山东省2023年一级建造师之一建水利水电工程实务精选试题及答案二.doc

《山东省2023年一级建造师之一建水利水电工程实务精选试题及答案二.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建水利水电工程实务精选试题及答案二.doc（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建水利水电工程实务年一级建造师之一建水利水电工程实务精选试题及答案二精选试题及答案二单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、碾压混凝土坝施工中，压实质检至少每（）h 一次。A.1B.2C.3D.4【答案】B2、某土石坝碾压时采用进退错距法进行碾压，已知碾滚净宽是 1.5m，设计碾压遍数是 3 遍，则错距宽度为（）m。A.1.5B.0.75C.0.5D.0.3【答案】C3、在堤防工程中，铲运机兼作压实机械时，轮迹应搭压轮宽的（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B4、新拌砂浆的流动性用（）表示，保水性用（）表示。A.沉入度、分层

2、度B.坍落度、分层度C.坍落度、沉入度D.沉入度、坍落度【答案】A5、根据水利水电工程标准施工招标资格预审文件（2009 年版），资格预审申请文件的法定代表人或委托代理人签字要求是（）。A.正本全签B.正本除封面、封底、目录、分隔页外全签C.正副本全签D.正副本除封面、封底、目录、分隔页外全签【答案】B6、大型水斗机的应用水头约为()mA.50100B.2050C.40250D.3001700【答案】D7、碾压混凝土坝采用的筑坝材料为（）混凝土。A.高强B.普通C.干贫D.低强【答案】C8、低温季节混凝土施工的气温标准为（）。A.日平均气温连续 5d 稳定在 5以下或最低气温连续 5d 稳定在

3、-3以下B.日平均气温连续 3d 稳定在 5以下或最低气温连续 5d 稳定在-3以下C.日平均气温连续 5d 稳定在 5以下或最低气温连续 5d 稳定在-5以下D.日平均气温连续 3d 稳定在 5以下或最低气温连续 5d 稳定在-5以下【答案】A9、可行性研究报告批准后，如在主要内容上有重要变动，应经过（）复审同意A.总设计单位B.原批准机关C.项目主管部门D.项目法人【答案】B10、根据水利水电工程标准施工招标文件的规定，（）是划清发包人和承包人双方在合同中各自的责任、权利和义务。A.投标函B.专用合同条款和通用合同条款C.合同技术条款D.协议书【答案】B11、（2016 年）根据水利水电工

4、程标准施工招标文件（2009 年版），在承包人索赔处理程序中，如承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.28C.42D.56【答案】B12、根据水利水电工程施工组织设计规范SL303-2017，采用心墙式防渗体的土石围堰，其防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值应为()m。A.1.00.8B.0.80.6C.0.60.3D.0.30.1【答案】C13、在帷幕灌浆施工中，当某一比级浆液的注入量已达 300L 以上或灌浆时间已达 30min 时，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应（）。A.将浓度改浓一级B.将浓度改稀一级C.保持浆液浓度不

5、变，继续灌浆D.停止灌浆，进行检查【答案】A14、水利水电混凝土工程中，关于自升式模板施工工艺的说法，正确的是（）。A.模板采用插挂式锚钩，简单实用，定位准，拆装快B.多用钢模，作为浇筑混凝土墙和隧洞混凝土衬砌使用C.自升式模板自重大，升程不准确D.在浇筑过程中，模板的面板紧贴混凝土面滑动【答案】A15、根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017），某水库设计灌溉面积为 120 万亩，则此水库的工程等别至少应为（）等。A.B.C.D.【答案】A16、混凝土抗渗等级 W2 表示（）。A.抵抗压力水渗透作用的能力为 2MPaB.抵抗压力水渗透作用的能力为 0.2MPaC.抵抗压力水渗

