2023年建设工程项目内部经济责任承包合同(范本).docx

《2023年建设工程项目内部经济责任承包合同(范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程项目内部经济责任承包合同(范本).docx（59页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设工程项目内部经济责任承包合同(范本) 第一篇：建设工程项目内部经济责任承包合同(范本) 建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款)第一条 承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外担当工程施工风险。 1.3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对外签订合同。

2、1.4 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。其次条 承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、平安文明施工等由专用条款商定，如专用条款未特别商定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出

3、的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同商定的全部权利义务对乙方具有约束力。第三条 承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款商定。 3.2无论接受何种承包方式，除合同商定的权利义务关系外，并不影响甲，方依据法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方应主动协作。甲方委派代表的酬劳由甲、乙双方协商确定，并由乙方负责支付。第四条 合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并依据法律法规、

4、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。 4.3 乙方对工程建设的质量、平安、工期等进行全面管理并担当责任，甲方及所属分支机构对乙方承包工程的质量、平安、技术等施工管理实行监督、检查和关心指导，乙方应听从甲方的监督指导。第五条承包项目的管理目标 5.1乙方承包的范围，除完成工程建设施工的内容外，还包括以下管理目标(根据不怜悯况在专用条款中作具体商定，以下事项可作为专用条款的选项): 5.1.1 工程质量到达施工合同规定的要求。5.1.2 依

5、据施工合同商定的工期完成建设工程。5.1.3 无一般事故及以上平安生产事故发生。5.1.4 平安文明施工和环境爱惜的要求和标准。5.1.5 信息化实施的要求和目标。5.1.6 CIS标准实施的要求和目标。 5.1.7 劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其他劳资引起的纠纷和事务。 5.1.8 工程资科管理技平方工程技术资科管理方法的要求和通用条款第十条规定执行。 5.1.9 工地治安防范管理: 做好外来人管理，不出现打架斗受、赌博、吸毒等有损社会治安和企业形象的严峻状况。5.1.10保证工程款的专款专用，乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙双方办理内部结算前，建设单位支付的全部工程款、退还

6、的保证金、供应的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方全部，支配权属于甲方，未经甲方答应，乙方不得侵占或者挪作他用，否则视为乙方非法占有、挪用。 5.2 乙方到达或者达不到以上管理目标的奖罚，按总公司或者分公司制定的奖罚文件执行，该文件作为合同的附件，与本合同具有同等效力。 第六条 合同履行的保证 6.1为保证本合同的全面履行，双方可协商选择以下方式保证合同的履行，具体方式在专用条款中商定。 6.1.1 乙方向甲方缴纳履行本合同的保证金，保证金的金额由专用条款商定。 6.1.2 乙方同意甲方在建设单位支付的工程款中预提各类保 保证金，预提保证金的金额和方式由专用条款商定。 6.1.3 乙方供应

7、担保人保证本合同的履行，担保人保证的范围为本合同项下乙方应向甲方负责的全部经济责任或者债务，保证方式为连带责任，保证 期限为甲乙双方内部结算完成之日起二年。6.1.4 乙方以其全部财产供应抵押担保。6.1.5 乙方以银行保函的方式供应担保。6.1.6 乙方通过担保公司供应担保。6.1.7 乙方向甲方借款以借款金额供应保证。 6.2 以上保证的范围为乙方应担当的合同责任和对外债务，包括违约产生的损失和诉讼风险责任。 6.3无论接受何种保证方式，甲乙双方和保证所涉的第三人应另行签订保证合同明确具体事项。第七条 双方的权利与义务 7.1 甲方的权利和义务 7.1.1依据国家有关规定和本公司施工管理的

8、要求，并根据本合同第四条、第五条的规定对乙方进行施工监督、检查和管理。7.1.2甲方根据项目类别的不同，对乙方编制施工组织设计、施工支配和专项方案审查等进行指导，参与图纸会审、基础工程、中间结构及竣工等验收，并对乙方在施工全过程的管理进行检查、监督和指导等。 7.1.3甲方根据乙方的书面要求和规定的条件，关心调配乙方对人、财、物和技术等资源的需求，并进行管理上的指导 7.1.4甲方向乙方收取施工合同结算造价的税金、管理费等包括代扣税和其他规费，具体比例由专用条款商定。 7.1.5对乙方不能到达专用条款规定的管理目标，或者乙方应担当的费用和给甲方造成损失的，甲方有权从建设单位到账的工程款 或者保

