2022精选建筑合同模板八篇.docx

《2022精选建筑合同模板八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选建筑合同模板八篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选建筑合同模板八篇精选建筑合同模板八篇随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是我精心整理的建筑合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑合同 篇1建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特殊的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，

2、市场对业主的约束和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（以下简称施工合同的司法解释），自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。1、合同风险的主要表现1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结

3、算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等具体情况的条款，或光是列入招标投标法、建筑法等原则性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的尴尬和风险。1.2合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往需要一定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生剧烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的原因，

4、引起设计和施工图的更改，施工的自然条件和作业条件的意外变化等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反应，特别是施工合同的司法解释依据出台以后，施工企业要运用好施工合同的司法解释，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和规避市场中的合同风险，切实地保护自己的合法权益。2、企业防范和控制施工合同风险的具体措施2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全具体的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中

5、标情况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司设立的企业，还必须根据实际情况补充增加自己的管理制度，这样可使合同管理的细节有章可循，有案可查，减少不必要的失误和盲目所带来的市场风险。2.2建立符合企业实际的合同管理体系。2.2.1大中型施工企业应建立专门的合同管理机构，分公司或项目部应设立合同管理岗位，应由专人专责管理。2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规知识和运用法律、法规的能力，熟悉合同签订和变更、索赔程序，同时还要具备工程管理、造价管理知识和实际运用能力。2.2.3应采用统一的合同文本。最好直

6、接套用建设部和国家工商局推荐的施工合同示范文本。其特点是规范、全面、严谨、准确，具有较强的操作性。采用这个文本，将有利于避免因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞，有利于明确合同主体双方的权利和义务，也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采用该文本，常常喜欢自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视，对拟订的每个条款，特别是合同中的免责条款，加以仔细斟酌，以免无效合同和错漏、歧义的产生，尽量限制业主风险的转嫁，尽力保护自己的合法权益，因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。2.3要从程序和实体上把好合同评审关，并严格评审2.3.1要充分研究招标

7、技术文件。招标文件是要约邀请，其中很多关于技术性的要约条款，涉及到发包人、承包人的权利义务，并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是项目的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约能力等，企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论，确定是否参加招标。2.3.2如投标中标，从程序细节上对合约签订权的要求，作出对应的规范化的操作标准和流程。在主体上，根据招标文件和要求规定的合约条款，作逐条的综合评审。并根据合约标的和项目规模的大小，由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的法律依据、施工和材料要

8、求、免责条款、条文词句，进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人，要有严格的条件限制，保证企业法人授权行为的规范。2.4建立严格的印章使用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、承担义务、签订合同的凭证。因此，企业要实行合同专用章审批和使用分离的规定。2.4.1由企业主要领导负责审批。2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。2.5加强履约合同过程中的管理。根据建设施工合同持续时间长，标的额度比较大，而且合同履行过程中干扰事件和市场因素多变，变更、增补合同和施工签证频繁，施工企业要应用好施工合同的司法解释第1619条，指导项目部加强签证管理，及时收集和整理

9、好原始凭证。这是减少合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径，也是合法合理转移合同风险的主要手段，更是合同当事人保护自身权益的最好办法。3、加强法律学习，提高防范能力从现有的市场环境来看，施工企业承担太多不应承担的市场风险，但市场的有序、完善和规范，有一个渐进的过程。施工企业应从领导开始到有关部门及人员学透与建设工程密切相关的建筑法、合同法、招标投标法等基本法律，还需深刻理解和熟练运用像施工合同的司法解释、建筑工程施工发包与承包计价管理办法等作为法院判决和法官直接引用的具体法律根据，并具体落实到企业的施工合同管理中，练好保护自身权益的内功。这样，就能最大限度地减少市场经济中合同和法律诉讼的风险

10、，万一被诉讼，也能用法律保护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好施工合同的司法解释等类似适用法律的相关规定。建筑合同 篇2神木县粮食储备库平仓 粮库砼拱板屋架劳务承包合同甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，甲方将神木县粮食储备库1#、2#、3#及4#平仓预应力拱板屋架劳务部份分包给乙方，乙方以公司的方式进行承包，为了明确双方权利和义务，确保工程进度和工程质量，双方依法签订协议如下，共同遵守执行。一、工程地点：神木县华夏首府南面二、工程内容：甲方将1#、2#、3#及4#平仓预应力拱板屋架结构工程人工劳务费部份承包给乙方。乙方采用墙顶空中预应力预制拱板屋架施工专利工艺进行施工。具体作业内容为：（