6、透作用的能力为 20 次D.抵抗压力水渗透作用的能力为 2 次【答案】B17、一般情况下，水平位移监测采用()。A.交会法B.三角高程法C.水准观测法D.视准线法【答案】D18、在水电站竖井施工中，围岩稳定性较差时宜（）A.上段开挖，下段衬砌B.下段开挖，上段衬砌C.分段开挖，分段衬砌D.全段开挖，全段衬砌【答案】C19、根据防洪法，在河道上修建跨河桥梁，其（）应当报经有关水行政主管部门审查同意。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程建设方案D.工程补偿方案【答案】C20、根据水利水电工程标准施工招标文件，发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人按合同规定共同验收，在验收时，承包人应按监

7、理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.设备供应商【答案】A21、水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮的水轮机是（）。A.混流式B.轴流式C.斜流式D.贯流式【答案】A22、根据水利水电建设工程验收规程SL223-2008，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）内进行。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年【答案】C23、拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于（）作用荷载。A.永久B.基本C.可变D.偶然【答案】D24、防洪法规定，在蓄滞洪区内建造房屋应当采用（）结构。A.尖顶式B.平顶式C

8、.坡屋面D.圆弧顶【答案】B25、在堤身压实作业中，分段、分片碾压的相邻作业面搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应（）m。A.大于 0.5B.小于 0.5C.等于 0.5D.等于 0.3【答案】B26、根据水利部建设项目验收相关规定，项目法人完成工程建设任务的凭据是()。A.竣工验收鉴定书B.工程竣工证书C.合同工程完工证书D.项目投入使用证书【答案】A27、在天然地层中的锚固方法以（）方式为主。A.钻孔回填B.钻孔灌浆C.锚定板D.加筋土【答案】B28、根据水利水电工程施工组织设计规范SL303-2017，导流明渠弯道半径不宜小于()倍明渠底宽。A.3B.4C.5D.6【答案】A29、根据水利安

9、全生产信息报告和处置规则（水安监（2016）220 号）,水利生产安全事故信息包括生产安全事故和（）信息。A.一般涉险事故B.较大涉险事故C.重大涉险事故D.特别重大涉险事故【答案】B30、（）是指水流流速和方向改变，对建筑物过流面所产生的压力。A.静水压力B.扬压力C.动水压力D.浪压力【答案】C31、工程项目的总体设计单位应承担工程项目的（）设计。A.单项工程B.主体工程C.分项工程D.单位工程【答案】B32、自航耙吸式挖泥船处理疏浚泥土的方法属于（）。A.吹填法B.边抛法C.水上抛泥法D.水下抛泥法【答案】B33、下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（）。A.热水拌合B.预热细骨料

10、C.预热粗骨料D.预热水泥【答案】D34、根据水利水电工程标准施工招标文件的规定，关于施工招标程序的说法，正确的是（）。A.招标人可以组织部分投标人进行现场踏勘B.招标文件的澄清和修改通知将在投标截止时间 20d 前以书面形式发给投标人C.招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复D.重新招标时投标人仍少于 3 个的，经地方人民政府批准后可不再进行招标【答案】C35、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A.压实度B.最优含水率C.最大干密度D.相对密度【答案】D36、下列施工用电中不属于一类负荷的是（）。A.井、洞内的照明B.基坑内的排水C.泄洪设施D.混凝土搅拌系统

11、【答案】D37、下列地质条件中，适宜采用护盾式掘进机开挖的是（）。A.软岩B.淤泥C.坚硬岩体D.中等坚硬的较完整岩体【答案】A38、槽孔型防渗墙使用广泛，其孔斜率不应大于()。A.3%B.3C.4%D.4【答案】D39、（2014 年）根据水利工程建设项目施工监理规范（SL2882003），总监理工程师的下列职责中，可授权给副总监理工程师的是（）A.审批监理实施细则B.签发各类付款证书C.签发监理月报D.调整监理人员【答案】D40、（2017 年）根据水电建设工程质量管理暂行办法（电水农1997220号文)，下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是（)。A.一般事故B.较大事故C.重大

