安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷B卷附答案.doc

《安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷B卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽省安徽省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务综合年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是（）。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B2、用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。A.韧性B.耐疲劳性C.可焊性D.耐磨性【答案】B3、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C

2、.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C4、关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（）。A.交用期紧迫的工程应优先协调、安排B.进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定C.危及工程质量的行为及时汇报有关领导D.需要调度作业计划应经主管技术部门同意【答案】C5、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A6、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B7、关于新奥法工程监测，观点正确的是（）。A.工程监测作为新奥法技术的重要环节

3、，在锚喷支护中一般不采用B.岩石的声速和破裂程度有关，破裂越严重，声速越膏C.新奥法工程监测的主要目的是检查井巷隐蔽工程的施工质量D.通过工程监测可以掌握围岩破裂范围及其变化规律【答案】A8、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后 10m 的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A9、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指

4、标法【答案】D10、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C11、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A12、直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须()才可上岗。A.具有特种作业操作证书B.经下井作业培训并合格后C.经专业技术与安全培训后D.具有安全监督员证书【答案】A13、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备B.特大暴雨冲坏的现场临时道路C.预计井筒最大

5、涌水量 8m3h，实际为 20m3h 导致的设备损坏D.山体滑坡导致的井塔损坏【答案】C14、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B15、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B16、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【答案】D17、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D18、关于井下

6、巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C19、下列常用的矿业工程测量仪器中，用于测量两点之间高差的仪器是()。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.光电测距仪【答案】A20、平硐开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是()。A.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C21、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D22、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工

7、期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25【答案】C23、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D24、立井井筒施工时，在井筒中布置安全梯的作用是()。A.井筒掘进时上下人员B.井筒掘进时工作面与吊盘之间的联系C.井筒停电或发生事故时工人迅速撤离工作面D.施工监理和检查人员观察井壁施工质量【答案】C25、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到

8、的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C26、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D27、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉

9、桩过程中有少量挤土【答案】C28、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的()。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A29、矿山专用钢材中，专门设计的具有翼缘宽、小高度、厚腹板几何特性，既适于作梁，也适于制作柱腿的是()。A.矿用工字钢B.矿用 U 型钢C.轻轨D.重轨【答案】A30、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B31、属于矿井巷道贯通的几何要素是()。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A32、在矿业工程风险中，应特别强调的风险类型不包括的是()。A.政策风险B.合同风险C.

10、技术风险D.工程地质环境风险【答案】A33、当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时差调整【答案】B34、根据钢筋混凝土筒仓设计规范，圆形筒仓和筒壁的混凝土强度等级不宜低于（）。A.Cl5B.C20C.C30D.C50【答案】B35、关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是()。A.钻完后下沉井壁B.钻一段沉一段C.先下沉后钻井D.与钻头同时跟进【答案】A36、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是()。A.施工环境温度宜在 15以

11、上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C37、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D38、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A39、下列型钢中，属于线材的是哪一个（）。A.圆钢B.盘条C.槽钢D.方钢【答案】B40、确定屋面防水

12、卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与（）无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A41、在井巷工程的巷道施工中，对围岩层间分离情况的监测，通常使用()进行用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况的测量。A.离层仪B.光电测距仪C.经纬仪D.GPS【答案】A42、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D43、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的（）。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A44、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对

13、事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B45、抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（）A.减水剂B.密实剂C.膨胀剂D.速凝剂【答案】B46、井巷突水点大小按()划分。A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B47、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过 2 年的永久性支护的工程土层条件是（）。A.未经处理的有机质土B.液限大于 50的土层C.对密实度小于 0.3 的土层D.湿陷性黄

14、土土层【答案】D48、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用()方法探查水文地质条件。A.物探?B.掘探?C.钻探?D.化探【答案】B49、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A50、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.22.0mB.2.04.5mC.3.55.0mD.5.0m 以上【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括()。A.对有利用价值的矸石、矿石，应综合利用B.对含硫高和其他有害

15、成分的矸石应经处理后排弃C.粗粒干尾矿(煤矸石)可采用锥形尾矿堆进行堆放D.其他尾矿或矸石均可经压碎后作为铺路的路渣E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存【答案】ABC2、主井系统硐室主要有()。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC3、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD4、关于爆破作业单位在爆破器材管理方面的做法，正确的有()。A.爆破作业后剩余的民用爆炸物品当班予以销毁B.领取民用爆炸物品的原始记录保存 6 个月备查C.民用爆炸物品丢失后立即报告当地人民政

