2023年公路工程施工承包协议书.docx

《2023年公路工程施工承包协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公路工程施工承包协议书.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年公路工程施工承包协议书 第一篇：公路工程施工承包协议书 公路工程施工承包协议书 甲方：洞口镇大桥村委会以下简称甲方乙方：城关建筑公司肖铁龙以下简称乙方 鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于2023年10月8日共同达成并签订如下协议： 一、甲方通组公路K0+000-K1.1千米全长1.1米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。 二、根据工程量预算书所列的意料数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整230000.00元。 三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成

2、工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题余款一次性付清。 四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最终一天算起，因自然灾难及下雨无法律开工所担误期间除外。 五、本协议书在乙方供应履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后阅历收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方代表： 乙方代表：2023年10月8日 其次篇：公路工程施工承包合作协议 公路工程施工承包合作协议 甲方(全

3、称)： 乙方(全称): 甲乙双方就承建()的项目工程施工承包合作的有关问题，友好协商达成如下 合作协议： 一、合作范围：乙方运用甲方资质承包施工项目工程是由乙方自选施工班组、自行购置建材与设备进行组织施工，以包工包料形式由乙方自行组织施工、自行发放农夫工工资，乙方是本合同项目的全部经济负责人。乙方担当本合同建设的经营收益及风险，甲方负责协调乙方做好工程管理与协调工作，负责质量平安检查与催促，供应项目管理模式与技术询问与指导，催促乙方按质按量如期完本钱工程的施工承包任务，并按甲乙双方商定收取有关费用和代收税金，但甲方不担当本项目施工建设的经营收益及风险。工程质量由乙方担当，施工平安责任由乙方担当

4、。 二、施工工期：按甲方与业主签定的合同规定执行。l、开工日期：以监理所签的施工令为准 2、结束日期：按合同所签字的工期为准 三、质量标准： l、乙方施工必需到达合同中规定关质量 标准和要求。 2、符合国冢现行验收规范。 四、施工平安： 1、乙方自选的施工班组必需严格依据国家规范、规程及相关标准进行施工，施工管理人员和特种作业人员必需持证上岗，严禁无证上岗和违规作业，做到文明施工。在平安措施没有保证条件下不得进行施工，杜绝平安事故的发生，乙方有管理与执行的责任。甲方有权监督、检查乙方履行职责与义务的责任。 2、乙方自选的施工班组在施工中必需依据甲方的建筑施工现场平安文明标准进行施工，确保平安生

5、产，文明施工。 五、财务管理及付款方法： 1、甲方管理费：管理费按实际施工的工程总造价 收取，业主拨付工程进度款中分次扣除支付。 2、业主工程进度款及结算工程款转入甲方指定的银行账号后，甲方在二个工作日内扣除管理费后，将余款转入乙方指定的账号。()。 3、乙方自主建立财务台账，管理好财务资金支出，确保工程款支付给农夫工与材料商。甲方不得干预乙方的财务管理和无故干扰施工现场的正常管理。 六、双方责任： 甲方责任： 1、负责与建设单位、勘察、设计、监理、政府建设部门的沟通协调与联系工作。 2、做好工程验收的各项工作，指导乙方完成相关的施工验收资料和文件整理、签字、盖章。 3、负责生产技术管理工作，

6、解决施工中存在的技术问题。协作乙方做好有关部门检查和验收的迎检工作，催促乙方做好相关部门提出有关看法的整改措施并贯彻实施。 4、催促乙方按有关规范要求及平安文明施工要求等做好现场平安宣扬和教化工作，做好工地围栏、大门的维护。 乙方责任： l、乙方承包施工，照章纳税，自负盈亏，财务管理与质量平安工作等方面对公司部部全面负责。 2、乙方不能以甲方名誉在外借款、赊购材料，也不能以甲方名誉对外签订任何协议合同。 3、乙方负责组织 年右江区通屯水泥路建设项目()项目工程的施工工作，按照施工规范进行组织施工，担当沟通好有关管理部门的关系的责任，并负责催促施工班组履行工程质量、平安、进度和文明施工；如发生质

