山东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc

《山东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷务每日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般 采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实【答案】A2、远程网是()的又一称谓。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D3、（）是 CDMA 系统独有的切换方式。A.硬切换B.接力切换C.无缝切换D.软切换【答案】D4、我国 GSM 通信系统采用 900MHz 和 1800MHz 两个频

2、段。对于 900MHz 频段，上行的频带为()。A.895915MHzB.895910MHzC.890910MHzD.890915MHz【答案】D5、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B6、有线电视传输节目的总源头是()。A.终端设备B.用户分配系统C.干线传输系统D.前端机房【答案】D7、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C8、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D9、在土质均匀、坚硬的情况

3、下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C10、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A11、4030mm 硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B12、安装 600*300*2600 机柜说法正确的是()A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在 2.5mm

4、以内【答案】D13、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C14、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C15、机房应位于开阔地带，并有利于信号接收，周围无大的工业干扰和电子发射设备，距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D16、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D17、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有

5、室内设备均应良好接地，接地电阻小于 3，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D18、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.信噪比B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A19、一类电信建筑与高度大于()的二类电信建筑均应设防烟楼梯间，其余的电信建筑应设封闭楼梯间。A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C20、4G 无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D21、光缆吹放速度宜控制在()mmin 之间。A.2050B.6

6、090C.100120D.130150【答案】B22、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】C23、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B24、电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。A.400m2 以上B.500m2 以上C.600m2 以上D.800m2 以上【答案】A25、VSAT 网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.

7、环形网络D.混合网络【答案】D26、架空线路工程中，终端杆的杆梢应向拉线侧倾斜（）mm。A.80100B.100120C.120140D.140160【答案】B27、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A28、管道进入人(手)孔窗口处应呈（），管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D29、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为（）左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C30、柜式设备机架安装时，应用 4 只 M10M12 的膨胀螺栓与

8、地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D31、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC 所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台 MSB.基站子系统 BSSC.操作维护子系统 OSSD.移动交换子系统 NSS【答案】D32、移动通信网络优化的内容，()不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C33、县级广播电视节目录音室和演播室外墙距火车站、铁道(非电气化)允许的最小距离为()。A.500mB.1000mC.1500mD.2000m【答案】A34、延迟

9、完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A35、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A36、有线电视传输工程中天线的安装位置一般是()。A.高频道天线架设在上层，低频道天线架设在下层B.高频道天线架设在下层，低频道天线架设在上层C.高频道天线和低频道天线平行架设D.高频道天线和低频道天线架设位置没有特别要求【答案】A37、市话全塑电缆的型号中，绝缘层代号 YP 代表电缆绝缘层为()A.实心聚烯烃绝缘B.泡沫聚

10、烯烃绝缘C.泡沫实心聚烯烃绝缘D.都不对【答案】C38、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C39、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C40、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。A.放电电压B.终了电压C.浮充电压D.均充电压【答案】B41、SDH 设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm 区，误码率达到 10-12 时，设

11、备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C42、广播电视中心机柜单个独立安装或并列安装均应达到横平竖直，其垂直度偏差应不大于()。A.1B.1.5C.2D.3【答案】A43、4G 基站设备安装工程中，采用 RRU+BBU 工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是()。A.RRU 设备B.BBU 设备C.GPS 天馈系统D.野战光缆【答案】C44、设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟【答案】C45、在用户接入网中，（）技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长集群信号传

12、输距离。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B46、执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A.30B.60C.90D.120【答案】C47、广播电视中心机柜单个独立安装或并列安装均应达到横平竖直，其垂直度偏差应不大于()。A.1B.1.5C.2D.3【答案】A48、下列关于 4GLTE 描述正确的是（）A.LTE FDD 根据业务不同调整上下行链路间转换点的频率B.TD LTE 具有上下行信道一致性C.LTE FDD 上下行工作于同一频率D.FDD LTE 在支持非对称业务时，频谱的利用率大大提高【答案】B49、在通信管道工程中，人孔位

13、置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过 150m 的管道上【答案】A50、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个 HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 HLR 处于同一位置【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列标识格式，可指示接头位置的有A.B.C.D.E.【答案】ABD2、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用 OTDR 监测法，该方法在精确测量接

14、头损耗的同时，还能测试()指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振模色散E.光缆对地绝缘【答案】BC3、下列（）是光纤传输特性。A.误码B.抖动C.损耗D.色散E.信噪比【答案】CD4、光时域反射仪可以测试的项目有（）。A.光纤衰减系数B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.光纤色度色散E.光纤接续损耗【答案】AB5、分组传送网线性保护倒换包括()方式。A.1+1B.N+1C.1：1D.N：1E.1：N【答案】AC6、全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成，一般为软铜线。其部颁标称线径有()。A.0.3mmB.0.4mmC.0.5mmD.0.6mmE.1.0mm【

