2023年土石方工程项目施工合同(青岩).docx

《2023年土石方工程项目施工合同(青岩).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土石方工程项目施工合同(青岩).docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土石方工程项目施工合同(青岩) 第一篇：土石方工程项目施工合同(青岩) 土石方工程项目施工承包合同 发包方以下简称甲方： 注册地址： 联系电话： 承包方以下简称乙方： 注册地址： 联系电话： 根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、甲方同意将土石方工程项目发包给乙方总承包施工，乙方为甲方该项 目指定的唯一总承包人。甲方向乙方承诺：甲乙双方在签订本合同之前，甲方从未将本项目发包给乙方以外的任何承包人，今后甲方也不会将本项目重复发包给其他任何承包人乙方严

2、峻违约除外。 二、工程名称： 三、工程地点：。 四、工程承包项目内容：爆破、挖方、填方、运输、平基。 五、工程总量：工程总量估算为大地自然密度方量120万立方米，若实际决算时缺乏100 万立方米，则照旧按100万立方米的工程量与甲方结算，若超过100万立方米，则按实际施工产生的工程量据实决算。施工过程中实际产生的装车松散方量与实际大地自然密度方量的比例与常规比例有差异时，装车松散方量与大地自然密度方量的比例按 1.35:1计算。 六、工程造价：乙方施工承包单价为：元/立方米大地自然密度方量，含5公里以内的运输费用，甲方代理乙方完税后支付给乙方的承包价，工程预算造价为：120万立方米万元人民币。

3、若运输距离超过5公里，则超过5公里以外的运输费按每公里2.5元/立方米增加补助给乙方，支付工程款时计入计算。 七、开工日期：合同签字盖章生效后15天之内。 八、竣工日期：工程开工后10个月300天内完成。但遇以下状况顺延： 1、由于人力不行抗拒的因素影响，而被迫停工者； 2、3、因甲方变更支配或变更施工图，而不能接着施工者；因甲方不能按期供图纸资料、供应材料、供应设备或供应所需文件、设备、材 料不合要求，而被迫停工不能顺当施工者。 4、非乙方缘由造成的其他因素。 九、工程开工进场之前，甲方应根据设计及施工图纸要求放出红线图，以便乙方驾驭并开 展挖方填方等施工作业，落实满意本工程所需的倒弃土石方

4、场地，落实场地及倒弃土石方所产生的一切费用均由甲方全部担当。甲方免费为项目工地安装好水、电、燃油供应等设施，乙方自行安装水表、电表计价缴费。施工过程中甲方应主动协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系，为乙方保障运输道路的完好和顺当畅通，协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系所产生的费用由甲方全部担当。施工过程中因施工需要影响到第三方的生产建设设施的，其协调处理工作由甲方负责，费用由甲方全部担当。 十、施工与设计变更： 1、乙方要根据设计图纸、资料、文件等组织施工，未经设计单位签字确认，甲乙双 方任何一方不得随便变更设计，施工项目要全部到达图纸设计要求。 2、施工过程中如

5、遇以下状况给工程造成停工、缓建、窝工、返工，材料积压，施工 力气和机械设备调迁等损失，应由责任方负担。 1施工中如觉察设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在5天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签字备案后方可施工。 2在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，甲方应即时审查审核工程预算，预算造价在甲方可控、能向乙方供应施工资金保障的状况下，由甲乙双方签字备案后，方可施工。任何一方不得强行要求施工。 3在施工中，因国家政策或当地县级及以上政府缘由造成的中途停建、缓建，甲乙双方应即时对该在建工程进行协商，并在10天之内作出已完成工程量的工程款决算，

6、且全部无条件支付给乙方，同时补偿乙方相关机械设备和全体施工人员的全部调迁费用，非乙方及上述缘由造成的中途停建、缓建，则甲方除按本条款规定的付款及补偿方式向乙方支付款项外，还需另外向乙方支付合同总金额8%的经济补偿，若造成窝工的，则机械设备按每窝工一天1000元/台、运输车辆按每窝工一天 450元/辆、一般工人按每天80元/人、技术员及以上的员工按每天120元/人计算窝工费补偿给乙方。从停建通知之日起，以后工地管理的一切责任事务均由甲方负责。 3、乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程施工中及完成后，必需经过甲方验 收合格作出记录后方能接着进行下一工序的施工。隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知

7、甲方检查，甲方没有刚好检查的，乙方可以自行检查，填写隐藏工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐藏工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐藏工程的，检查费用由乙方负担。 4、甲乙双方在施工中遇到工程生项，双方另行协商费用并签证备案，费用协商不成的则按贵州省市政工程建设计价定额2023版定额相关项目计价，人工费按综合人工每天160元/人计价。 十一、开工之前甲方为乙方办理好与爆破有关的一切手续以及工程所需的其他手续，供应一 切爆破材料，工程施工所需的燃油，并负责国家管控物资的保障供应，价格按当地市场价计算，支付工