9、证金中干脆扣除。 7.1.6甲方应根据乙方的申请和甲方规定的支付方式，由甲方统一支付材料费、租赁费、劳务费等相关费用。 7.2 乙方的权利和义务 7.2.1依法享有法律法规、本合同等规定的权利，处理与建设单位在履行施工合同时的工程业务事项;指挥工程项目建设的生产经营活动，筹集、调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍和材料、设备供应商(甲方统一选购供应的，听从甲方统一支配);进行合理的经济支配和甲方书面授予的其他管理权利。 7.2.2 按照本合同的商定，获得承包经营的利益，享受甲方文件规定到达优秀管理目标的嘉奖。 7.2.3按照有关法律法规和甲方规定的制度

10、，对本工程项目施工合同和本合同第四条、第五条的规定进行施工管理和承包目标管理。7.2.4担当与建设单位施工合同和材料、设备买卖、租赁合同，劳务合同等违约引起的责任和由此产生的诉讼风险责任。担当因乙方缘由违背法律法规、地方性法规等致使行政机关作出行政惩处，因此发生的罚款等一切费用。 7.2.5 按照有关法律法规和本合同的商定，担当并按时足额缴纳或者支 付以下款项：国家税金和工程所涉的全部规费；甲方的管理费和甲方为乙方调配人力、物力、财力和技术等资源所发生的费用；甲方为乙方垫付拖欠的民工工资，材料、租赁设备等欠款和利息；因涉讼给甲方造成的损失，其他应由乙方担当的费用。 7.2.6按规定签订劳务用工

11、合同，办理劳务用工的保险并担当保险费用。按签订的劳务用工合同足额支付劳动酬劳，且支付工资的标准不得低于承包工程所在地的最低工资标准。 7.2.7依据有关法律法规和合同的商定做好工程的竣工验收和交付，担当工程的后期保修义务。 7.2.8按本合同5.1.8条和第十条的规定报送报表和交付工程资料。7.2.9乙方承诺全部工程款项(含乙方垫资部分)在中乙双方内部结算前，全部权归属于甲方，乙方不得侵占或者挪作他用。7.2.10 保证选购的工程材料和设备符合工程的质量要求。 7.2.11乙方应按甲方印章阳方的章管理运用的规定保管运用项目部印章，严格限制印章运用范围。因乙方管理不善造成印章被偷盖或者超过印章运

12、用范围，致使甲方造成损失的，由乙方担当相应责任。7.2.11.1项目部印章的运用范围为:与建设单位联系处理施工合同所涉的工程业务事项;处理项目部内部行政管理事务;向甲方及相关单位报送报表资料;除7.2.11.2条规定以外的其他非经济事务。 7.2.11.2乙方的以下行为必需经甲方书面授权同意或者加盖甲方印章，否则，以项目部盖章或者乙方签字所签合同、承诺、借条、结算单、欠条等相对人为乙方，所产生的后果由乙方自负，并担当由此给甲方造成损失的赔偿责任:1变更甲方与建设单位签订施工合同中的实质性内容，包括但不限于计价方式、工程质量、工期、重大违约条款等;(2)以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第

13、三人所作的不利于甲方的承诺;(3)以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第三人借款、或者为第三人担保;(4)未经甲方授权或者报送甲方备案审核，以项目部或者项目负责人名义与材料、设备供应商签订合同，或者作出承诺、出具结算单、欠条等;(5)未经甲方同意分包工程。部 7.2.12乙方违背以上7.2.77.2.11 条规定的，视为违约,并应担当违约金。违约责任的担当方式由专用条款商定。以上行为给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。损失包括干脆损失和因甲方涉讼所产生的违约金、垫资执行款、利息及诉讼费(仲裁费)、律师费、财产保全费、鉴定费等实际发生的费用。 7.2.13严禁乙方利用项目承包管理人的特殊身

