山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附带答案).doc

《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附带答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附带答案).doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务通关年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B2、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C3、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好B.拌合

2、物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B4、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A5、设计喷射混凝土强度等级多采用 C15-C20，喷层厚度通常为（）左右。A.8-12cmB.10-13cmC.10-15cmD.15-17cm【答案】C6、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B7、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A8、下列施工机械起重机中，()

3、能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A9、岩土锚喷支护围岩分类是依据岩层性状和（）进行分类的。A.岩石强度指标B.岩石种类C.岩层完整性D.巷道开挖后围岩的稳定状态【答案】D10、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，其处罚措施是（）。A.上级主管部门对其处以罚款B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照【答案】C11、在中等稳定岩层中施工长

4、 30.0 米，宽 5.0 米，高 6.0 米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B12、矿山井下爆破使用的水炮泥主要成分是()。A.水B.泥浆C.水泥浆D.石灰水【答案】A13、对灰土垫层的施工，做法错误的是（）。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A14、关于钢材加工对其性能影响的说法，正确的是()。A.冷加工会降低钢材的屈服强度B.冷加工可提高钢材的韧性C.时效强化可提高钢材的极限强度D.时效强化可使钢材的

5、塑性提高【答案】C15、关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是（）。A.钻完后下沉井壁B.钻一段沉一段C.先下沉后钻井D.与钻头同时跟进【答案】A16、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A17、立井井筒施工时，在井筒中布置安全梯的作用是()。A.井筒掘进时上下人员B.井筒掘进时工作面与吊盘之间的联系C.井筒停电或发生事故时工人迅速撤离工作面D.施工监理和检查人员观察井

6、壁施工质量【答案】C18、工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（）。A.工序质量标准差B.公差上限C.公差下限D.工序质量方差【答案】D19、发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C20、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是（）。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C21、企业违反国家矿产资源法规定，采取

7、破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A22、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A23、矿山工程项目中，设备购储的原则是()。A.通用设备优先于专用设备B.成套设备优先于单体设备C.简单设备优先于复杂设备D.小型设备优先于大型设备【答案】B24、采用冻结法施工，井筒的开挖时间要选择适时，当（）时最为理想。A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C

8、25、对 II、IV 级围岩，当洞轴线与主要断层或软弱夹层走向的夹角（）时，应降-级。A.大于 30B.小于 30C.大于 45D.小于 45【答案】B26、混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.12B.14C.34D.16【答案】C27、在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。A.柱下独立基础B.筏形基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】B28、下列井底车场形式中，符合车场两翼进车、回车线绕道可以全部利用主要运输巷道，节省开拓工程量，但是交岔点及弯道多，重列车需在弯道上顶车的是()车场形式。A.斜式B.卧式C.立式D.折返式【答案】B29、钢筋

9、混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A30、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D31、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是()。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B32、钢结构具有的特点是（）。A.耐热、

10、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A33、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A34、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280 mB.300mC.320 mD.350m【答案】A35、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A36、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测 1 次涌水量。A.6B.10C.15D.20【答案】B37、电子雷管

11、起爆系统一般由电子雷管、()和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A38、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B39、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（?）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D40、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（）。A.保护接地B.工作接零C.工作接地D.保护接零【答案】D41、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。A.在井筒

12、同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】B42、符合列入工程量清单中暂估价的是（）。A.必然发生、暂时不能确定价格的材料金额B.可能发生的材料金额C.一种用于参考或比较用的材料金额D.双方未能商定的材料金额【答案】A43、在矿业工程中，下列措施能提高混凝土耐久性的是()。A.在混凝土配合比中加入大量的矿物掺合料B.保证水泥足量和采用较大的水灰比C.限制最大水灰比和最大水泥用量D.采用级配好且干净的砂、石骨料，并选用粒径较大或适中的砂、石骨料【

13、答案】D44、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B45、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D46、混凝土结构检验中，梁、柱的钢筋保护层厚度允许误差是()。A.不应大于5mmB.不应小于5mmC.不应大于5cmD.不应小于l5cm【答案】A47、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100m

14、mD.120mm【答案】C48、关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（）。A.技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C49、符合矿山安全规程要求的井下空气和防尘措施的是（）。A.井下采掘工作面进风流中的空气成分(按体积计算)，氧气不低于 15B.井下采掘工作面进风流中的二氧化碳不高于 1.0C.井下所有作业地点的空气含尘量不得超过 2mg/m3D.人风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过 1.0mg/m3【答案】C50、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是（）。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B多选题（共多选题（共 2020