8、程款时从中扣除。 十二、合同签字盖章生效之后，乙方进入施工现场之前须出示100万元的平安保证资金，并 单独开设一个账户保存，该资金由甲乙双方共同保管，任何一方不得违背本合同规定私自支取，该平安保证资金在整个工程竣工验收后10天之内，以及在非乙方缘由造成的工程停建、缓建、停止施工等状况下马上解冻，并由乙方全部支取，甲方不得以任何理由干预取款。若乙方遇平安事故需要用款时，征得甲方同意后乙方可按实际需求资金提取。 十三、工程款支付方式：甲乙双方按本合同相关条款履约，项目工地相关设施准备就绪，乙 方即将施工运用的相关机械电气设备调迁入场、组织人员进场，机械设备入场后7天之内甲方即向乙方支付工程总价5%

9、的进场费，计人民币：240万元整该款计入承包价之内，在工程完工最终一次支付工程款时扣除。工程款按月进度支付方式支付，乙方每月20日向甲方报送完成工程量报表，经甲方审核，与甲方自身记录的数据无较大差异不超过6%，则甲方在5日内向乙方支付已完成工程量的工程进度款，第一个月支付已完成工程量工程款的90%，余款10%在下一个月的工程进度款结算时支付，其次、第三始终到最终个月的工程款结算以此类推，直到工程完工时决算。 十四、工程竣工与决算：工程完工后10天之内，甲方须即时组织验收工作，验收标准为甲 方供应并经双方签字备案的有关工程图纸资料。若超过10天甲方仍未组织验收，则甲乙双方视本工程为合格工程，此后

10、出现的相关问题乙方概不负责，责任由甲方全部担当。工程竣工验收后10日内，甲乙双方组织工程总决算并完成全部工作，决算完成之日甲方即向乙方付清全部工程款。 十五、甲方的责任与义务： 1、主动即时协调处理工地与外界发生的一切事务，确保工程按期完成，责任属于乙方的由乙方担当，属于非乙方的由甲方担当。 2、甲方随时保障有关材料的供应，不拖拉、不推诿，文明对待工地员工。 3、随时做好资金保障，不拖延、准时即时按合同支付进度款，确保工程顺当开展。若工程进度款不能按期支付，则乙方有权停止施工，停工造成的损失费按本合同第十条第2款相关规定赔付给乙方。乙方可以在工程建设期间每月5-10号查询甲方 资金状况，甲方应

11、当赐予支持。 4、甲方在施工现场应配置完善的管理人员，便于与乙方随时保持沟通、协商，即时解决施工过程中遇到的各类问题。 十六、乙方的责任与义务： 1、施工过程中，乙方应严格加强平安与质量管理，爆破施工时必需要有相关爆 破资质或资格证书的专业爆破单位及个人担当施工作业，严防平安隐患，一 经觉察即时解除。 2、严格炸材运用及管理，修建特地的炸材用房，并由专人负责保管凭爆破工签 字单发放。 3、本工程的平安责任事故损失除爆破产生的空气冲击波及甲方供应的地质勘 查资料未提示爆破可能产生的地质灾难而造成的损害由甲方全部担当外，其 余均由乙方全部担当责任，甲方不担当任何经济损失及法律责任。若工地附 近的居

12、住民以噪声干扰其生活为由所产生的协调费、补偿费、乙方误工损失 等费用由甲方负责。 4、乙方须严格按甲方供应的设计图纸及施工要求，保证施工进度按支配完成，保证工程质量，从乙方进场之日起正常条件下10个月内必需完成竣工验收。 若因乙方缘由造成工程竣工期延误，则乙方应赔偿甲方工程总价1%的延期 损失。 十七、违约责任：合同履行过程中若一方违约，则违约方向对方赔偿因违约给对方造成的一 切经济损失外，另外再向对方赔偿本合同5%的违约金。 十八、本合同共5页，一式四份，甲乙双方各执两份具有同等法律效力，双方盖章签字后生 效，至本工程完工验收合格，工程款全部结清失效。 十九、本合同未尽事宜双方友好协商解决，

13、若协商不能解决则诉讼到贵州省贵阳市云岩区人 民法院裁决。 二十、甲乙双方认为需要补充的内容：1、2、3、4、甲方签字盖章：乙方签字盖章： 托付代表人法人托付代表人法人 联系电话：联系电话： 签署时间 ：年月日签署时间：年月日 其次篇：土石方工程项目运输施工合同 土石方工程项目运输施工合同 甲方：托运方 乙方：承运方 根据中华人民共和国合同法和相关法律、法规规定，甲方将惠安县中化厂区土方工程运输施工承包给乙方。为明确双方在工程承包的权利和义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本协议，以供双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：惠安县中化厂