14、份,以公司名义签订虚假合同，虚构债务或者供应虚假发票，或者私刻印章等损害、套取、侵占甲方财产的违法行为。上进行为构成犯罪的，应依法担当刑事责任。 7.2.14乙方应根据招标文件或者甲方与建设单位的施工合同商定，刚好就工程量清单进行核对，包括工程量清单存在缺项、漏项的、工程量清单偏差超出施工合同专用务 计量等;及币条款商定的偏差范围的、未依据国家现行计量规范强制性规定审图，若觉察图纸存在过失、遗漏或者缺陷的，应刚好向建设单位提出修正看法，逾期核对或者未进行核对和提出修正看法所产生的损失由乙方担当。 7.2.15乙方应依据国家及相关平安施工的规定，全面落实平安生产相关事宜，做好平安生产工作。如发生

15、平安事故，应刚好向甲方汇报，并担当平安事故所产生的一切损失，包括甲方因此造成的损失。 第八条工程款的支付 8.1乙方应按施工合同的商定刚好向建设单位收取工程进度款、结算款，全部工程款必需马上全额划入甲方指定账户内，不得以任何理由将工程款划入非甲方账户或者由任何个人领取，否则因乙方缘由导致工程款流失失，乙方应马上向甲方缴纳相应款项，并向甲方支付该部分款项10% 违约金。如未支付，则甲方可在乙方承包的本工程或者其他项目可用款中扣除，乙方必需无条件担当，并担当相应的法律责任。 8.2甲方在建设单位支付的工程款到帐后，在3个工作日内拨付至乙方指定的收款人账户，但乙方应具备以下要求支付的条件:(1)有运

16、用该到账款项的用款支配;(2)附有需要支付人工工资、材料、设备等款项的合同或者足以确认的其他支付根据;(3)收款人开具符合合同商定的发票。 8.3甲方向乙方拨付的工程款项，为建设单位支付的到账款扣除甲方的税金、管理费、规费及其他应由乙方担当的费用后的款额。本工程应缴的税、费随工程产值和进度款、结算款同步发生。如本工程因建设单位要求或者指定分包等缘由，使得甲方可收取总包管理费、配套费或者总包服务费等，甲乙双方商定可按比例支配(其中已向甲方缴纳税管费的分包部分除外)。支配的比例由双方在专用条款中商定。 8.4甲方根据前款商定干脆向材料、设备供应商拨付款项的，乙方可向甲方申请确定的备用金，备用金的数

17、额由双方在专用条款中商定。 8.5乙方在建设单位工程款未到位前需要先行垫资的购置材料等款项，该款项应由乙方垫付并通过甲方账户支付，在建设单位款项到位后，甲方可根 据乙方垫付票据干脆支付给乙方。 8.6甲方对乙方工程款的支付实行总量限制、专款专用、凭据票支付、保证人员工资切实到位和材料设备款刚好支付的原则。总量限制的具体比例，由专用条款商定。 8.7甲方对外支付材料费、租赁费、劳务费等款项时，属于乙方应供应的税务发票，乙方应当刚好供应合规并符合商定的发票；如乙方未能足额供应各类进项税额，导致不能充分抵扣销项税额的，乙方担当由此产生的不利后果。 8.8建设单位未按商定支付工程款的，由乙方负责催讨，

18、因此发生资金短缺的，由乙方自行筹集解决。乙方自筹资金应汇入甲方账户，由甲方统一管理支付，双方明确:即使乙方自称或者确有自行支付的款项，该款项也不视为垫资,乙方不得私自挪用、侵占。 8.9乙方应按相关商定支付民工工资和材料款,如乙方不刚好支付的，甲方有权根据工程的实际状况，代为乙方进行支付。乙方应在甲方要求的时间内对该代付的款项进行确认，逾期视为认可该甲方代为其支付的款项。甲方为乙方代为支付款项后，可从建设单位到账的工程款在结算时干脆扣除。 8.10乙方应根据实际状况向甲方供应真实合法的增值税专用发票，因乙方供应的发票缘由造成甲方损失的，乙方应担当赔偿责任。第九条 工程款的结算 9.1与建设单位

19、施工合同的结算，乙方应将结算报告和结算资料报甲方 审核，经甲方审核盖章后送交建设单位，由乙方负责落实与建设单位结算的核对、催办等事项。建设单位审核后出具的结算报告，须经甲方审核加盖甲方印章才能认可。9.2在乙方拖延履行与建设单位结算工作的状况下，甲方可以催告乙方 履行义务，在催告之日起30日内乙方仍未履行的，甲方可以自行对工程进行结 算，并且该结算结果干脆对乙方具有约束力，以及结算工作的费用和审价审计 费用由乙方担当，乙方不得因未经其签字而不予认可。本条款的内容具有独立 的法律效力，即使在本协议无效的状况下，甲方根据本条款与建设单位作出的工程款结算照旧有效。 9.3乙方应在与建设单位的结算完成