7、量、平安事故，乙方担当全部处理费用及损失赔偿(含赔偿费、管理部门罚款，善后处理费，公关费)。 4、乙方作为项目实施施工的经济责任人，有权确定项目管理人员的聘用与待遇，有权自主支配生产与材料选购等，乙方可自行调拨资金发放农夫工工资，如乙方不刚好发放农夫工资而引起的一切责任由乙方担当，与甲方无关。 5、乙方必需主动协调好各种关系与冲突，切实解决有关问题，不拖欠农夫工工资，对业主负责，对材料商负责，对甲方负责。 6、乙方担当本工程建设过程中应交纳有关部门的全部费用，并按时交足有关税金。 7、乙方在项目施工过程中，负责做好施工过程各种原始资料的记录，编制竣工图纸及收集整理竣工资料，并装订成册，甲乙双方

8、负责签字及盖章等工作；甲方指导并关心乙方办理中间验收、竣工验收等相关手续。 七、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。本协议执行过程中如与本合同有互相抵触的，以本协议为准。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。经双方签字，并加盖有效印章后生效。 八、在合作中发生经济纠纷，双方友好协商解决。如协商未能达成一样，可由甲方所在地法院裁定。 甲方(盖章)： 乙方盖章： 负责人： 负责人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 第三篇：工程施工内部承包协议书 工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方主承包人姓名：身份证号码： 家庭住址： 为顺当完成某工程的施工任务，甲方确定将工程托付乙方施工。

9、为明确双方在该工程施工过程中的责、权、利，现根据合同法、建筑法等国家法律、法规及当地关于施工管理的相关规定，并结合公司的规章制度，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、工程质量： 5、工期： 二、双方责任 一甲方 1、负责制定各项规章制度并催促乙方执行； 2、指导乙方加强职工的政治思想教化、法制教化； 3、指导乙方参加有关学习，培训，并办理相关证件费用由乙方担当 1、签订合同后预付25%工程款，安装完成工作量一半后再支付工 程款的25%，全部安装完成并经甲方、监理、质检部门验收合格后，支付工程款的45%。剩余5%的工程

10、款作为质量保修金，保修期为2年，满一年后支付保修金的50%，满2年后，于15日内将保修金全部付清，至此合同自动失效； 2、全部因乙方发生的罚款，甲方关心处理纠纷和质量平安事故等，发生的相关费用在发生当期的工程款中扣除乙方自行支付的除外。 六、承包价格及范围 见附表。 七、其他 1、双方应遵守协议各项条款，本着友好合作，顾全大局的精神，削减或避开不必要的争议和纠纷。若由于乙方工程工资支付等缘由引起的法律纠纷并败诉的，按诉讼的标的处以10%作为甲方社会信誉补偿金。因工程质量、平安、文明施工等缘由而导致业主、监理惩处的，乙方担当全部的惩处费用； 2、单方违约或不能履行本协议条款义务的，一方有权终止该

11、协议。由此造成的损失由违约方担当； 3、本协议一式四份，甲乙双方各二份 4、本协议未尽事宜，另签补充协议 5、本协议签字盖章后生效。 以下无正文 甲方：乙方： 日期： 日期：电话： 第四篇：桩基工程施工承包协议书 桩基工程施工承包协议书 建设单位： 浙江xx房地产开发有限公司以下简称甲方 承包单位： 浙江省xx工程公司以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，盼望能共同遵守。 一、工程名称： 西溪诚园B- 12、B15地块桩基工程

12、二、承包范围：西溪诚园B- 12、15地块施工图范围内的桩基工程及基坑围护施工图范围内的桩基工程 三、承包方式： 包工包料包文明平安施工四、三方的权利和义务： 一甲方的权利和义务 1.甲方有权对乙方进行施工管理； 2.甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分； 3.甲方应按合同规定干脆向乙方支付工程款和结算款。 二乙方的权利和义务 1.乙方必需听从现场监理和甲方的施工管理； 2.乙方必需严格依据合同要求，完成承包范围内的施工内容； 3.乙方必需严格依据相关规定和规范进行施工，确保平安文明施工，对质量平安负责。 五、工程造价及结算调整方式： 合同价款暂定为人民币cx万元xx元； 本合同价款接受可调价

