山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务考前年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B2、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导人和两井导人B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导人和斜井导入【答案】B3、影响基坑稳定性的说法，不正确

2、的是()。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D4、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C5、立井井筒施工的掘砌单行作业方式，是()。A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】B6、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）。A.自行招标B.采

3、用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D7、当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的（）破坏。A.钢筋断裂B.混凝土劈拉破坏C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切【答案】B8、时效强化是指经冷加工后，钢的屈服强度和强度极限随着时间的延长而逐渐提高，()逐渐降低的现象。A.延性和硬度B.冷弯性能C.塑性和韧性D.抗弯强度和抗折强度【答案】C9、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司（局）D.建设单位【答案】A10、当上层土质松软，而在不深处有

4、较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B11、下列工程防水标准最高的是（）。A.涵洞B.污水排放隧道C.泵房D.计算机房【答案】A12、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在 56mm 以上时，多采用()。A.一次埋人法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A13、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是()。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D14、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火

5、预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C15、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B16、尾矿库安全管理规定关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D17、下列井身工程中，不属于分项工程的是()。A.内、外墙工程B.混凝土支护工程C.模板工程D.锚杆支护工程【答案】A

6、18、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是()。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D19、采用振动爆破揭开有煤(岩)与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A20、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用人力打夯时，每层厚度不大于（）A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】B21、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】D22、喷射混凝土强度检测的现场取样方法可采用()。A.

7、点荷载法B.拔出试验法C.凿取法D.注模成型法【答案】C23、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B24、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是（）。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B25、混凝土工程的分部（子分部）工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A26、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷?B.个人防护

8、?C.封闭热源?D.通风【答案】D27、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是()。A.施工方案应合理B.施工程序要正确C.各项工序作业时间估计要准确D.施工工期要最短【答案】D28、底部空气垫层装药结构的实质是（）。A.一种非连续装药结构，它不便于机械化装药B.采用了混装结构而可以提高炸药的爆炸作用C.利用炸药在空气垫中激起的空气冲击波破碎岩石D.一种混合装药结构的形式【答案】C29、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C30、边坡高度 H 大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D31、关

9、于爆破作业管理要求，说法不正确的是（）。A.爆破作业单位应在施工前 2 天发布施工公告B.爆破作业单位应爆破前 1 天发布爆破公告C.爆破公告内容应有警戒标志、起爆信号D.施工公告内容应有施工单位、爆破作业时限【答案】A32、巷道施工采用掘、支交替作业方式的条件是（）。A.巷道断面大B.巷道施工装备充分C.有两条同时施工的巷道且距离近D.巷道中同时存在掘、支两个工序【答案】C33、关于灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D34、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程

10、检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C35、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B36、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层（）。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D37、通常情况下井筒是矿井工程的关键工程，其主要原因是（）。A.井筒工程量比较大B.井筒施工难度比较大C.井筒施工承担着探明地层条件的任务D.井筒是进入井下开拓空间的必经之路【答案】D38、对于质量检验与验收的认识和做法，不正确的是（）。A.检验批的质量好坏由自检确认B.验收是对自检的复验及其质量的确认C.规程观感质

11、量通过现场检查确定D.分项工程的检验批如均合格则其也合格【答案】A39、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D40、下列不属于地面土建工程的是（）。A.大型土石方工程B.一般工业与民用建筑工程C.深基础工程D.地面预注浆工程【答案】D41、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B42、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测 1 次涌水量。A.6B.10C.15D.20【答案】B43、对于新材料的

12、使用要求，合理的是()。A.必须通过试验和鉴定B.只需有专家推荐C.谁使用谁签字D.必须有旁证人或旁证材料【答案】A44、露天浅孔台阶爆破时至少有()个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A45、喷射混凝土强度检测的现场取样方法可采用()。A.点荷载法B.拔出试验法C.凿取法D.注模成型法【答案】C46、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C47、为项目审批和以后招标工作需要，单项工程施工组织设计由（）编制，并由上级主管部门审批。A.包分单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】D4

13、8、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特性是（）。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D49、对需要回灌的工程而言，回灌井与（）是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B50、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人C.钻井管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1

14、、工业广场设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.井架与井口房B.提升机及提升机房C.变电所D.通风机房E.炸药库及油脂库【答案】CD2、井架的头部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.翻矸台【答案】ACD3、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC4、砌筑砂浆的主要工作性能指标有()。A.硬度B.保水性C.强度D.流动性

15、E.粘结力【答案】BCD5、通过拉伸试验可以测定的钢材的工作性能指标有()。A.弹性模量B.塑性C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】ABC6、地基处理需要解决的问题有()。A.地基的硬度不够B.地基的渗漏破坏C.地基不均匀沉降引起建筑物开裂D.地基在受震动力作用下的失稳E.荷载条件下地基有变形【答案】BCD7、立井施工中，常用的炸药有（）。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】ABD8、对于干法作业的成孔灌注桩，其应有的施工程序包括（）。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】AD9、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支

16、护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC10、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD11、某井筒为混凝土结构，有关其竣工验收的说法，正确的是（）。A.该井筒验收一般按一个分部工程验收B.该井筒也无需划分子分部工程C.其观感质量验收的得分率应在 70以上D.该井筒验收的质量控制资料应包含隐蔽工程验收资料E.井筒壁后充填材料及充填密实要求属于其主控项目内容【答案】CD12、井巷贯通测量中，井巷贯通一般分为()类型。A.一井内巷道贯

