山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc

《山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合检测试卷务综合检测试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于光缆说法错误的是（）A.层绞式光缆容纳的光纤数量多B.束管式光缆中光纤余长不易控制C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段【答案】C2、SDH 传送网是一种以同步时分复用和()为核心的传送网结构，具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。A.光纤技术B.交叉连接C.复用段开销D.信号再生【答案】A3、影响光纤传输损耗的原因是()。

2、A.材料表面畸变B.光纤表面折射率不均匀C.连接损耗D.热能转化为光能【答案】C4、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B5、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D6、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多

3、点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A7、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔 5 mB.每隔 10mC.每隔 15mD.每隔 20m【答案】B8、在 PTN 设备测试指标中，反映设备对突发报文容纳能力的指标是()。A.吞吐量B.过载丢包率C.背靠背D.时延【答案】C9、ATM 采用固定长度的数据包，信元由（）个字节组成。A.36B.48C.53D.56【答案】C10、呼叫质量测试在中型城市宜选（）个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B11

4、、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的【答案】C12、安装 600*300*2600mm 机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在 2.5mm 以内【答案】D13、单晶硅太阳电池效率可达()。A.6.3B.9C.14D.18【答案】D14、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.

5、直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】B15、建设单段长度为 300m 的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】D16、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D17、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D18、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B19、交换系统工

6、程初验时的障碍率测试可采用()。A.大话务量统计法B.模拟呼叫法C.人机命令法D.话务观察法【答案】B20、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】D21、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于 45km，差值允许在 2.5dB 之内B.站距大于 45km，差值允许在 2.5dB 之内C.站距小于 45km，差值允许在 2dB 之内D.站距大于 45km，差值允许在 2dB 之内【答案】D22、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩

7、灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿人金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。A.每隔 5mB.每隔 10mC.每隔 15mD.每隔 20m【答案】B23、3G 移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境 144kbits，步行环境()kbits，室内环境 2Mbits。A.256B.384C.512D.1024【答案】B24、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m【答案】C25、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状

8、网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D26、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A27、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用（）。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C28、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D29、广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.50mB.100mC

9、.150mD.200m【答案】B30、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC 变换器【答案】B31、G654 截止波长位移光纤也叫衰减最小光纤，该种光纤在()nm 处的衰减最小。A.1470B.1750C.1650D.1550【答案】D32、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。A.光纤线路衰减系数(dBkm)及传输长度测试B.光纤通道总衰减测试C.光纤后向散射曲线测试D.偏振模色散 PMD 测试【答案】B33、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为()。A.浅蓝色B.深蓝色C.棕红色D.银粉色【答案】C34、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。

10、A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C35、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.47mB.57mC.58mD.68m【答案】B36、下列 GPS 无线安装的做法，符合要求的是（）。A.保持垂直，离开周围金属物体距离应1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡30D.是 GPS 天线处于避雷针顶点下倾 50保护范围内【答案】C37、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】D38、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高

11、度大于 7m 的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A39、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A40、在 SDH 传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】C41、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供（），利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.用户终端的接入B.交换C.用户管理D.漫游【答案】A42、广

12、播电视发射系统馈线的主要指标包括反射系数和（）。A.损耗系数B.增益系数C.行波系数D.衰减系数【答案】C43、阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用()封口，具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC 塑料C.沥青D.超细玻璃纤维【答案】C44、下列 GPS 无线安装的做法，符合要求的是（）。A.保持垂直，离开周围金属物体距离应1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡30D.是 GPS 天线处于避雷针顶点下倾 50保护范围内【答案】C45、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A46、核心网设

13、备的标称直流工作电压一般为()v。A.-24B.-36C.-48D.-60【答案】C47、架空线路工程中，终端杆的杆梢应向拉线侧倾斜（）mm。A.80100B.100120C.120140D.140160【答案】B48、一类电信建筑与高度大于()的二类电信建筑均应设防烟楼梯间，其余的电信建筑应设封闭楼梯间。A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C49、卫星通信网络的结构没有()结构。A.链形B.星形C.网格形D.混合形【答案】A50、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计

14、确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD2、风力发电机组主要由()部分组成。A.机头B.叶片C.轮毂D.发电机E.尾翼【答案】BCD3、下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线

15、电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB4、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC5、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A.贯彻执行国家有关安全生产法律法规B.制定通信工程安全施工措施C.制止现场违章指挥和违章操作行为D.及时.如实上报生产安全事故E.确保安全生产费的有效使用【答案】ACD6、执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。A.予以行政处罚B.不予行政处罚C.移送检察院处理D.移送法

16、院处理E.移送其他有关机关处理【答案】AB7、移动网络优化主要从(）四个方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.语音质量E.干扰【答案】ABC8、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积 400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积 120m2 以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积 120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积 120m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于

17、 5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】ABC9、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC10、VSAT 网络中的主要结构有()。A.星形结构B.广播结构C.网状结构D.中继结构E.混合结构【答案】AC11、光纤的散射损耗包括（）。A.弯曲损耗B.瑞利C.非线性D.波导效应E.连接损耗【答案】BCD12、太阳能电源的特点有()。A.不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守B.太阳电池安装地点可以自由选择，但不易搬迁C.太阳能电源系统较其他电源系统可以随意扩大规模，达到增容目的D.太阳能电源的能量与日