16、府D.爆破作业结束后及时排除未引爆的民用爆炸物品E.民用爆炸物品运回收取后，3 日内将民用爆炸物品运输许可证交回发证机关核销【答案】D5、某井筒为混凝土结构，有关其竣工验收的说法，正确的是（）。A.该井筒验收一般按一个分部工程验收B.该井筒也无需划分子分部工程C.其观感质量验收的得分率应在 70以上D.该井筒验收的质量控制资料应包含隐蔽工程验收资料E.井筒壁后充填材料及充填密实要求属于其主控项目内容【答案】CD6、影响混凝土强度的主要因素包括()。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC7、专门适用于矿业

17、工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（）。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】BCD8、立井施工中，常用的炸药有()。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】ABD9、井筒施工吊盘的设计与布置，应注意（）等事项。A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂钢丝绳，穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD10、矿业工程测量中，地面施工平面控制网经常采用的形式有()。

18、A.三角网B.边角网C.导线网D.水准网E.GPS 网【答案】ABC11、砌体的抗拉破坏形式有（）。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB12、根据企业安全生产标准化基本规范AQT 90062010 的规定，企业安全生产标准化基本规范GBT 330002016 的基本特点包括()。A.管理方法的科学性B.内容的吸引性C.适用性广泛D.管理的可量化性E.较强的可操作性【答案】CD13、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E

19、.它不属于一次爆破【答案】ABD14、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC15、提高混凝土强度的方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子D.加强养护E.添加增强材料【答案】ACD16、目前爆破工程中常用的非电起爆方法包括()。A.电子雷管起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法E.继爆管起爆法【答案】CD17、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD18、振动沉桩法的优点包括（）A.构

20、造简单B.使用方便C.效能高D.所用机具设备多E.适用范围较宽【答案】ABC19、有底鼓的巷道施工时可采取的应对措施有()A.砌筑底拱B.底部打锚杆C.设置底梁D.提高拱顶支护强度E.提高墙部支护强度【答案】ABC20、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月

21、 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收

22、便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经

23、验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。二、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井

24、筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主

25、要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，

26、在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。三、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停

27、电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题?1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。?2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事

28、故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。?3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。?4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工

29、质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。四、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011 年 11 月 9 日在 15 层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地 20m 后，钢管散落，造成下面作业的 4 名人员死亡，2 人重伤。经事故调查发现：1作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2专职安全员在事故发生时不在现场。3作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。

30、【问题】1针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2指出本次事故的直接原因。3对本起事故，专职安全员有哪些过错?4指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4安全技术交底工作应该：安全技术交底

31、工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。五、某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角 22。斜长 1306m。根据地质资料分析，井筒在 747m 处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用 20#槽钢，间距为 06m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日

32、，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为 1012m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约 25m 后，该地段发生了顶板冒落事故造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么 2该事故发生的主要原因是什么具体表现在哪几方面 3该事故的责任应由哪些人承担 4该事故应按怎样的程序进行处理【答案】1混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2该事故发生的主要原因：(1)没有

33、按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4该事故的处理程序：六、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）

34、在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。【答案】存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确(1 分)：正确程序：现场考察后参加投标预备会(1 分)。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在

35、施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视

36、为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报

37、告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对

38、承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、某施工单位承建一矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 6.0m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3m3 吊桶出矸，施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼，装好药后升井，

39、放炮由地面操作放炮，班长带领吊盘信号工及 6 名出渣工人乘吊桶准备下井，班长指令井口信号工发令下放吊桶，吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理，吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人死亡，其余人员被炮烟熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？4.按生产安全

40、事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？【答案】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。答：2 台单滚筒提升机不妥，风井井筒需要临时改绞，应有一台为双滚筒提升机；风筒采用单绳悬吊不妥，不能保证挂设稳固，同时增加接长难度，应用双绳悬吊（或井壁固定）。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？答：该井筒施工设备布置还缺少安全梯、排水管、水箱、工作面潜水泵、模板和放炮电缆等。3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？答：本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检

41、查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职、绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，严格执行一炮三检制度，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。4.按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？答：该事故最终造成 2人死亡，属于一般事故。一般事故，是指造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。九、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主

42、井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工

43、占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工

44、后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。一十、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车

45、间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政

46、府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。