13、格方式确定； 合同价款中包括的风险范围： 执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动，乙方可以或者应当预见的风险以及招标文件明确的其他风险等中充分考虑，均由乙方自行负担工程量数量在结算时按实调整，工程量数量以施工图纸数量、甲方及监理工程师签证确认的工程量为根据，合同总价根据乙方的投标书按“调量不调价的原则执行钢筋和商品砼、散装水泥除外。 钢材、商品混凝土、散装水泥全费用单价增减幅度在5%以内不予调整，增减幅度在5%以外按以下公式调整： 钢筋全费用单价结算价=+投标中钢筋全费用单价。 商品混凝土全费用单价结算价=+投标中水下混凝土全费用单价。 散装水泥全费用单价结算价

14、=+投标中散装水泥全费用单价。 风险范围以外及无综合单价的新增工程量的合同价款调整方法：(1)竣工结算时，工程量根据浙江省2023版预算定额计算规则按实计算；(2)套用浙江省2023版计价根据，即套用浙江省工程预算定额2023浙江省建设工程施工取费定额2023及相关补充；(3)人工费、机械、水、电和帮助材料单价按浙江省2023预算定额及现行文件计算；4主要材料按杭州造价信息发布的市区材料信息价，取实际施工工期月份平均值计算；5根据中标的综合费率计算综合费用，即：综合管理费率为零，规费和税金按浙江省建设工程施工取费定额2023规定计算。计算程序参照浙江省建设工程施工取费定额2023工料单价法的工

15、程费用计算程序，上述综合管理费包括施工组织措施费、企业管理费、利润、工程保险含农夫工工伤保险、风险费等全部费用在内以及定额或政府文件规定由施工单位担当的一切费用，仅规费和税金单列。即：工程结算总价=干脆工程费+施工技术措施费+人工费+机械费0%+规费4.358%+税金3.513；(6)零星工作项目根据实际发生以签证的工程量和单价按实结算。 结算的审核 1.桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内，乙方应向甲方提交经乙方盖章、乙方法人代表签字、乙方概预算编制员盖章的完好有效的竣工结算报告和资料，甲方工程师对结算资料进行审核，并在符合要求的竣工结算资料回执上签字并加盖建设单位公章后方可视为甲方

16、收到竣工结算资料； 2.在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料图纸、签证变更单、价格凭证等，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。在结算审核中觉察结算资料无效或不完好的，审价延误的责任由乙方担当； 3.自完好、有效的结算资料收到之日起六十天内，甲方自行或托付有资质的造价询问单位进行审核，赐予确认或提出修改看法，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终根据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商还不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行说明； 4.乙方未按商定的时间向甲方提交竣工结算报告和资料

17、的，甲方将不能保证在上述规定的时间内完成审核，并且甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方担当； 5.乙方应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程结算审计费用支付的商定：基本审核费由甲方担当；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5的费用，核增追加费按核增额的5计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由乙方担当，即核增减追加费核减额-送审造价5%5%+核增额5%。无论是否托付中介审计，由甲方从应付工程款中干脆扣缴。 六、付款方式 一支付方式：本工程不支付工程备料款，桩基完成工程量的产值到达合同价的50%，支付已完工程造价的20%；桩基全部完成后15天内再支付已