18、照量有关，因此输出功率将随昼夜、季节而变化E.太阳电池输出能量的密度较高，须占用较大面积【答案】ACD13、对于天馈线避雷措施，下列说法正确的是()。A.天线必须安装避雷针，且避雷针高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线应安装在避雷针 45角保护范围内C.避雷线上严禁悬挂其他缆线D.天线金属护套应在顶端作保护接地E.馈线进入机房应在人口处内侧作保护接地【答案】ABCD14、基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线【答案】ACD15、SDH 设备的抖动测试项目包括()。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏

19、离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD16、在通信网中属于终端节点主要功能的有()。A.用户信息的处理B.用户业务的集中和接入功能C.信令信息的处理D.信令功能E.实现独立于交换节点的业务的执行和控制【答案】AC17、UPS 系统的主要功能是()。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间电网断电的保护功能【答案】AC18、接入网的主要功能可分为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.传送功能E.人工智能功能【答案】ABCD19、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数

20、字卫星电视接收机【答案】ABC20、天馈线系统安装前需要做的工作有()。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景 A 施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的 6 省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段 A 施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A

21、施工单位经与建设单位协商，将 3 省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的 B 施工单位施工。A 施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B 施工单位根据 A施工单位的质量管理要求进行管理，在施工前请 A 施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课，并按照 A 施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向 3 省的施工负责人作了口头交底。B 施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故。质量监督机构现场检查时，发现 B 施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程质量均不符合规范要求，因此质量监

22、督机构对 A、B 两个施工单位均作出了处罚。B 施工单位认为工程由 A 施工单位承包，不应处罚自己；A 施工单位认为质量问题是 B 施工单位造成的，自己也不应受到处罚。(1)建设单位在工程管理过程中存在哪些问题？(2)B 施工单位在工程管理中存在哪些问题？应怎样做？(3)机架安装工作的质量控制点有哪些？(4)质量监督机构是否应该对 A、B 两个施工单位进行处罚？为什么？【答案】(1)建设单位在工程管理中存在的问题主要有：在工程招投标阶段，定标时没有考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由 A 施工单位承担；A 施工单位本无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给 B 施工单位，使 A 施

23、工单位作了总包。(2)B 施工单位在工程管理中存在的问题主要有：B 施工单位不应根据 A 施工单位的质量管理要求进行工程管理。B 施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B 施工单位在请 A 施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B 施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。B 施工单位在施工中不应按照 A 施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B 施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况，对工程中的重要过程

24、和质量控制点进行控制。B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，应使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。B 施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明 B 施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B 施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度；机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对 A

25、、B 两个施工单位进行处罚。因为 B 施工单位是以 A 施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论 A 施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚。对于 B 施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对 A、B 两个施工单位进行处罚。二、1背景

26、某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面

27、调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施

28、工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须

29、完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告

30、的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。三、1背景某项目经理部承接了某地 120km 的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为 10 月 10 日至 11 月 30 日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织

31、编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设

32、标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照 PDCA 循环的方法进行工作，要在各工

33、地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。2问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外

34、，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方

35、法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因

36、此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。四、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三

37、：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.

38、能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件

39、四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；五、1背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向

40、施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续

41、的时间不正正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督

42、机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。六、某施工企业与建设单位签订了开挖 80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为 60000 延米，假设综合施工费用为 10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为 500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为 30 天，7 月 1 日开工，7 月 30 日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。事件二：施工中路由发生改变，于 7 月 7 日停工，配合进行路由复查，

43、配合用工为 40 工日。事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟 6000 延米。事件四：7 月 20 日至 28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工 60 个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价 50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的 50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的 50%（含管理费），请计算 7 月 30 日开工前整个项目的 BCWS、BCWP、ACWP，并计算 CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设

44、计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期 10 天；事件三变更增加的工期 6000/（60000/30）=3 天；事件四可索赔工期 9 天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22 天 3.事件二可索赔费用：人工费 40 工日50 元/工日（1+50%）=3000 元机械费 500 元

45、/台班10 天=5000 元事件三设计变更增加的施工费：6000 延米10 元/延米=60000元七、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收

46、要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育

47、网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题 2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。八、1背景 A 施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段 A 施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A 施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成

48、丙级资质的 B 施工单位施工。本工程中，A 施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B 施工单位按照 A 施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请 A 施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照 A 施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B 施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B 施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现 B 施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对 A、B 两个施工单位均做出了处罚。B 施工单位认为工程由

49、 A施工单位承包，不应处罚自己；A 施工单位认为质量问题是 B 施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B 施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对 A、B 两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由 A 施工单位承担；A 施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给 B 施工单位，错误地估计了 A 施工单位管理能力。(2)B 施工单位在本工程管理中存在的问题主要

50、有：B 施工单位不应根据 A 施工单位的质量管理要求进行工程管理。B 施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B 施工单位在请 A 施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B 施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。B 施工单位在施工中不应按照 A 施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B 施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。B 施工单位的交底工作不能只进行口头交底