20、并且工程款全部支付到位之日起14 曰内向甲方出具结算报告并供应相关根据，便于甲乙双方进行内部承包合同的结算。甲方应在乙方提交结算之曰起28日内完成审核。 9.4双方的结算价款以与建设单位的结算价为根据，并按实际收到的工 程款为准；甲乙双方的收益、奖罚和费用担当，按本合同的相关规定结算。结算后乙方尚有余额的，乙方缴纳个人所得税后，甲方在建设单位结算款到账且收 到发票之日起10日内支付乙方，结算后的工程款余额缺乏以抵偿乙方应担当 的各种费用的，乙方应在结算之曰起7日内支付甲方。乙方交由建设单位的保 证金在建设单位退还之日起7日内支付乙方，乙方交由甲方的本合同保证金在本合同结算后无息退还。 9.5乙

21、方按施工合同商定担当质量保修责任，建设单位暂扣质量修理保证金的，在质量缺陷责任期届满且建设单位退还后，甲方可以留存总额5%20%作为质量缺陷责任期满至保修期届满細的保修金，其余部分在建设单位退还之日起7日内支付乙方；向建设单位供应的质量修理保证为保函的，甲方可按结算总造价的0.5%1.5%在乙方结算款中暂扣，在保修期届满之日起 7日内退还乙方。9.6本合同的结算，包括因-方违约产生的违约金、损失赔偿和利息等。乙方向甲方借款，按甲方有关施工借款规定的文件执行。9.7本合同履行过程中，经甲方签章提交给建设单位或者第三人的联系单、定价材料、预决算资料、送审价等文件，系向建设单位或者第三人的报价文 件

22、，不作为甲乙双方内部结算的根据。第十条 关于报表与工程资料 10.1乙方应制作以下报表并将施工过程中形成的资料报甲方审查备案： 10.1.1施工进度月报； 10.1.2财务报表； 10.1.3当月在施工中形成的工程资料,包括：施工组织支配、与建设单位的协议、会议纪要、签证联系单、测试报告、竣工图纸、图审、验槽记录、专项方案、中间结构验收记录、专项验收记录、竣工验收报告、结算资料等全部与工程 结算和备案有关的资料； 10.1.4乙方当月与材料、设备供应商、劳务公司或者班组签订的合同，向 上述相关方支付款项的凭据，发生债权债务的根据等。10.2以上资料乙方应在每月底前上报甲方，竣工结算时补齐全部资

23、料。 第十一条 合同的解除 11.1有以下状况之一的，甲方有权解除合同： 11.1.1工程发生较大质量、平安事故，或者发生一般及以上质量平安事 故后乙方不妥当处理，甲方认为不宜再由乙方接着施工的； 11.1.2因乙方缘由拖延工期，累计超过30日以上的； 11.1.3因乙方拖欠民工工资未刚好有效处理，造成群体事务，导致甲古 被行政主管部门通报或者列入黑名单的； 11.1.4施工过程中乙方的分包单位、材料供应商等对甲方提起诉讼，对甲方声誉造成影响或严峻经济报失的； 11.1.5 乙方将工程进行转包或者未经甲方书面同意，将部分施工项目分包或者变相分包给他人的;11.1.6 乙方在工程管理过程中严峻偏

24、离甲方管理目标或者严峻违背甲方规章制度的;11.1.7乙方私刻甲方或者项目部印章、与材料供应商等串通损害甲方利益的，或者虚构债务、虚抬价格等非法损害、套取、侵占甲方利益的;11.1.8建设单位有理由要求更换项目负责(承包)人的;11.1.9其他法律法规规定可以解除合同的。11.2甲方根据本合同相关条款商定发出的解除通知，自到达乙方在合同中确认的通讯地址之日起生效。 11.3中途解除合同后，乙方应供应已完成工程量的根据交由甲方审核，协商确定已完成的工程量。不能协商确认而工程必需接着的，双方都有责任接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。假如合同解除之日起10日内双方中的任何一方无正值理由