18、完工程造价的50%；桩基检测合格，土建基础施 工全部完成，办好竣工资料交接手续并结算完毕后，付至结算价的95%，余5%为工程质量保修金，在保修期满后中间验收一年后无息支付。 工程变更单项增加8万元内款项在结算时按合同商定计算，在工程进度款支付时不作考虑。 二甲方支付上述款项前，乙方必需开具同等数额的正规税务发票，否则甲方有权拒绝支付； 三水电费在每次支付工程进度款中扣除水电用量按装表计量，总表及分表差额和电的铜铁损等由各施工单位按运用数量分摊，水电价格按水电实际供应价。 四累计停工10天之内含10天，所发生的相关费用，由乙方负责担当，不计入工程结算；如超出每台桩机按600元/天计取误工费用，二

19、次进场按2000元/台计取费用，并纳入工程结算。 七、履约保证金制度 一合同签订前或同时提交合同总价10%现金或支票的形式的履约保证金，甲方不供应支付担保。 二在履约担保中：质量占30%，工期占40%，人员及机械设备到位率20%，文明施工现场标化及平安生产占10%。如有违约行为，甲方可随时根据违约的性质及商定的比例，刚好扣罚。 三乙方违约，除其相应的履约保证金归甲方全部外，还应赔偿甲方的全部经济损失。 八、合同工期： 一合同总工期为：工程桩确定工期为60 日历天，围护桩施工确定工期为 40 日历天。 二因乙方缘由不能依据协议书商定的竣工日期或工程师同意顺眼的工期竣工的，乙方担当违约责任，每延误

20、一天担当罚款1000元，扣完至履约保证金的40%止。 九、质量目标： 一本工程质量要求：建设部颁发的现行建筑安装工程施工及验收规范及工程质量检验评定标准； 二如质量达不到要求，除要求整改至质量合特殊，并扣罚履约保证金的30%，乙方担当由此引起的一切费用。 三桩基工程一次验收合格，一类桩到达90以上，严禁出现三类桩，且无接桩，露筋等缺陷桩，否则，所需返工、补救措施等费用由乙方担当，并扣罚质量保证金。 十、人员、机械设备到位： 承包方必需投入足够并能满意工程质量要求的施工队伍。项目经理为 李桂发，技术负责人为 王义 本工程不得转包，分包部分须经的业主同意，如在施工过程中觉察承包方的现场管理班子、施

21、工队伍素养、力气和机械设备不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，发包方有权要求承包方调整、充溢施工力气，承包方必需接受，否则按违约处理，扣罚履约保证金100%，直至解除合同。 乙方在投标时未明确分包的项目，在施工时自行进行分包时视作违约，扣罚履约保证金的100%。 工程竣工验收后，一周内施工队伍、施工机具、临时设施建筑垃圾等要全部撤清，每超过一天扣工程款1000元。 十一、平安生产和文明施工 一本工程要求平安生产，文明施工，确保“杭州市平安文明工地，若在施工中发生重大平安事故，扣罚全部履约保证金，并追究责任人的相应责任。由于违约引起的干脆经济损失，均由责任方赔偿。

22、二管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证； 三施工办公室接受彩钢板房，临时设施接受统一的活动房，厕所、食堂、生活设施要整齐。 四施工场地四周及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并担当相应费用； 十二、材料、设备供应 一钢材、商品砼必需选用甲方合格供方范围内的厂家生产的产品。材料价格按信息价； 1、钢材合格供方有：沙钢、宝钢、永钢、马钢、杭钢、上钢、张家港钢材厂； 2、商品砼供应商必需经建设单位和监理单位考察认可。 二材料质量保证：乙方必需对选购的材料质量全面负责，供应产品合格证书、质保书、试验报告。任何一方对材料质量有疑问时，均有权要求复验

23、，复验合格其相关费用由要求复验方支付，复验不合格其经济损失及复验费用由材料选购方担当。在国家规定的保修期外，如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或运用不合格原材料、成品、半成品不包括甲供材料引起的，甲方有权追溯。 十三、竣工验收 一工程完工后，乙方通过自检认为到达竣工验收条件时，应向甲方代表供应经总包方确认的且完好的竣工档案资料、竣工验收报告。甲方代表收到上述资料后在十天内组织有关部门进行全面的验收，假如乙方供应的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收期顺延； 二甲方组织验收后三天以内，赐予批准或提出修改看法。如初次验收未通过，乙方应按甲方及监理所提修改看法整改并担当整改费用，完成后再次

