 专业公司的行为属于什么行为？法律法规规定的该行为主要有哪些情形？3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。【答案】1.（1）建设工程施工合同（示范文本）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（2）关于钢筋价格调整的补充协议属于洽商文件，归属合同协

39、议书部分。2.A 专业公司的行为属于违法分包行为。法律法规规定的该行为主要有：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。3.七、

40、【背景资料】某高层办公楼，总建筑面积 137500m2，地下 3 层，地上 25 层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，将设计文件直接给了专业分包单位。专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在施工前进行了三级安全教育。专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施

41、工人员兼任现场安全生产监督工作，土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下 85m)时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场，待施工人员查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象，没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成 4 名施工人员被掩埋，经抢救 3 人死亡、1 人重伤。事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因，是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。事故造成直接经济损失 80 万元，于是专业分包单位要

42、求设计单位赔偿事故损失 80 万元。【问题】1请指出上述整个事件中有哪些做法不妥?并写出正确的做法。2三级安全教育是指哪三级?3本起事故可定为哪种等级的事故?请说明理由。4这起事故中的主要责任者是谁?请说明理由。【答案】1整个事件中，有下列做法不妥：(1)施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给专业分包单位施工不妥。正确做法是按合同规定的程序选择专业分包单位或得到业主同意后分包。(2)专业设计单位将设计文件直接交给专业分包单位不妥。正确做法是设计单位将设计文件提交给总承包单位，经总承包单位组织专家进行论证、审查同意后，由总承包单位交给专业分包单位实施。(3)专业分包单位编制的基坑支

43、护工程和降水工程专项施工组织方案经由施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织施工不妥。正确做法是专项施工组织方案应先经总承包单位技术负责人审核签字，再经总监理工程师审核签字后再由专业分包单位组织施工。(4)专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作不妥。正确做法是按照建设工程安全生产管理条例规定，在施工过程中，安排专职安全生产管理人员负责现场安全生产监督工作。(5)当基坑四周地表出现裂缝，总承包单位收到监理单位要求停止施工的书面通知而不予理睬、拒不执行不妥。正确做法是总承包单位在收到总监理工程师发出的停工通知后，应该立即停止施工，查明原因，采取有效措

44、施消除安全隐患。(6)事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报事故情况不妥。正确做法是事故发生后专业分包单位应立即向总承包单位报告，由总承包单位立即向有关安全生产监督管理部门报告。(7)工程质量安全事故造成经济损失后，专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失不妥。正确做法是专业分包单位向总承包单位提出损失赔偿，由总承包单位再向业主提出损失赔偿要求。2三级安全教育是指公司、项目、班组三个层次的安全教育。3本事故可定为较大事故。较大事故是指造成 3 人以上(含 3人)10 人以下死亡，或者 10 人以上(含 10 人)50 人以下重伤，或者 1000 万元以上(含 1000 万元)5

45、000 万元以下直接经济损失的事故。4这起事故的主要责任是施工总承包单位。因为当基坑四周地表出现裂缝，监理工程师书面通知总承包单位停止施工，并要求撤离现场施工人员查明原因时，施工总承包单位拒不执行监理工程师指令，没有及时采取有效措施避免基坑严重坍塌安全事故的发生。八、某新建工程，地下 2 层，地上 19 层，总建筑面积 52000，基坑深度为7.5m，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。在基坑工程施工过程中，施工单位委托了具有相应资质的第三方进行基坑监测。监测单位进场后按照相关要求在基坑周围布置了围护墙位移监测点。监测点沿基坑长边中部、阴角处布置，监测

46、点水平间距为 30m，各边监测点数分别为 2 个、3 个、2 个、1 个，水平和竖向监测点分开设置。监理工程师检查时发现有错误之处，要求整改。为加强消防安全管理工作，现场严格执行动火审批制度，公司安全部门定期组织人员对现场进行消防安全检查。一次检查中发现，现场电焊工随身携带有操作证和动火证并独自进行电焊切割作业。临时搭设的面积为 180 的钢筋加工棚内配备有 4 只 5L 灭火器。面积为80 的木工机具间内配备有 3 只灭火器。仓库、油库、危化品库或堆料厂内，每组灭火器不少于 2 个，每组灭火器之间的距离不大于 35m。检查结束后，公司要求项目部对于有安全隐患的地方及时进行整改。某次对于防护栏

47、杆和塔吊作业进行专项安全检查过程中，发现五层的临边洞口设置了高度为 0.8m 的防护栏杆，防护栏杆设置了挡脚板和顶部横杆，挡脚板高度 120mm，防护栏杆每隔2.2m 设置一道立杆。检查人员认为存在安全隐患，提出整改要求。建设单位急于投入使用，工程完工后第二天，立即对室内环境质量进行验收。对于房间内检测点个数超过 2 个的，取各点中检测结果最大值作为该房间的检测值。室内氡浓度检测时，房间的对外门窗关闭 1h 后进行，【答案】1.（1）错误之处一：在基坑工程施工过程中委托基坑监测；正确做法：在基坑工程施工前进行委托。错误之处二：施工单位委托了具有相应资质的第三方进行基坑监测；正确做法：应由建设单

48、位委托具有相应资质的第三方进行基坑监测。错误之处三：监测点沿基坑长边中部、阴角处布置；正确做法：监测点应沿基坑周边布置，周边中部、阳角处应布置监测点。错误之处四：监测点水平间距为 30m；正确做法：监测点水平间距不宜大于 15-20m。错误之处四：各边监测点数分别为 2 个、3 个、2 个、1 个；正确做法：每边监测点数不宜少于 3个。错误之处五：水平和竖向监测点分开设置；正确做法：水平和竖向监测点宜为共用点。（2）基坑工程监测报警值应由监测项目的累计变化量和变化速率值共同控制。2.（1）错误之处一：现场电焊工随身携带有操作证和动火证并独自进行电焊切割作业；九、某投资公司建造一幢办公楼，采用公

49、开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为 2018 年 5 月 30 日。该投资公司于 2018 年 3 月 6 日发出招标公告，共有 5 家建筑施工单位参加了投标。开标会于 2018 年 6 月 3 日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第 2 家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方在中标单位收到中标通知书之日起 30d 内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为 2018 年 8 月 16 日。工程开工后发生了如下几项事件。事件 1：因拆迁工作拖延，甲方于 2018 年 8 月18 日才向乙方提供施工场地，导致乙方 A、B 两项工作延误了

50、2d，并分别造成人工窝工 6 个和 8 个工日；但乙方 C 项工作未受影响。事件 2：乙方与机械设备租赁商约定，D 项工作施工用的某机械应于 2018 年 8 月 28 日进场，但因出租方原因推迟到当月 29 日才进场，造成 D 工作延误 1d 和人工窝工 7 个工日。事件 3：因甲方设计变更，乙方在 E 项工作施工时，导致人工增加 14 个工日，相关费用增加了 1.5 万元，并使施工时间增加了 2d。事件 4：在 F 项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工 6 个工日，其他费用 1000元，并使 H 项工作时间延长 1d，人工窝工 24 个工日。上述事件中，A、D、H 三项