15、题）题）1、水泥的性能指标包括（）等A.细度B.坍落度C.体积安定性D.水化热E.强度【答案】ACD2、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工B.主要穿层石门施工C.井巷施工遇到陷落柱时D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷穿过含水层时【答案】ABC3、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC4、以下有关矿井通风设计的说法，正确的有（）。A.通风系统应简单、风流稳定、易于管理B.通风系统应具有抗灾能力，发生事故时，风流易

16、于控制、人员便于撤出C.按井下同时工作的平均人数计算，每人每分钟的供风量不得小于 4mD.矿井必须建立测风机制，每 10 天至少进行 1 次全面测风E.无提升设备的风井允许风速最高 15ms，最低 1ms。【答案】ABD5、关于施工组织设计，下列说法正确的是（）。A.施工组织设计是项目实施的依据B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备C.没有施工组织设计，单位工程不能开工D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工【答案】ABC6、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用（）。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH 值小于 4.0

17、的酸性水D.用 pH 值大于 9.0 的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC7、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC8、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD9、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的

18、老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC10、矿区地面施工机械中，关于耙斗式装岩机的特点，说法正确的是()。A.适应于水平巷道装岩，不可用于倾斜巷道和弯道装岩B.制造容易、安全可靠、岩尘量小C.耙斗装岩机生产率随耙岩距离增加而增加D.耙斗式装岩机行走方式为轨轮式E.耙斗装岩机可远离工作面工作【答案】BD11、井口房设施的主要功能有（）。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受风雪侵蚀【答案】CD12、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(?)。A.间排距应不小于 2.0m1.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应

19、在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1525的范围，但不应大于 45【答案】A13、矿业工程建设其他费用中，应列人通用项目的有（）。A.环境影响评价费B.安全生产评价费C.地质灾害防治费D.矿井井位确定费E.探矿权转让费【答案】AB14、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 l 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【答案】AD15、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平

20、的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD16、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD17、根据用途，钢材可分为（）A.结构钢B.工具钢C.特殊钢D.冷拉钢E.热轧钢【答案】ABC18、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC19、矿井调度室接到井下水情报告后，应当立即安排（）等工作。A.启动本矿井水害应急预案B.确定人员安全撤离的路径C.通知井下受水害地点的人员撤离到安全地点D.将水患

21、情况通报周边矿井E.向矿务局领导直接汇报【答案】ABCD20、梁板间的刚性防水施工的内容包括(?)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予

22、签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒

23、深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。二、背景某井筒工程

24、直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工

25、作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有

26、充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，

27、当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”

28、，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事

29、件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不

30、良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他

31、合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应

32、就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。四、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事

33、件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14

34、0052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。五、1背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度920m，其中表士段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足

35、，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。2问题（1）本工程的投标保证金为 60 万元是否合

36、理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2%且不超过 80 万元的规定。（2）评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还

37、投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担 54 万元。明细如下：施工设备损坏 36 万元；施工人员窝工及设备闲置损失 18 万元。建设单位应承担 71 万元。明细如下：现场道路和施工用房损失 32 万元；工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件损失 16 万元。六、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能

38、局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50%;2）超挖尺寸不得大

39、于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。七、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位

40、置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一 20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题?1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，

41、因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。?2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截

42、水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。八、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中

43、，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的

44、费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。九、【背景资料】某施工单位中标承建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程井筒净直径55m，全深 450m

45、。根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深 205230m穿过两条落差小于 5m 的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量 4m3h。该风井井筒工业广场地面较平坦资料表明该地区历史最高洪水位为+5015m，最近 10 年最高洪水位为+5005m。施工单位根据上述资料，编制了井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：(1)考虑到预计涌水量较小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。(2)为防止地面洪水，井筒临时锁口标高按高于近 10 年的最高洪水位考虑，确定为+5006m。施工期间发生了如下事件：事件 1：井筒施工到井深

46、 160m 时突遇断层出水涌水量达 40m3h发生了淹井事故。事件 2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和操作使用不当发生了突水事故，影响了工期。事件 3：在工程即将完工时，恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到+5008m，致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员及时撤离，未造成伤亡。【问题】1施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些问题?说明正确的做法。2井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些?【答案】1存在问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法：按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜

47、水泵加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定布置排水系统(配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等)。存在问题：井筒施工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地段。2井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因包括：(1)地质资料不准确(断层位置、涌水量大小)；(2)没有遵循有疑必探、先探后掘的原则进行探水、治水；(3)井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3根据施工规范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀

48、门、压力表等设施。如遇钻孔内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的技术措施。4所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应有的防水措施。一十、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下

49、列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管

50、理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2事件 2 中，甲施工单位所