24、申报。 十四、工程和资料的移交 一工程竣工验收通过后五天内，乙方将工程交付给甲方。乙方延迟交付的，每延迟交付一天扣罚结算造价的千分之五，并担当由此给甲方带来的一切损失。工程交付前要根据甲方的要求，去除场内全部建筑垃圾、临时设施、剩余材料、设备等，所需费用由乙方自理； 二乙方竣工交付时，乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容： 1.八套工程桩竣工图；电子版本竣工图二套。 2.桩基工程全过程原始记录及验收单。 3.材料质保书、检验签证单、材料试验报告。 4.有关设计变更的技术资料。 5.桩基工程的检测数据、质量评定报告。 6.工程竣工决算的全部资料。 7.其他按规定应提交的资料。 十五、施工场地交接

25、一甲方应向乙方供应所必需的施工场地，水、电由甲方接至规划红线内，并办理交接手续，乙方负责从红线内指定点接至施工点，并装表计量，经甲方认可。乙方进场后需供应场布图经甲方认可后方可实施，未经甲方认可甲方有权要求乙方返工，乙方擅自实施引起的返工所涉及的一切费用由乙方担当。 二甲方向乙方供应测量基准点包括定位和标高基准点，施工桩位、轴线由乙方根据甲方供应的资料及点线进行放样。 三全部桩基施工完成后，施工现场应保持土地平整、场地整齐、现场设施完好，损坏赔偿。乙方现场的砼硬地坪或泥浆池等由乙方施工期间产生的构筑物必需无条件无偿全部凿除、清理、外运，如乙方不主动协作清场，甲方有权通知其它单位处理，所发生的全

26、部费用均从当期工程款中干脆扣除，与总包单位交接场地交接、定位和标高基准点交接乙方需无条件无偿协作。 十六、保 修 一质量保修责任: 1、保修期自主体工程竣工之日起计。保修期限为设计文件规定的该工程合理运用年限； 2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，若未能刚好到达则甲方可以托付他人进行抢修； 3、由于乙方责任造成的结构平安的质量问题，应当依据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修； 4、在国家规定的保修期外，如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷

27、工减料或运用不合格原材料、成品、半成品引起的，甲方有权无限期追溯，造成的一切经济损失应由乙方担当； 5、质量保修完成后，由甲方组织验收。 二保修费用: 1、保修费用由造成质量缺陷的责任方担当； 2、由于乙方的缘由造成对本合同范围内结构的严峻质量问题，乙方应根据甲方要求托付专业单位进行平安鉴定及出具处理方案，并负责组织实施和担当费用； 3、乙方不刚好进行修理或两次修理不好的，甲方另行托付他人修理，乙方须担当全部修理费用，包括甲方管理费15。 3、由于乙方质量问题造成的损失，应根据其实际损失或评估价值，乙方须进行相应赔偿； 4、本工程的质量保修金为结算造价的5%，自中间验收之日起算，满一年后十五日

28、内返还剩余工程保修金。工程保修金不计利息。 十七、其它违约责任： 本工程一律不得转包，一经觉察，甲方有权终止合同，由此所产生的一切后果及经济损失均由乙方担当； 甲方不能刚好支付工程进度款的，甲方按银行同期贷款利率支付应付款的利息； 在合同实施过程中，如乙方施工队伍素养、力气、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、平安生产达不到预定支配，甲方有权要求其调整充溢力气，乙方必需无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济惩处，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由乙方负责； 甲方对本工程有随时更改或增减的权利，在认为工程有变更的必要时