25、拒不协作固定已经完成工程量的，另一方可以要求建设单位和监理单位到场见证,未参与的一方视为认可该工程量。如建设单位和监理单位未能到场见证的，合同一方也可以在接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量之日起10日内通知对方核对，合同另一方无正值理由拒不协作核对已经完成工程量的，则视为已认可合同一方接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。 11.4合同解除后，已完工程的结算应同时具备以下条件：乙方已经完成 的工程经建设单位确认合格的；建设单位已经将该部分工程款支付甲方；乙方已结清本工程产生并应由其担当的全部债务的；乙方移交了全部玉程资料和印章等甲方授权证书。 11.5在建设单位未支付已完

26、成工程量的款项或者退还保证金前，或者非甲方缘由双方未能就中途停建的工程单独作出结算的，乙方无权向甲方主见已 完工程的价款、保证金及利息。 11.6已完成工程量的结算，由乙方向甲方提出预算，甲方审核后确定。如项目盈利，可按本合同商定进行支配；如项目亏损，则由乙方担当。乙方不同意甲方审核结果的，可以要求复审、提请诉讼或者仲裁。但因拖延结算的，适用 前款11.5条的规定。 11.7因乙方缘由导致解除合同给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。 11.8因建设单位缘由导致甲方与建设单位的合同被解除或者终止的，本合同同时终止履行。由此解除合同时，乙方应主动关心甲方处理与建设单位的工程结算等事项。第十二条违

27、约责任 12.1本合同发生法律效力后，任何一方不履行或者中途终止履行合同 的，应担当违约责任，在专用条款中商定应担当的违约金。12.2任何方拖延缴纳、支付或者归还应付款项的，在专用条款商定应担当的违约金。12.3 本工程乙方因质量、工期违约或拖欠材料、设备款、民工工资等导致甲方被诉的，乙方应担违约责任。甲方为此支付的案件诉讼费仲裁费、律师代理费、公证费、鉴定费、甲方为乙方垫支的执行款等费用由乙方担当；以上款项自发生之日起按甲方规定的借款利息计息。甲方账号被查封或者财产被冻结的，自被查封或者冻结之日起按甲方规定借款利率的两倍由乙方担当损失。 12.4 乙方承包施工不能到达本合同第五条规定的管理目

28、标，按甲方有关奖罚文件的规定惩处。 12.5因前款12.3、12.4事项造成甲方商业声誉受损的，乙方应赔偿甲方无形资产的损失，并在专用条款中商定。第十三条 关于争议的处理 13.1 鉴于乙方在承包工程中的权利和义务，因本合同履行中与建设单位，材料、设备供应商，或者因劳务关系、人身损害等发生的争议，由乙方负责处理。乙方要求通过起诉或者仲裁等法律途径解决的，应向甲方提出书面申请，并担当诉讼或者仲裁的风险和由此产生的一切费用。甲方认为必要的，可以要 求乙方供应诉讼风险担保。 13.2 符合13.1条的，甲方认为可托付乙方提起诉讼或者仲裁，甲方应为 乙方办理有关诉讼、仲裁所需的代理手续。但该商定并不影

29、响甲方干脆提起诉讼或者仲裁的权利。 13.3 因上述纠纷甲方被诉或者债权人向甲方主见债权的，乙方应主动承 担责任，主动负责处理。乙方有意规避处理、偷逃债务的，甲方有权干脆应诉或 者作调解协商处理，并视为乙方同意甲方的处理并接受甲方的追偿。 13.4以下情形可以认为是乙方有意规避处理、躲躲债务的行为：乙方对外负有债务而未在发生债务之日一个月内向中方声明的;因乙方隐匿回避，债权人干脆向甲方索要或者起诉的;甲方书面通知乙方到场处理而乙方未予处理的;法院或者仲裁庭通知出庭而不到庭的。13.5乙方变更通讯地址时，应书面通知甲方，并在甲方签收确认后方为有效。乙方不通知变更地址的，甲方或者有关处理机关向本合

30、同中乙方确认动通讯地址发送邮件，即视为送达。 13.6如因履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，双方可在专用条款中商定以下第()种方式解决;13.6.1由x x仲裁委员会仲裁解决;13.6.2由甲方总公司所在地人民法院受理;13.6.3由本工程项目所在地人民法院受理(或者由XX伸裁委员会受理)。 第十四条 本合同的组成文件 14.1本内部承包合同专用条款。14.2本内部承包合同通用条款。14.3双方签订的协议书。 14.4甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及组成文件。14.5关于建设工程目标管理、奖罚的文件。 14.6甲方为承包人调配人、财、物和技术等资源的计价标准及借款、垫资款