12、事故D.特大事故【答案】B41、水闸在首次安全鉴定后,以后应每隔（）年进行一次全面安全鉴定A.5B.6C.10D.15【答案】C42、混凝土坝中，过流表面混凝土强度等级不应低于（）A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】D43、根据水工程建设规划同意书制度管理办法(试行）(水利部令 31 号），下列部门中不受 理申请和审査签署水工程建设规划同意书的是（）。A.水利部B.流域管理机构C.省水利局D.市水利局【答案】A44、使用水准仪进行照准操作时，如果出现视差，正确的处理步骤是（）。A.目镜调焦看清十字丝物镜调焦尺像与十字丝重合B.看清十字丝目镜调焦物镜调焦尺像与十字丝重合C.物镜调焦看

13、清十字丝目镜调焦尺像与十字丝重合D.看清十字丝物镜调焦目镜调焦尺像与十字丝重合【答案】A45、遇有（）级及以上的大风，禁止从事高处作业。A.3B.4C.5D.6【答案】D46、根据水利水电工程标准施工招标文件，提交履约担保证件是（）的主要义务和责任。A.质量监督机构B.承包人C.发包人D.相关水行政主管部门【答案】B47、提交投标文件的投标人少于（）个时，招标人应依法重新招标。A.2B.3C.5D.7【答案】B48、混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）A.20%30%B.30%40%C.40%50%D.50%100%【答案】D49、我国现行的高程起算的统一基准是()。A

14、.1956 年黄海高程系B.1985 年国家高程基准C.废黄河高程系D.1985 年黄海高程系【答案】B50、堆石坝坝体填筑垫层料的摊铺多用（），以减轻物料的分离。A.后退法B.混合法C.进占法D.综合法【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于竣工技术预验收的说法，正确的是（）。A.工程竣工技术预验收时，工程主要建设内容已按批准设计全部完成B.工程投资已基本到位，并具备财务决算条件C.工程竣工技术预验收由项目法人主持D.不进行工程竣工技术预验收须经政府质量监督部门批准E.竣工技术预验收工作报告是竣工验收鉴定书的附件【答案】AB2、下列作用荷载属于偶然作用荷载的是()。A.

15、校核洪水位时的浪压力B.地应力C.围岩压力D.地震作用E.结构自重【答案】AD3、工程质量事故分类为（）。A.质量缺陷B.一般质量事故C.较大质量事故D.重大质量事故E.特大质量事故【答案】BCD4、水利水电施工成本管理中，可以将投标报价高报的是（）。A.投标竞争对手多的工程B.在某地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时C.风险较大的特殊的工程D.专业要求高且公司有专长的技术密集型工程E.支付条件不理想的工程【答案】CD5、水利 PPP 项目实施程序主要包括（）。A.项目储备B.项目论证C.社会资本方选择D.项目执行E.项目选择【答案】ABCD6、水利建设项目石方开挖工程中，严禁在设计建基面

16、采用（）。A.预裂爆破B.洞室爆破C.深孔爆破D.光面爆破E.药壶爆破【答案】B7、水利基本建设项目根据建设规模和投资额分为（）项目。A.大型B.大中型C.中型D.中小型E.小型【答案】B8、（2009 年）混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（)的限制。A.初凝时间B.终凝时间C.运输条件D.温控要求E.铺层厚度【答案】AD9、安全生产要严格落实（）的要求。A.党政同责B.一岗双责C.齐抓共管D.失职追责E.源头防范【答案】ABCD10、水工混凝土配合比包含的参数有()。A.水胶比B.浆骨比C.砂率D.砂腋比E.砂骨比【答案】ABC11、防汛条例规定，因防汛抢险需要取土占地、砍伐林木、清