29、，以书面通知乙方，乙方应即遵照办理，不得藉辞推诿或提出异议； 全部工程联系单均以甲方签复看法为准，工程联系单须甲方指定人员签字并加盖甲方印章方为有效。甲方收到联系单后在14天内签复，乙方如未在规定时间内收到签复看法应刚好提示甲方，提示后7 天内不能签复的作为甲方认可； 对已发生的工程变更乙方必需在接到变更通知之日起14天内上报工程施工联系单；逾期申报的，视为此变更不增加费用和影响工期，以后不予签证； 由于乙方缘由造成的设计变更如补桩、承台加大、底板和基础梁的调整等，变更增加的费用由乙方担当，如有对总包方产生影响由乙方干脆与总包方方协商结算； 乙方必需按时支付材料商的材料款。否则，甲方有权暂扣工

30、程款，直至乙方付清欠款后再予以支付； 乙方必需按时支付民工工资，否则，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应部分作为民工工资干脆发放，并罚扣平安文明施工履约保证金的50； 施工期间应依甲方或总包方的指示定期参加工地例会和甲方或监理召集的其它重要会议，乙方项目经理及有关会前通知到的人员不得缺席，另如经甲方或总包方要求，乙方公司代表人或技术人员或班组长亦应出席参加甲方临时召集的工地会议，该人员必需到会，并无条件执行会议决议事项。如无故缺席或迟到，甲方有权视情节严峻程度处以2000元/次以下的经济惩处，因缺席或迟到缘由导致对会议内容不了解，其后果自负； 乙方应细致审核施工图纸，对其中尺寸、标高的错误，对建

31、筑、结构等各专业图纸中的互相冲突，应刚好向监理、设计、贵公司甲方提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则乙方担当相应损失。 工程施工过程中及完工后甲方托付检测单位对工程材料及结构质量等进行检测，乙方必需协作如动测、静载接桩等桩基检测工作，假如检测合格，由甲方担当检测费用，假如检测不合格，由乙方担当全部费用及全部责任； 在本标段工程施工中，与市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地村委等方面的关系由乙方处理，处理所发生的费用已含在综合单价中，不再另计； 泥浆应按当地政府有关规定进行外运，如不按相关规定外运后对项目造成不良影响，一切后果由乙方担当； 由于周边无生活污水排放口，乙

32、方在现场生活区自行设置化粪池，并定期清理，废水排放标准必需符合当地环保部门要求，费用已含在合同价中，不再另计费用； 乙方在施工过程中不管遇到何种困难，均不得以任何借口如甲方未鉴证费用等擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方担当，同时，甲方有权对乙方处以确定的经济惩处； 乙方必需依据xx集团建筑安装工程成品爱惜方法做好成品爱惜工作； 因甲方是贯标单位，在工程方面有些资料、数据和表格由乙方协作供应，并对乙方进行供方评审。乙方现场管理及工程资料整理按甲方标准执行。 一类桩比率每降低(与90%相比)0.5%，扣罚工程款20000元；每出现一根三类及以下桩，扣罚工程款20000元，

33、直至罚没全部质量履约保证金。 乙方有行贿行为的，一经觉察甲方将对乙方处以行贿额10倍的罚款，并保存追究相关责任的权力，并将xx员工职务行为准则作为合同附件。 十八、合同文件及争议处理 一合同文件应能互相说明，互为说明。组本钱合同文件及优先说明依次如下： 1、本合同协议书； 2、有关工程的洽商、变更等协议或文件； 3、询标纪要； 4、招标文件及其附件； 5、投标书及其附件； 6、图纸； 7、工程量清单； 二本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 8 份，甲方 4 份乙方 4 份； 三本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或者要求有关主管部门调解，协商或调解不成的依法向 工程所在地 人

34、民法院起诉； 五本合同未明示的地方，以招投标文件的有关商定执行。 六本合同在双方签字盖章，乙方按商定交纳履约保函后生效。 甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)： 法人代表(盖章)： 法人代表(盖章)： 二O 年 月 日 第五篇：工程施工承包合作协议书 工程施工承包合作协议书 甲方：新疆铭碑农业开发有限公司 乙方： 按照中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： 第一条 托付事务 1、工程期限：开工日期： 竣工日期： 2、施工方式：乙方整体包工包料施工 3、经营方式：工程总价扣除税金按税务机关规定的纳税标准计算。管材方面由甲方公司负责担当2根的管材资金垫付。 4、工程内容