31、和利息计付的文件。 14.7以上合同组成文件的相关内容不一样的，以依次在前的文件为准;同一文件事后有补充文件或者协议的，以时间在后的为准。第十五条 本通用条款在专用条款签署同时生效。 建设工程项目内部经济责任承包合同 专用条款 第一条 承发包主体 1.1 发包人： 建设集团有限公司或者分公司以下简称甲方。 1.2承包人：以下简称乙方。乙方基本状况 居民身份证号： 劳动合同号码： 居处地: 寺业资格证号： 杜保编号： 联系电话： 乙方确认的通讯地址: 1.3 甲方与建设单位 签订有 工程施工合同以及相关协议以下简称施工合同，合同商定了双方的权利义务。 1.4为保证上述施工合同的全面履行，甲方确定

32、接受内部经济责任承包 的方式组织施工，经甲乙双方协商，由乙方承包完成上述合同规定的全部/部分建设内容。其次条承包合同总况概述 2.1 建设单位: 工程名称： 工程地点： 施工内容: 承包范围： 2.2 开工日期： 2.3 竣工日期： 合同工期总日历天数_ 天。2.4 工程质量要求： 2.5工程造价:本工程的总造价人民币万元大写：。2.6上述施工合同承包的范围和具体内容，详见甲方与建设单位签订的 建设工程施工合同。对该合同的全部条款以及合同组成文件规定的内容，乙 方已经充分了解，并确认合同的权利义务对乙方具有约束力。 第三条本工程项目的承包方式 3.1乙方包工包料，自负盈亏，甲方按法律法规和本合

33、同的商定进行监督管理和关心指导，收取包括代收工程决算总造价 的税金和管理费用。3.2其他承包方式： 第四条 合同项目的管理机构 本专用条款未特别规定的，按通用条款第四条执行。第五条 承包项目的管理目标 5.1乙方承包的范围，除完成工程建设施工的内容外，还包括以下管理目标根据不怜悯况可对以下选项进行增减选择： 5.1.1 质量目标: 5.1.2工期目标: 5.1.3 平安生产目标: 5.1.4 文明施工目标 5.1.5 信息化建设要求: 5.1.6 CIS 目标: 5.1.7劳务工资管理: 5.1.8 工程资料管理: 5.1.9工地治安防范管理： 5.1.10工程款运用要求: 5.1.11其他管

34、理目标: 5.2乙方到达或者达不到以上管理目标和要求的奖罚，按甲方对上述指 标的相关文件规定执行。 第六条 合同履行的保证 按通用条款第六条第款的规定执行，双方另行签订保证合同。第七条 双方的权利义务 按通用条款第七条执行。变更通用条款规定的权利义务，双方应另行协 第八条 工程款的支付 8.1本合同的工程款项，按通用条款第八条的规定由甲方实行统一财务一和支付管理。乙方不得要求建设单位干脆向其支付。8.2甲方根据通用条款的规定，对建设单位支付的工程款实行干脆向材 科设备供应商、劳务公司等拨付款项。乙方可向甲方中请合同总价款的 % 作为备用金。 8.3甲方对工程款的支付实行总量限制，在工程竣工前，

35、人工工资不超过合同总造价的 ，材料费用不超过合同总造价的 ，其他费用不超过合同总造价的 且支付工程款的总额不超过合同总造价的 ，实际工程增减量和建设单位支付款项状况增减。 8.4 工程款支付的其他规定，按通用条款第八条的相关规定执行。第九条 工程款的结算 按通用条款第九条执行。第十条 关于报表与工程资料 按通用条款第十条执行。第十一条 合同的解除 按通用条款第十一条执行。第十二条 违约责任 12.1乙方不能到达合同第五条规定的管理目标和要求的违约责任。12.2乙方违背通用条款7.2.7-7.2.11条规定的，应向甲方支付违约金，每违背一项处违约金为_ 元。 12.3通用条款12.1条，本合同发