17、通B.两井之间的巷道贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.同向交错贯通【答案】ABC13、关于地层的断裂构造，说法正确的是（）。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC14、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为 3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为 1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于 45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在 0.40.6m【答案】AC15、井巷贯通测量中，井巷贯通一

18、般分为()类型。A.一井内巷道贯通B.两井之间的巷道贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.同向交错贯通【答案】ABC16、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC17、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC18、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC19、矿业工程施工安全规定中

19、，关于爆破工作安全作业的一般要求，正确的有()。A.所有爆破人员(除了运输人员)，必须熟悉爆炸材料性能和相关规程的规定B.突出煤层采掘工作面爆破工作，选定任意工作人员担任爆破工C.爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度D.在有瓦斯的采掘工作面，应采用毫秒爆破E.爆破地点附近 20m 以内风流中，瓦斯浓度达到或者超过 1.0【答案】CD20、有利于提高混凝土耐久性的方法有()。A.选择与混凝土工作条件相适应的水泥B.适当提高混凝土的砂率C.提高混凝土浇灌密实度D.采用坚硬的石料并增加粗骨料比例E.掺力口适宜的外加剂【答案】AC大题（共大题（共 101

20、0 题）题）一、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆

21、处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，

22、但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等

23、治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工

24、序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。二、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定 A 工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A 工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给 B、C 和 D 三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）

25、施工招标过程中共有 7 家公司竞标。其中 F 公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G 公司的投标文件未密封；H 公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中 5 号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D 公司不配合，总监理工程师要求 A 公司给予配合，A 公司以桩基为 D 公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A 公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A 公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支

26、付申请。（4）C 公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？答：对于 F 不评定。对逾期送达的投标文件，应当拒收。对于 G 不评定。对未密封的投标文件，应当拒收。对于 H 不评定。对未按规定提交投标保证金的

27、投标文件视为废标。2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？答：不妥。因 A 公司与 D 公司是总分包关系，A 公司对 D 公司的施工质量问题承担连带责任，故 A 公司有责任配合监理工程师的检验要求。A 公司的要求不合理。应由业主而非监理公司承担，由此发生的全部费用和工期。3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？答：应予签认。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人的责任，由业主承担因此发生的保管费用。4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？答：C 公司提出的要求不合理。业主供应的材料设备经清点移交，

28、配件丢失的责任在 A 公司；C 公司不能直接向业主提出采购要求，因为双发无合同关系。三、某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径 50m，井深 450m，副井净直径 72m，井深 460m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了 1t 单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有 15 人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装 30 卷炸药，10 发雷管)，急速下落的短钢管在距井底 80m 处与罐笼

29、相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3 人坠落井下遇难。【问题】1在这起安全事故中，存在哪些主要的违章行为?2该安全事故的直接责任人有哪些?3根据安全生产事故报告和调查处理条例，该安全事故属于什么等级?4从安全管理角度分析该事故发生的主要原因。【答案】1在这起安全事故中，违章行为主要有：(1)人货混装；(2)雷管和炸药没有分开运送；(3)雷管和炸药装在同一容器内；(4)在井口拆装管道时，罐笼不得提升人员、材料；(5)在井口拆装管道前，没有敷设安全挡。2该安全事故的直接责任人有管道工、把钩工、项目经理。3根据生产安全事故调查和处理条例的规定本事故属于较大事故。因为在本案例中，

30、由于违规操作造成 3 人坠落井下遇难，符合生产安全事故调查和处理条例中对于较大事故等级的划定。4从安全管理角度分析该事故发生的主要原因包括：(1)人的不安全行为；(2)管理的缺陷；(3)物的不安全状态。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故

31、，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立

32、，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审

33、核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同

34、的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某施工单位承建一矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 6.0m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3m3 吊桶出矸，施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼，装好药后升井，放炮由地面操作放炮，班长带领吊盘信号工及 6 名出渣工人乘吊桶准备下井，班长指令井口信号工发令下放吊桶，吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘

35、信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理，吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人死亡，其余人员被炮烟熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？4.按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？【答案】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有

36、何不妥之处？说明理由并给出正确做法。答：2 台单滚筒提升机不妥，风井井筒需要临时改绞，应有一台为双滚筒提升机；风筒采用单绳悬吊不妥，不能保证挂设稳固，同时增加接长难度，应用双绳悬吊（或井壁固定）。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？答：该井筒施工设备布置还缺少安全梯、排水管、水箱、工作面潜水泵、模板和放炮电缆等。3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？答：本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职、绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，严格执行一炮三检制度，班长、安

37、监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。4.按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？答：该事故最终造成 2人死亡，属于一般事故。一般事故，是指造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。六、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对

38、该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（2）施工程序的不妥之处，并陈述理由。【答案】施工单位自检合格后开始浇注混凝土不妥(1 分)。因为钢筋工程是隐蔽工程(1 分)，隐蔽工程应经过监理工程师合格认定后方能进行下一道工序(1 分)。七、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了

39、该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是

40、否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 2

41、0d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质

42、量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗

43、冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，

44、土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。九、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及

45、下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0

46、5，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。一十、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近 25m(3d)，然后

47、进行喷混凝土 25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告 2 份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取 100mm 立方的混凝土试件的模具 3 个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将

48、盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用品等违规行为提出了批评。问题1通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为 015ms，最高风速不得超过 4ms。2错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成 80角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。