35、：本次工程内容为道工程，具体为工程施工图纸及施工方案中所含的工作内容，包含追加和变更，暂定工程量为公里。 5、工程价款：以运营商合同价为标准。 6、付款方式按施工进度每5公里报验，验收完甲方 应刚好支付乙方工程款的90%，剩余10%款在工程完毕，一个月内付清。 7、本合同工程价款金额为固定价，并已包括乙方在施工过程中可能产生窝工，材料价格变动等损失工程价款不再因上述因素作调整。 备注：每1根管子每公里单价为4.1万元肆万壹仟元整，甲方保证5根管子以上，如不够5根管子，甲方按5根管子计算。遇到地面混凝土在15公分以上含15公分或横穿柏油路面价格另行计算，如现场施工需撤除公路砖及其他物，工程价双方

36、另行计算，以现场监理及甲方签字为准。 其次条托付事务的要求：程项目，并由乙方在承包期间在甲方监督之下管理该工程项目，施工过程自主经营、独立核算、自负盈亏。 2、乙方必需自觉维护甲方的企业信誉，必需满意工程施工及验收规范和国家或行业质量检验评定标准进行施工，确保工程质量，平安施工，文明施工和按期施工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上诉问题追究甲方的一切责任均由乙方担当，需追究刑事责任的，也由乙方担当责任。乙方应加强平安生产管理，严格履行国家及自治区关于通讯工程施工平安技术规程及相关的法律法规，乙方对该项目在承包期间发生的全部事故担当一切经济责任。 3

37、、承包经营期限：自本合同签订之日起，至该合同项目 由建设方验收合格并交付竣工之日止。 第三条： 甲乙双方的职责 一、甲方的权力及义务 甲方的权力 1、对乙方施工的全过程进行检查和监督； 2、对乙方施工过程进行质量、平安检查，对因乙方原 因出现的质量、平安、工期延误问题有权提出处理看法并追究责任。 3、甲方有权对正在施工的工程项目和施工现场进行全 方位的管理和指导。对觉察有违背质安操作规程施工的或觉察有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不听从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍。 甲方的义务 1、敬重乙方的合法施工主权，保证乙方的合法施工顺当 进行。 2、指导

38、和关心项目工程技术人员解决施工过程中的疑难 问题。 3、甲方应指定专人负责乙方施工中的一切具体事宜。如 乙方在施工中遇到外界因素干扰，不能正常施工，造成的一切停工损失由甲方担当。 二、乙方的权利和义务 一乙方的权利 1、对参加该项目施工的技术人员有聘用权。 2、施工管理机构设置权。 3、对项目实行商定后的独立核算。 4、自主完成工程的施工和预决算。 二乙方的义务 1、必需依据国家有关部门政策、法律、法规组织施工； 严格执行合同中的有关规定。 2、乙方承包经营期间不得有任何拖欠劳务人员工资的情形，否则其责任依法由乙方担当。 3、坚持文明施工，遵守环境爱惜规定，做到场地整齐，垃圾去除。无酗酒斗殴等

39、作奸犯科行为，维护当地社会治安。 第四条工程质量保修 如乙方未给施工人员缴纳社会办理工伤保险的，施工人员在施工过程中出现事故，全部责任由乙方担当；如因上述事由给甲方造成不利后果，乙方应对甲方担当赔偿责任。 第五条工程验收标准和方法 验收标准及方法：按建设方要求，实地验收。 第六条争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争吵，双方协议解决，协商不成时，向有管辖权的人民法院诉讼解决。 第七条协议的生效和终止。 本协议书双方托付代理人签字或盖章之日起生效。本协议商定义务履行完毕时协议终止。 第八条其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方单位： 法定代表人： 联系电话： 身份证号： 合同签订地点： 年月 乙方负责人：联系电话：身份证号：日年月日