11、1）准备工作：屋架放大样，拱板、隔板木模板制作，预制隔板，搭拆满堂架台座及操作平台。（2）拱板屋架预制作业：钢筋制作，预应力钢筋张拉、现场检测、绑扎成型.（3）木模涂刷隔离剂，安装、拆卸及维修。（4）安装隔板,（5）浇筑砼。拱板砼养生。(6）斜拉杆制作，连接预埋，焊接。(7)拱板起板，装车，运输安装就位，焊接成整体。三、承包形式：包人工费、包安全、包质量（因原材不合格导致甲方负责）四、工期期限：本工程工期为天，拱板屋架预制作业天数以开始浇筑第一榀拱板屋架砼计算时间到浇筑最后一榀拱板屋架砼为止，（按每 栋一个流水作业组计算）。若出现以下情况相应工期顺延。1、甲方未按施工方案提供作业条件，导致乙方

12、无法流水施工作业，其工期按实顺延。2、遇雨天、停水、停电、等料等情况工期按实顺延。3、若因甲方原因采购的原材料不合格造成的损失，概由甲方承担责任，工期顺延。五、工程造价：粮库拱板工程总劳务费按建筑面积每平方米155 元包干。合计：（该包干价不包括任何税费，有关税费由甲方缴纳，乙方系包清工。）六、付款方式：合同已签订，乙方设备和工人进场七天后，甲方预支工人生活费 2 万元并返还1万元保证金。其余按工程进度支付70%，工程完工后支付到总工程款80%，由相关权威单位出示合格证明后支付到总工程款的98%，剩余3%为质量保证金，一年内付清。工程完工后次日，甲方应向乙方出据书面结算依据，以此确认下欠乙方劳

13、务费金额及付赔的期限，如甲方即未按合同约定付清所欠费用，又不出据结算依据，导致纠纷应以乙方口头主张的金额为准。七、安全施工：1、甲方提供必需的安全防护设施以及工地民工强制集体险。2、乙方在施工过程中，应严格按操作规范作业，使工程质量达到设计规范的要求，做到科学管理、文明施工、安全施工、杜绝安全事故的发生。3、甲方负责保留和搭设仓库外墙水平与垂直安全防护网。4、由于乙方造成的安全事故，全部由乙方承担。甲方不负任何责任。八、甲方职责：一、提供必须的工用具及设备1、提供施工人员的住房、铺板、就餐食堂、生活用水用电等。2、提供预应力钢筋铆扣，各种预埋铁件以及各种辅材。3、提供砼机械：搅拌机，垂直运输提

14、升设备以及有证的操作人员和维修人员，人力手推车、供水、供电设备设施、砼养生薄膜，清扫用具等各种辅材。4、提供搭设操作平台的架料（钢管、扣件、竹胶板、木龙骨枋及全部辅助材料等）。5、负责拱板上下弦板缝灌浆等。6、施工中，若遇甲方所在地有关方面不确定因素的干扰，以及停电、停水，待料原因使工程不能顺利进行，施工时间延长两天以上，甲方应给乙方施工人员每人每天150元的误工补助。二、施工过程中甲方对乙方负有管理、监督、指导责任。三、如遇冬季施工，劳务费按冬季施工方案进行增加。九、乙方责任：1、提供空中预应力拱板屋架施工工艺专利技术。2、提供施工工艺设备：钢锚板、张拉机、运板车、千斤顶、运板车钢垫板、智能

15、应力仪等专用工具。（模板及钢筋制作机械乙方自备）3、乙方应保质、保量、按时完成项目施工任务。4、拱板屋架完工后，返还甲方全部工具。5、乙方进场应提供企业资质、相关特殊工种证件、进场人员身份证及健康证。配合甲方应付上级相关单位检查。十、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，甲方现场代表签字盖章、乙方签字后生效，工程完工结算清全部劳务费后，自动失效。十一、如甲方不按合同约定支付乙方承包费用, 双方协商解决。如无法协商，乙方有权在乙方所在地通过当地人民法院解决。同时乙方有权要求建设方代甲方支付乙方承包费用。十二、该合同签订前乙方向甲方交1万元保证金，甲方在确定具备施工条件时提前10天通知乙方做好进场准备

16、并在规定时间内进场。如乙方单方原因造成不能按时进场，推迟5天进场保证金不返还并本合同视为无效。十三、该合同一经签定，双方应互相遵守，若任何一方违约，违约方应向守约方支付违约金叁万元。甲方法定代表人： 乙方代表：年月日年月日建筑合同 篇3承包方(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：一、 工程概况工程地址：南湖影视基地二、 价格三、工程范围南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围，包括顶面开灯孔。四、 付款方式1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程

17、完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。2、

18、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.。4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。7、乙方根据工程量开出所需材料清单，甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。六、 工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方按照损失扣除费用。七、垃圾清运垃圾应由乙方清运堆放一起，保证进

19、出方便。八、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件，每月向甲方报工人工资表。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，乙方自行负责施工人员吃住。4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。九、 施工机具1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。十、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟及随地大小便。3、每一位现场人员必须佩带安全帽，爬高必须佩带安全带，安全帽及安全带由乙方自己负责。4、乙方要严格注意施工安全，如因违反操作规范出现工伤，由乙方承