17、除阻水障碍物的，（）。A.任何单位和个人不得阻拦B.必须给有关单位或个人补偿费用C.事后应当依法向有关部门补办手续D.事前应当依法向有关部门办理手续E.可以不办理任何手续【答案】ABC12、河道护岸工程的主要形式包括（）。A.平顺护岸B.顺向护岸C.逆向护岸D.丁坝护岸E.矶头护岸【答案】AD13、堆石坝坝体材料分区基本定型，主要有（）。A.垫层区B.过渡区C.主堆石区D.下游堆石区E.底层区【答案】ABCD14、根据水电建设工程质量管理暂行办法（电水农1997220 号），下列检查中，不属于“三级检查制度”规定检查内容的有（）。A.班组初检B.监理员抽检C.作业队复检D.监理单位终检E.项目

18、部终检【答案】BD15、（2014 年）下列关于钢筋代换的说法，正确的有（）。A.应按钢筋承载力设计值相等的原则进行代换B.以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋直径的方法来减少钢筋截面积C.以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积D.用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mmE.设计主筋采取同钢号的钢筋代换时，应保持间距不变【答案】ABD16、应急工作应当遵循的原则有（）。A.预防为辅，平战结合B.以人为本，安全第一C.分工负责，协同应对D.属地为主，部门协调E.专业指导，技术支撑【答案】BCD17、通过建筑物导流的主要方式包括

19、()。A.混凝土坝体中的底孔导流B.涵管导流C.混凝土坝体上预留缺口导流D.隧洞导流E.混凝土坝体上梳齿孔导流【答案】AC18、泵站工程主要包括哪些（）。A.泵房B.进、出水管道C.电气设备D.进、出水建筑物E.变电站【答案】AD19、根据水利水电工程施工安全有关规定，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合下列（）要求。A.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于 25mB.用火作业区距生活区不小于 25mC.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于 20mD.易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于 20mE.易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于 3

20、0m【答案】AC20、冲击式水轮机按射流冲击转轮的方向不同分为（）。A.混流式B.水斗式C.轴流式D.斜击式E.双击式【答案】BD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某承包人根据水利水电工程标准施工招标文件（2009 版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定：（1）合同工期 465 天，2015年 10 月 1 日开工；（2）签约合同价为 5800 万元；（3）履约保证金兼具工程质量保证金功能，施工进度付款中不再预留质量保证金；（4）工程预付款为签约合同价的 10%，开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按 R=A（C-F1S）/（F2-F1）S 计算，其中 F1=20%

21、；F2=90%。合同签订后发生如下事件：事件四：截至 2016 年 10 月，承包人累计完成合同金额 4820 万元.2016 年 11 月份承包人填写并提交进度付款申请单，经监理人审核批准的合同金额 442 万元。问题：计算 2016 年 11 月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额（单位：万元）。【答案】57.14 万元；384.86 万元。预付款：580010%=580 万元；截至 10 月份预付款扣回：R=580（4820-20%5800）/（90%-20%）5800=522.86 万元；截至 11 月份合同累计完成金额为 4820+442580090%，所以 11 月份扣除预付款：

22、580-522.86=57.14 万元。承包人实得金额：442-57.14=384.86 万元。二、某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程。事件 1：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。问题：除厂标外，指出事件 1 中钢筋标牌上应标注的其他内容。【答案】钢筋标牌上还应标注钢号、产品批号、规格、尺寸等项目。三、1.关键线路：CDFHQJMN(或mm?）。工作 L 实线长度表示 L 工作的持续时间（或实际工作天数、或完成工作时间）为 5 天；波浪线长度表示其自由时差（或总时差）为 11 天。2.D 工作已完成 5 天工作量，延误 3 天

23、，推迟（或影响）工期 3 天；E 工作已完成 4 天工作量，延误 3 天，不影响工期；G 工作已完成 5 天工作量，延误 1天，不影响工期。3.根据增加费用最小的原则，首先选择 J 工作(或钢筋安装），压缩 2 天（或工作时间从 9 天调整为 7 天）；其次选择 M 工作（或预埋件安装），压缩 1 天（或工作时间从 5 天调整为 4 天），增加总费用为 7 万元。【答案】1.关键线路：CDFHQJMN（或）。工作 L 实线长度表示 L 工作的持续时间（或实际工作天数、或完成工作时间）为 5 天；波浪线长度表示其自由时差（或总时差）为 11 天。2.（1）D 工作已完成 5 天工作量，延误 3