36、生法律效力后，任何一方不履行或者中 途终止履行合同的，应担当合同总价款的 的违约金。12.4通用条款12.2条，任何一方拖延交纳、支付或者归还应付款项的，包括保证金、工程款和借款等款项，按应付款总额的日万分之一支付违约金双方另有商定的按商定执行。 12.6双方可以商定通用条款未规定的其他违约责任或者修改通用条款对有关违约责任条款的规定。 第十三条 关于争议的处理 如因履行本合同发生的争议，双方应协商解决，协商不成的 定的第种方式解决。 第十四条 本合同的组成文件 14.1 通用条款第5.2条、第9.6条、第14.414.6条等规定作为合同附件的执行文件，甲方应同时制订，并在签订本合同时告知乙方

37、。为合同附应在专用条款中作相应的商定。 14.2 本合同的组成文件和适用依次由通用条款第十四条规定。14.3 本专用条款未规定的，适用通用条款的规定，通用条款与专用条款对同一内容规定不一样的，适用本专用条款的规定。14.4双方对本合同组成文件的内容已充分了解并确认其效力。第十五条本专用条款经甲方盖章、乙方签字后生效,且通用条款同 效。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方盖章： 乙方签字、捺印: 法定代表人或者代理人签字： 签订地点： 合同签订日期: 年 月 日 其次篇：建设工程项目内部承包合同 建设工程项目内部承包合同 甲方：昌吉州荣达建筑安装有限责任公司 乙方： 许高林身份证号码： 根

38、据中华人民共和国建筑法和国务院下发的建设工程质量管理条例建设工程平安生产法以及新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例的有关规定，为加强建筑工程施工全过程的管理，全面履行建设工程合同的各项条款，明确乙方是第一责任人，经自愿协商，并结合本公司的“经营管理总则，双方达成协议如下： 第一条 工程概况 1.工程名称：水利水电勘测院勘测总队22#23#24#楼 2.工程地点:延安南路49号 3.开工日期：2023年7月31日 竣工日期：2023年6月18日 其次条 工程项目承包范围与结算方法： 1.承包范围：施工图纸内的全部项目包括变更与增加。 2.工程实行包工包料方式。 3.工程竣工后，乙方负责与建设单位核对

39、工程决算至终审报告。 第三条 项目承包经营原则： 1.乙方实行独立核算自主经营自负盈亏。 2.乙方不得以任何借口或形式将工程转包或再行分包，一经觉察，甲方有权收回工程并终止合同，由此造成的一切经济损失均由乙方担当。 3.乙方根据法规必需与劳务公司签订用工合同，并为参加该项目工程建 设的全部人员购置商业保险及附加保险，同时参加社保局职工保险。 4.乙方因此项目工程对外发生的用工合同材料购进合同和其他合同必需报公司财务部审定备案。 5.乙方不得以任何理由以项目部名义刻制印章，若违背此规定，一旦觉察，甲方有权对乙方赐予50000.00元的经济惩处，因该印章所产生的全部责任均由乙方担当。 第四条 工程

40、项目平安施工 1.甲乙双方必需认真遵守国家有关平安生产的法律法规及地方政府建设行政主管部门，劳动部门及本公司下发的有关平安生产文件的规定。 2.施工中乙方是平安生产的第一责任人和干脆责任人，必需实行强效有力措施，确保平安生产。若发生平安事故，其法律责任刑事责任和经济责任均由乙方自负。 3.工程施工过程中发生事故，由该工程项目负责人即乙方担当一切经济责任和法律责任，包括上级主管部门对公司的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响，造成劳务工人工伤事故，公司对该项目负责人即乙方按工伤赔偿金的20%赐予经济惩处，若发生重伤或死亡的，按伤亡赔偿金的30-50%赐予经济惩处，并进行质量平安警示教化。 4.乙

41、方必需严格依据图纸及国家规定的施工规范要求组织施工，没有建设单位或设计部门的书面变更通知，不得自行变更图纸进行施工。 第五条 甲乙双方责任权利和义务 一甲方： 1.职能部门要对工程项目刚好监督检查，限制工程质量工程进度，觉察问题刚好处理，对违背规定着进行经济惩处和签发停工指令，严峻者接触合同关系，终止施工，有违背行为要追究法律及经济责任。 2.监督乙方全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同。 二乙方： 1.乙方必需严格执行公司的各项规章制度，刚好与现场佣工签订劳务合同并接受甲方各职能部门对施工生产技术质量平安工程进度现场监督和管理，工资发放及劳动防护用品发放等方面的检查与监督，并按时向甲方报