20、担一切费用。十一、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后，两天内及时维修。3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、装修要求1、 乙方在施工过程中，由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处，乙方应马上更改。2、 乙方完工后，必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。十四、其它说明和要求：1、工程为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即

21、予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。要爱护现有成品，造成现有成品破坏，由施工队赔偿。4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十五、如有违约，乙方将按照工程款双倍赔付。十六、此协议一式两份，甲乙双方签字生效，双方各执一份。甲 方： 乙 方：签 章：签 章：签约日期：签约日期建筑合同 篇4甲方（委托方）：地址：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（委托方）委托乙方(

22、中介方)协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施

23、工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元(税后)居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托

24、 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整(税后)，作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正(税后)，作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。五、本合同式两份

25、，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。甲方： 乙方：法人代表签章：签名：日期： 日期：建筑合同 篇5甲方(用人单位或受委托的项目部)：地址： 联系电话：乙方(姓名)： 性别：身份证号码： 现住址：甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：一、劳动合同期限1、不足一个月时间的用工：从 年 月日至 年 月

26、日(不设试用期)。2、完成一定工作任务的用工：以 工程完成之日(最长不超过三个月)为本合同的终止期限。二、工作内容甲方安排乙方工作地点：从事(工种)：数(质)量要求：三、劳动报酬1、工资计算方式：(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式：不得低于当地最低工资标准。按月支付资的，每月人民币 元；按工作进度支付工资的预付 ，计人民币元，余款待任务完成后全部付给。甲方应制作工资发放花名册，并由乙方本人签字或书面委托他人代签，领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计 元。五、违反劳动合同的责任及其它约定

27、本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签章)： 乙方(签章)：年月日 年月日建筑合同 篇6借款单位：_法定代表人：_ 职务：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_贷款单位：_法定代表人：_ 职务：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_保证单位：_法定代表人：_ 职务：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_根据中华人民共和国合同法的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查同意发放，为明确各方权责，特签订本企业借款合同范本共同遵守。第一条 本企业借款合同范本规定_ 年贷款额为人民币(大写)_ 万元，用于_ .第二条 借款方和贷款方必须共同遵守贷款办

28、法，有关贷款事项按办法规定办理。第三条 贷款自支用之日起，按实际支用数计收利息，利率为月息_ ，超计划贷款的超过部分利率为月息_ ，逾期贷款加计利息20%，挪用贷款挪用部分加罚利息50%.第四条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误用款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。第五条 贷款方有权检查贷款使用情况。检查时，借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。第六条 借款方如违反合同和贷款办法的规定，贷款方有权停止贷款，提前收回部分或全部贷款。第七条 担保方对借款方归还贷款本息承担责任，如果借款方未按期清偿贷款

29、本息时，担保方应在接到贷款方还款通知后一个月内负责归还。第八条 本企业借款合同范本有效期：自_ 年_ 月_ 日起，至_ 年_ 月_ 日为止。本企业借款合同范本正本一式三份，签章各方各执一份。借款方：_(盖章)_ 代表人_贷款方：_(盖章)_ 代表人_担保方：_(盖章)_ 代表人_年_月_日建筑合同 篇7出租方：_法定代表人：_通讯地址：_联系方式：_承租方：_法定代表人：_通讯地址：_联系方式：_第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。品名：_规格：_数量：_质量：_单价：_总金额：_第二条 租赁期限自_年_月_日至_年_月_日,共_天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_日内，重新签

30、订合同。第三条 租金租金收取方式：银行转账开户银行：_账户名：_账号：_第四条 押金(保证金)经双方协商，出租方收取承租方押金_元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的租赁物资缺损赔偿及维修收费办法，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合

31、同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任出租方违约：1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_%的违约金。2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_%的违约金。3.未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_%的违约金。4.其它违约行为：_。承租方违约：1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金_%违约金。2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金_%的违约金。3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物

32、资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金_%的违约金。4.其它违约行为。第八条 争议的解决方式第九条 其它约定事项第十条 本合同一式_份，合同双方各执_份，具有相同法律效力。本合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方(盖章)：_ 承租方(盖章)：_法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇8甲方：营业执照：注册地址： 邮政编码：法定代表人： 职务：乙方：身份证号：此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。第一条 合同目的经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与

33、义务及其挂靠期内的注意事项。第二条 甲方的基本权利和义务权利：（1）甲方每年向乙方收取人民币万元整，作为管理服务费。（2）乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之。（3）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。义务：（1）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条 乙方的基本权利和义务权利：（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。（2）享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。（3）充分利用建业的资质，完全

34、自主的开展相关产品经营业务。（4）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。（5）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。义务：（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。（2）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。（3）认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。（5）按时足额向甲方缴纳管理服务费。（6）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。第

35、四条 乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。第五条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任， 特此提出免责声明。第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式三份，甲、乙双方各一份，相关主管单位一份。甲方签字： 乙方签字：甲方盖章： 乙方盖章：年 月 日 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页