24、天，推迟（或影响）工期 3 天；（2）E 工作已完成 4 天工作量，延误 3 天，不影响工期；（3）G 工作已完成 5天工作量，延误 1 天，不影响工期。3.首先，J 工作压缩 2 天（或工作时间从 9天调整为 7 天）；其次，M 工作，压缩 1 天（或工作时间从 5 天调整为 4天），增加总费用为 7 万元。四、某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。事件四：根据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL1762007）中关于施工质量评定工作的组织要求，相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。事件五：建设过程中，项目法人按照水利水电建设工程验收规程（SL2232008）的规定，组织了水利站

25、工程单位工程验收，施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。问题：1.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。2.指出事件五中的不妥之处，并说明理由。【答案】1.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格，监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已有时）等单位，组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。2.施工、监理和设计单位作为被验单位不妥，应是验收工作组成员单位。五、（2016 年）某水库除险加固工程施工过程中发生了如下事件：坝顶道路施工中，项目法人要求设计单位将坝顶水泥混

26、凝土路面变更为沥青混凝土路面。因原合同中无相同及类似工程，施工单位向监理工程师提交了沥青混凝土路面报价单。总监理工程师审定后调低该单价。施工单位认为价格过低，经协商未果，为维护自身权益遂停止施工，并书面通知监理工程师。【问题】事件中，施工单位停工的做法是否正确?施工单位可通过哪些途径来维护自身权益?【答案】施工单位停工的做法不正确。施工单位应通过以下途径来维护自身的权益：（1）友好协商解决；（2）提请争议评审组评审；（3）仲裁；（4）诉讼。六、某水库枢纽工程总库容 1500 万 m3，工程内容包括大坝、溢洪道、放水洞等，大坝为黏土心墙土石坝，最大坝高为 35m。施工过程中发生如下事件：事件 1

27、：为加强工程质量管理、落实质量责任，依据贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见，项目法人要求各参建单位落实从业单位质量主体责任制等“四个责任制”。事件 2：施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具，并在土料填筑前进行了碾压试验，确定了主要压实参数。事件 3：施工单位在进行溢洪道闸墩脚手架搭设过程中，一钢管扣件从 5m 高的空中落下，砸中一工人头部，造成安全帽破裂致工人重伤，经抢救无效死亡。事故调查组认为安全帽存在质量问题，要求施工单位提供安全帽出厂的证明材料。【问题】?1说明该水库枢纽工程的规模、等级及大坝的级别。?2事件 1 中的“四个责任制”，除从业单位质量主体责任制外，还包括哪些内

28、容?3事件 2 中施工单位应确定的主要压实参数包括哪些?4根据水利部生产安全事故应急预案(试行)(水安监2016443 号)，水利工程安全事故共分为几级?说明事件 3 的事故等级；指出安全帽出厂的证明材料包括哪些?【答案】1水库枢纽工程的规模为中型，等别为级。大坝的级别为 3 级。2事件 1 中除从业单位质量主体责任制外，“四个责任制”还包括从业单位领导人责任制、落实从业人员责任制、质量终身责任制。3事件 2 中施工单位应确定的主要压实参数包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数、铺土厚度、振动频率及行走速率等。4根据水利部生产安全事故应急预案(试行)(水安监2016443 号)，水利安全事故分为

