2022新版施工工程合同范本.docx

《2022新版施工工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版施工工程合同范本.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-01352022新版施工工程合同范本（精选）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-建设工程施工合同2022新版施工工程合同范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包人（以下简称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包人（以下简称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致,甲方愿把 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工

2、程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、施工工程的概况1、施工工程名称：2、施工工程承包范围：3、施工工程地点：4、工程立项批准文号：建设工程施工合同二、施工工程期限1、合同工期总日历天数 天；开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 Bo2、工程工作遇到如下情形，经过甲方批准备案可以将工程期限 顺延：(1)在施工中如因停电、停水 小时以上或连续间歇性停水、停电 天以上(每次连续 小时以上)，影响正常施工；停水停电 天以上；(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。三、施工工程价款结算及付款方式1、由

3、乙方完成工程量的% ,甲方付总造价的一%给乙方；2、乙方完成工程量的% ,甲方再付总造价的一%给乙方；3、当工程竣工验收后一天内甲方支付竣工结算总价的一% ；4、剩余一%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。四、建筑材料、设备的供应和采购1、工程材料、设备由乙方采购。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才 能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提 供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质 量要求的,应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。五、施工工程质量标准与验收1、质

4、量标准：2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定, 向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证 和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接,验收不合 格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的, 乙方应承担相应的违约责任。六、安全施工按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用, 凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。L承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员 不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题，后果自负。2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定, 无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好

5、相邻单位的关系，否则一 切后果自负。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。七、质量保修1、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同 乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处 理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通 讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任,有权 自行解决，由乙方承担所有费用并加收%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：八、违约责任1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

6、在具备工程款（进度款）拨付条件下，如因发包人责任未能按合 同约定拨付（以材料出票日期为准）工程款（进度款），每延期一天, 发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日,发包人有权 解除施工合同。发包人解除合同的，承包人机械设备和人员应及时撤 出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。承包人延期开工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任；承包人延期竣工，每延期一天按合同价款万分之

7、一承担违约责任。九、争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字） 组织机构代码：建设工程施工合同地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：您可以在此处填写公司名称或地址建设工程施工合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE