山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

《山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷务考前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、ASON 主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D2、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A3、我国在数字同步网的()节点设 BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三

2、级【答案】B4、多协议标记交换(MPLS)是基于()的 IP 交换技术。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B5、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D6、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】A7、IPv6 中 IP 地址的长度比 IPv4 多（）倍。A.2128B.264C.232D.296【答案】D8、我国 GSM 通信系统采用 1800MHz 频段时，工

3、作带宽为()。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C9、在用户接入网中，（）技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长集群信号传输距离。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B10、TD-SCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于（）。A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式【答案】B11、在电源系统中，()是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】C12、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半

4、径至少大于光缆直径的()。A.10 倍B.15 倍C.20 倍D.25 倍【答案】C13、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS 交流不问断电源【答案】C14、光（电）缆线路路由复测小组由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】D15、在用户接入网中，()与传输媒质有关，它支持一个或多个通道层，为通道层节点之间提供合适的通道容量。A.传输媒质层B.电路层C.传输电路层D.传输通道层【答案】A16、数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为()。A.准同步方式B.主从同步方式C.基准时钟

5、同步方式D.定时基准传输方式【答案】B17、我国 GSM 通信系统采用 1800MHz 频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C18、阀控式密封铅酸蓄电池在容量试验中，应放出额定容量的()。A.1020B.3040C.5060D.7080【答案】D19、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于 10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带【答案】D20、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（

6、）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D21、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用 OTDR 测试【答案】B22、下列 GPS 无限安装的做法,符合要求的是()。A.保持垂直,离开周围金属物体距离1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡30D.使 GPS 天线处于避雷针顶点下倾 50保护范围内【答案】C23、防洪标准等级为级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站【答案】D24、凡穿越录音室、演播室

7、的给水排水及消防系统的管道均应采取()措施，防止管道固体传声。A.减振B.隔振C.消声D.隔声【答案】B25、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震框架或柜架安装。A.6 度和 7 度B.7 度和 8 度C.8 度和 9 度D.9 度和 10 度【答案】C26、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A27、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B28、PTN 网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D29、在太阳

8、能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】C30、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A31、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）供电方式。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】A32、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省

9、、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B33、关于有线电视干线敷设的说法，正确的是()。A.架空明线的电杆杆距不能太长，一般在 4060mB.暗线预埋管道要尽量短直，内壁要平整，管道拐弯的曲径尽量小些C.沿墙架设的干线用专用电缆卡固定，墙与墙之间距离超过 4m，必须用钢丝架挂电缆，钢丝两端用膨胀螺栓固定D.干线敷设力求线路短直、安全稳定、可靠，便于维护和检测，并使线路避开易损场所，减少与其他管线等障碍物的交叉跨越【答案】D34、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（）方式为负载供电。A.集中B.分散C.混合D.

10、一体化【答案】C35、VSAT 网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D36、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D37、施工现场防火规范要求，电气设备着火时，必须首先()。A.切断电源B.灭火施救C.拨打 119 报警D.撤离现场【答案】A38、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700mm【答案】D39、吊线在终端杆及角深大于（）的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25

11、mD.30m【答案】C40、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B41、下列关于 5G 技术说法错误的是（）A.流量密度在 10Tbs/km2B.设备密度达到 600 万个/km2C.支持 500KM/h 移动速度D.用户体验速率达到 Gbps 量级【答案】A42、关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。A.高低差在 0.6m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护B.管材内径不小于光缆外径的 1.5 倍C.机房槽道走线架 1.53 米D.同沟布放多根管时，管间距应保持 60mm 间距【答案】C43、终端复用器（TM）可将一个

12、STM-1 信号解复用为（）个 2Mbit/s 信号输出。A.4B.16C.63D.64【答案】C44、下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率【答案】C45、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B46、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B47、DDN 通常采用（）。A.准同步方式B.互同步方式C.主从同步方式D.异步方式【答案】C48、水泥管道试通棒一般为()

13、。A.65mm900mmB.75mm900mmC.85mm900mmD.95mm900mm【答案】C49、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A50、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到()。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、机房内列架式通信设备顶部安装应采取由()组成的加固连接架。A.上梁B.立柱C.连固铁D.列间撑铁E.L 形撑铁【答案】ABCD2、电信工程建设项目施工等活动对已建通信设施的保护规定包括()

14、。A.建设微波通信设施、移动通信基站等无线通信设施不得妨碍已建通信设施的通信畅通B.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标志并注明产权人C.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标语并注明施工单位D.任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施E.从事施工、生产、种植树木等活动，应与电信线路或者其他电信设施保持一定的安全距离，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通【答案】ABD3、国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及

15、设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC4、天馈线系统安装前需要做的工作有（）。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD5、对于运营商先期建设的电信设施，任

16、何单位或个人()的行为将受到严厉处罚。A.擅自改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施，引发争议并造成严重后果B.擅自将电信线路及设施引入或附挂在其他电信运营企业的机房、管道、杆路等，引发争议并造成严重后果C.改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施D.电信运营企业明示或者暗示设计单位或施工单位违反通信工程建设强制性标准，降低工程质量或发生工程质量事故E.设计、施工、监理等单位不执行工程建设强制性标准，造成通信中断或者其他工程质量事故【答案】ABD6、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及

17、省中心以上通信枢纽楼【答案】BD7、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】AD8、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD9、以下说法正确的是（）。A.馈线的主要指标是反

18、射系数和工作频率范围B.发射机常用的冷却方式有强制风冷、水冷和蒸发冷却C.当发射机需要调整和功率计需要校正时，真负载为发射提供一个标准的负载电阻，并能承受发射机送来的全部功率D.为了不间断地向各种设备供电，防止因断电造成停播，发射台一般有两路电源，用一备一，一般设有 UPS 系统和柴油发电装置E.广播短波接收天线主要有笼形天线和鱼骨天线【答案】BD10、通信主管部门应当对案件进行全面、客观、公正的调查，收集证据；必要时依照法律、法规和规章的规定，可以进行检查。证据包括()。A.书证B.物证C.证人证言D.视听资料E.施工单位的鉴定结果【答案】ABCD11、下列标识格式，可指示接头位置的有A.B

19、.C.D.E.【答案】ABD12、对于数字电视发射机，中频非线性预校正电路采用（）改善功放的发射机性能。A.前馈校正B.折线校正C.自适应校正D.后馈校正E.直线校正【答案】ABC13、物联网通过（）等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。A.二维码识读设备B.射频识别（RFID）装置C.激光扫描器D.红外感应器E.云计算定位【答案】ABCD14、TD-SCDMA 采用了（）A.时分多址B.频分多址C.码分多址D.空分多址E.扩频多址【答案】ABCD15、公民、法人或者其他组织实施违反通信行政管理秩序的行为，依照

20、法律、法规或者规章的规定，应当给予行政处罚的，由通信主管部门按照中华人民共和国行政处罚法和通信行政处罚程序规定的程序实施。这里所称通信主管部门，是指()。A.工业和信息化部B.国家邮政局C.省、自治区、直辖市通信管理局和邮政(管理)局D.地区、市通信管理局和邮政(管理)局E.法律、法规授权的具有通信行政管理职能的组织【答案】ABC16、中国 5G 设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD17、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商，共同商定()，并签订联合建设协议。A.建设

21、维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.牵头单位E.建设施工方案【答案】ABCD18、移动网络优化主要从(）四个方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.语音质量E.干扰【答案】ABC19、利用电信网从事()活动的，将受到刑法处罚。A.窃取或者破坏他人信息B.损害他人合法权益C.危害电信网络安全D.危害电信网信息安全E.网上销售【答案】ABCD20、根据通信工程质量监督管理规定中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据建设工程质量管理条例予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程

22、质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照通信工程质量监督管理规定办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理

23、部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以

24、外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光

25、缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼

26、。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。二、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级

27、通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从

28、重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构

29、对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求

30、向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每

31、天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努

32、力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2

33、)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类

34、的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆

35、和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编

36、写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。四、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】五、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争

37、机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 20 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是

38、其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，

39、工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标

40、资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还

41、。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。六、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】七

42、、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日

43、复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以

44、索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索

45、赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；八、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，

46、设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2 人 10d1 套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间包含工程准备、转移时间和竣

47、工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了 2 名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：?测试时发现个别焊点存在假焊。更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由

48、不予支付。【问题】?1本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些?【答案】1重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。3本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务

49、核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。4本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停(复)工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。九、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新

50、机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2