42、送各种报表，主动协作各项检查工作。 2.工程发生的一切费用由乙方担当。乙方在施工中必需自行组织施工机械进行施工。为确保平安生产，乙方在生产钱必需对进场的机械设备进行报验及备案，经检测合格后，方可运用。 3.甲方在此明确表示：甲方没有给乙方授权，严禁以甲方名义从租赁公司站租用机械设备：严禁以甲方名义向任何金融机构单位或个人借款；严禁以甲方名义在外赊欠材料及其他物品。乙方若违背协议商定，均属其个人行为，由此发生的债权债务及造成的一切损失由乙方自行担当。 4.乙方必需保质保量平安地按期完工，不得无故拖延工期，若未按时交工或提前交工，奖罚依据建设单位和施工单位签订的施工合同标准执行。 第六条 税费收取

43、比例 1.该工程项目负责人 许高林应上缴公司管理费，经甲乙双方协商，甲方支持乙方进展，公司确定将此工程交于乙方，乙方必需做好本职工作，执行协议中任何一项条款。 2.该工程项目负责人许高林应担当此项工程投标中产生的全部正常费用，待预付款到账时，甲方将一次性扣回招标垫付款。 3.该工程项目负责人许高林是实际受益人也是第一责任人。招标时公司指派网上备案二级建立师姚立新，此人权力与义务由乙方担当，因乙方引发的全部问题必需由乙方全不担当，妥当解决。同时乙方应担当 6000元项目经理费用。如因乙方工程现场管理等缘由，造成甲方指派网上备案二级建立师姚立新注册证被建设主管部门暂扣或撤消的，所需协调事宜及产生费

44、用全部由乙方担当，假如注册证被撤消无法取回建立师注册证，由乙方向甲方支付经济损失150000元。 4.乙方应依据国家税收政策上缴该工程的营业税、城镇维护建设税、教化费附加、地方性教化费附加、企业所得税、建筑安装工程承包合同印花税等各项税款以及公司的管理费用，合计上缴费率为9%在施工期间若税收政策发生转变按政策文件执行。 3.该工程建设单位支付的每笔工程款由甲方出具工程款发票，待此款入甲方账户后，甲方做到专款专用，扣留每笔工程款税费及其他相关费用，余款将在财务手续办理齐全三日内支付与乙方，用于该工程施工运用。 4.乙方在施工过程中，甲方垫付乙方材料、现金仅供乙方短暂周转，待工程款到账后分批扣回，

45、假如在工程施工过程中，因建设单位工程款不能刚好到位，公司垫付部分数额较大的，乙方必需支付占用资金2利息。 5乙方承建此项工程项目，按最终审计决算价款给甲方上缴2.86劳 保统筹费此项费用甲方不收取，如因建设劳保统筹等相关部门检查出漏交等，该款项有项目负责人补交。 6.经甲乙双方协商，乙方依据税务上缴要求出具70 及以上的材料发票发票必需真实、有效，严格依据税收政策及税务部门查账要求执行、30的劳务费发票。待此笔工程款到账后，将所结算工程款相应比例材料发票及劳务费发票供应齐全后，再领取本次工程款。 第七条其他条款 1.如乙方承包的工程为跨年工程，乙方必需按公司规定派人保管、爱惜，并清扫路面积雪或

46、跨工程屋面的积雪。甲方有权对各项工作进行检查落实，觉察问题，乙方必需马上订正，否则造成损失乙方须按价赔偿。 2.预留工程保修款按建设单位和施工单位签订的施工合同标准执行，乙方参与工程款的结算，并入甲方账户。 3.该项目运行必需按JGJ59-99标准执行，该项目力争自治州文明工地，确保市级文明工地。在州市检查中受到表彰、提前完工、无平安事故、质量达优、甲方、监理、设计、质检满足的，公司将赐予嘉奖。若不按规范标准。执行，工期、质量严峻滞后，上级检查通报指责、甲方、监理、设计、质检不满足的，公司将赐予1-3万元 的惩处。 4、此合同商定内的工程项目在实施和完工后所发生的一切债务及法律纠纷由乙方担当，同时乙方必需全面落实民工工资，不得克扣、拖欠。若造成民工上访，