15、答案】BCD7、光(电)缆线路路由复测的主要任务之一是核定防护地段，防护主要是指()。A.防盗防护B.雷电防护C.白蚁防护D.水浸防护E.机械损伤防护【答案】BC8、目前关于 3G 的标准有()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMAE.GSM【答案】BCD9、现代通信网的功能包括（）。A.信息传送B.信息处理C.信息交换D.信令机制E.网络管理【答案】ABD10、架空线路工程中，人行道上的拉线宜以()保护。A.塑料管B.钢管C.竹筒D.刷银粉E.木桩【答案】AC11、接入网的主要功能可分解为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能

16、【答案】ABC12、关于通信电源接地系统的说法，正确的有（）。A.交流工作接地可保证相间电压稳定B.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值C.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电D.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备E.交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地不可共用一组地网【答案】ABCD13、中心束管式光缆结构的缺点有（）。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC14、下列属于 PON 技术的优点的是（）A.较好的经济性B.发射功率大C.组网灵活D.安装维护方便E.抗干扰能力强【答案

17、】ACD15、分组传送网线性保护倒换包括()方式。A.1+1B.N+1C.1：1D.N：1E.1：N【答案】AC16、以下说法正确的是（）。A.馈线的主要指标是反射系数和工作频率范围B.发射机常用的冷却方式有强制风冷、水冷和蒸发冷却C.当发射机需要调整和功率计需要校正时，真负载为发射提供一个标准的负载电阻，并能承受发射机送来的全部功率D.为了不间断地向各种设备供电，防止因断电造成停播，发射台一般有两路电源，用一备一，一般设有 UPS 系统和柴油发电装置E.广播短波接收天线主要有笼形天线和鱼骨天线【答案】BD17、下列关于 OTN 的描述，说法正确的是（）。A.只能管理一个波长B.可以同时管理多

18、个波长C.可以保持与现有 SDH 网络的兼容性D.以 DWDM 与光通道技术为核心E.基于时分复用技术【答案】BCD18、网络指标从移动终端感知来讲主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD19、工作人员必须进入电磁辐射超标区时，可采取以下措施：()。A.穿防护服装B.控制暴露时间C.暂时降低发射功率D.关闭严重辐射设备E.降低背景电磁辐射【答案】ABC20、路由器主要由()组成。A.输入端口B.交换机构C.天线D.处理机E.输出端口【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工

19、单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的 52 折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的 75核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台 OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作

20、水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽

21、视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和 OTDR 并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状

22、况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。二、2008 年 3 月，A 施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额 70 万元，工期自 4 月 1 日至 6 月 30 日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强

23、度预算如下表工程按期开工，但建设单位于 6 月 1 日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增 90 工日的工作量；(2)增加 10 公里管道光缆的施工工作量。A 施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了 B 施工单位。第(1)项变更造成 A 施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致 A 施工单位停工两周。工程最终于 7 月 21 日完成，A 施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于 7 月 25 日初验后进入试运行，至 10 月 24 日结束；10 月 31 日终验后于 11 月 1

24、日 8 时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3 合理。A 施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为 3 周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于 500 万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的 20 天内审定完毕，即在 8 月 10 日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结

25、算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6 本工程建设单位保修金的比例为 5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即 2009 年 11 月 1 日三、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方

26、案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划

27、的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个

28、别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺

29、少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因

30、此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计

31、的做法不妥。四、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署

32、隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.P338（本小题 3 分）通信工程施工总承包一级企业资质（1 分）。通信工程施工总承包二级企业资质（1 分）。电信工程专业承包一级企业资质（1 分）。2.P360（本小题 2 分）施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2 分）。3.P331（本小题 3 分，答对 1 项 1 分，最高 3 分）光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.P331（本小题 7 分）建设单位施工单位先完成

33、其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收（1 分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1 分），交给建设单位（1 分）和监理工程师审核（1 分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1 分）。建设工程教育网对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改（1 分），并由建设单位和监理工程师进行复验（1 分）。5.P144（本小题 5 分）中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。（答出一个给 1 分，满分 5 分）五、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标

34、选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进

35、行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报

36、送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)

37、建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承

38、揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要

39、求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月

40、报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。六、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人

41、，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接

42、受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、某运营商新建

43、光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针

44、对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5

45、建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。八、某通信运营商计划建设 150km 的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于 003dB个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了

46、节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1光缆接续的内容有哪些 2运营商在此工程管理

47、中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些 3光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标 4在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1光缆接续的内容包括：光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括：未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验，但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高，在此项目中，要保证光缆接头衰耗满足指标的要求，运营商应在保证光缆质

48、量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看，施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准，应该是光缆本身的原因造成的，属于运营商订货厂验的问题。4在后向散射曲线中，多处非接头点存在较大的台阶，说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设，光缆的敷设质量很难有保证。九、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24

49、 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要

50、求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，