29、 4 个等级。事件 3 的事故等级为一般事故。安全帽出厂的证明材料包括：厂家安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证书。七、某中型水闸工程招投标过程中发生如下事件：事件 1：A 单位在投标截止时间提前交了投标文件。评标过程中，A 单位发现工程量清单有算术性错误，遂以投标文件澄清方式提出修改，招标代理机构认为不妥。事件 2：招标人收到评标报告后对评标结果进行公示，A 单位对评标结果提出异议。问题：1.指出事件 1 中，A 单位做法有何不妥？说明理由。2.事件 2 中，A 单位对评标结果有异议时，应在什么时间提出。招标人收到异议后，应如何处理？【答案】评标过程中，A 单位发现工程量清单有算术性错

30、误，遂以投标文件澄清方式提出修改不妥；理由：招标人要求投标人澄清时才能澄清，投标人不能主动澄清。A 单位对评标结果有异议时，应在公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当停止招标投标活动。八、某中型水库除险加固工程主要建设内容:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑（坝体加高培厚）、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期 9 个月（每月按 30 天计）。合同约定：合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量 15%的部分所造成的延期由发包人承担责任；工期提前的奖励标准为 10000 元/天，逾期完工违约金为 10000 元/天。施工中发生如

31、下事件：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系见下表：初始网络计划逻辑关系的错误之处。依据正确的网络计划，确定计划工期（含施工准备）和关键线路。结果，说明进度检查时 F、H、EJ 工作的逻辑状况（按“工作已完成天工程量”的方式陈述）。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。施工单位是否有权提出延长工期的要求？并说明理由。综合上述事件，该工程实际工期是多少天？承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少？【答案】1.(1)错误之处：E 的紧前工作应为 C、D 工作，而初始网络计划中，E工作的紧前工作只有 C 工作。在节点、之间缺少一项虚工作或 E 工作与C、D 工作之间的逻辑关系

32、错误。2.(1)计划工期=30（施工准备）+15（护坡拆除）+30（土方填筑 I）+50（截渗墙 I）+50（截渗墙）+30（防浪墙）+50（坝顶道路）+15（完工整理）=270（天）。(2)关键线路：ABDHKLM。3.(I)F 工作已完成 4 天工程量，H 工作已完成 8 天工程量，E 工作已完成 10 天工程量，I 工作已完成 25 天工程量。(2)H、J 工作拖延对工期有影响，H 工作的延误对工作影响 3 天，J 工作的延误对工期影响 5 天。4.施工单位有权提出延长工期的要求。理由：依据合同承包人对 K 工作结算工程量超过 240X115%=276（m3）。部分所造成的工程延误可以提

33、出延期要求，可提出 2 天的延期要求。5.该工程的实际工期为270+5+3=278（天）。因逾期完工支付违约金为 10000X(2782702)=60000（元）。九、某施工单位中标一泵站工程，工程施工过程中发生如下事件：事件三：某泵站下部结构施工时正值汛期，某天围堰下游发生管涌，由于抢险不及时，导致围堰决口基坑进水，部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用，但对工程使用寿命有一定影响，事故处理费用 70 万元，延误工期 40 天。问题：1.根据水利工程质量事故处理暂行规定（水利部令第 9 号），水利工程质量事故共分为哪几类？事件三质量事故属于哪一类？该事故由哪些单位

34、或者部门组织调查组进行调查？调查结果报哪个单位或部门核备？【答案】水利工程质量事故共分为四类。分别为特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故。事件三质量事故属于较大质量事故。该事故由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域备案。一十、暂无题目，仅供参考【问题】1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些?2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些?3.指出事件三中的错误之处,写出

35、正确做法。4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法?【答案】1、1)=1.525000(2520)=75m/h,而拌合机,生产率为35m2=70m/h,不能够满足要求。2)拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。2、岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查施工缝处理、立模、钢筋、预埋件及止水的安装等。3、不妥之处:混凝土初凝后 4h 开始保湿养护,连续养护 14d 后停止。正确做法:塑性混凝土应在浇筑完毕 618h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润混凝土养护时间,不宜少于 28d。4、紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接、焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70%,对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm 铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用煤油等做渗透检验。