14、区土方回填工程 2、工程地点：福建省泉州市惠安县辋川镇 3、工程范围：取土区业主指定的取土区域，运距以实际公里计算详见本协议第四款 4、回填区域：惠安县中化厂区 5、施工时间：以甲方通知或双方签订协议的时间为准。其次条、工程期限和车型要求 1、工程期限：总期限为三年，根据双方协商工程期限暂定为一年。自 年 月 日起至 年 月 日止，若发生了不行预见或不行抗力因素，工程顺延。 2、协议车辆：暂定 台，以实际车辆到为准，乙方有优先权，总承包方量 万方。 3、调车费：人民币 2000元。办理大牌之后支付，办理大牌押金及费用由甲方支付。 4、车型要求：车型为前四后八，车厢不超过8.6米，车厢高度不超过

15、1.8，依据园区指挥部要求并安装环保盖板。 第三条、营运时间、运输距离、量的计取、运输单价和结算方式 1、营运时间：根据目前园区指挥部统一规定，每天车辆运营时间规定：早晨05:30晚上21:00园区指挥部根据气候转变适时调整。如要24小时作业，需与挖机联系方可加班。 2、运输距离：9-12公里。以实际运输距离为准途经两个交通信号灯路口，每个路口均专设协警疏导交通，给施工车辆供应便利。 3、量的计取：本项目承包以重量吨为计价单位，乙方根据甲方供应的施工方案进行施工，自主经营，自负盈亏。 4、运输单价：根据卸土区地点和运输距离的不同，运距以实际公里计算，运输价格经双方商定如下： 承包运输、平整，碾

16、压不包括：9-12公里内每吨5.6元，每超过12公里以上算每公里，每吨加收0.5元一百米起先计算。 5、结算方式 运输方式和单价：本项目结算方式为称重计价。双方确定12公里内运输单价为运输 5.9元/吨，平整0.6元/吨。 付款方式：运输5.6元/吨，每天对账，其次天付款，以此类推；平整0.6元/吨，每月一结。工程款汇入乙方指定账号，如遇周末、法定节假日和银行系统升级，结算时间顺延。 6、结算币种：本项目结算币种为人民币。第四条、车辆批次与工程方案 第一批次在 内乙方调车 辆进场，以本协议规定的施工方案、工程价款实际，其次批次或以后进场的车辆，以前批准顺延。 第五条、食宿等事宜和办理大牌 1、

17、参加施工的乙方全部人员食宿自行支配，车辆燃油、停放、修理及管理车辆等费用由乙方担当，甲方支配落实停车的场地免费。注：燃油先加，结算中扣回但住宅可自理。 2、乙方在签订协议的同时供应参加运输车辆的信息资料附：申请 大牌所需要材料及流程，由甲方专人负责办理“大牌施工专用通行证，办理费用由甲方负责。 第六条、双方义务责任 一甲方的义务责任 1、甲方在乙方依据要求供应完好、合法的车辆信息资料后，三天之内负责办好“大牌，并通知开工和参加施工车辆进场时间。 2、甲方派代表在工地负责现场工作质量、施工进度的把关，监督施工平安，办理有关施工签证、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，解决由甲方负责解决

18、的问题。 3、负责依据统计、核对乙方工程施工进度量，并依据协议规定刚好结算运输款。 4、甲方供应施工装、卸土场地及协调政府部门以及当地村民之间的关系，负责环保、城管城建、交警等有关部门的关系协调工作，让乙方车辆在运输期间顺当畅通。 5、乙方必需听众甲方管理人员指挥、管理，若不听从指挥，甲方依据相应状况向乙方罚款，特别是不听从现场管理指挥，胡乱卸土者罚800元/车，以上所罚款金额在当次乙方工程进度款中扣除。 6、在合同商定内，甲方款项按时到位的状况下，雨天除外，乙方不得随便怠工、停工、罢工，若发生以上状况，甲方按每部车800元/天向乙方罚款。 7、乙方参加工程运输的车辆，在工程运输施工过程中，被

19、环保、城管城建、交警等胡关部门查扣，由甲方负责出面处理，车辆假如因在施工过程中仅限超限被查扣，被扣当天起，甲方补偿乙方800元/辆/天，乙方驾驶车辆在工程施工运输中超限被查扣时，由甲方担当经济责任。 8、甲方应合理、有效支配运输场地的施工作业，确保乙方施工正常、顺当进行。甲方派专人对乙方的车辆进行统一调度，亲配备设备和人员，实时对取、卸土区以及施工通过的道路进行有效修复养护，确保道路畅通。 9、甲方如因取土区供料缺乏或者卸土区其他甲方缘由，致使乙方车辆和设备进场后不能实时参加施工运输而停工的，当天起，甲方补偿乙方800元/辆/天，下雨天除外、不行预见的恶劣环境和不行抗力的自然因素除外。如取、卸

20、土区域变更，甲方提前书面通知乙方。 10、甲方关心乙方先期的住宿选定，生活用电、用水的协调和供应，其费用由乙方取舍、定夺并担当。 11、甲方供应专用的加油站，保证油品质量，油价每公升按中石化加油站挂牌价下浮0.5元/升为准。由甲方从前予以垫付油费，从运输结算款中扣除。如出现油品质量问题造成损失由甲方负责，如甲方觉察乙方私自外出加油，一经觉察罚款5000元/次/车。 12、工程如有变更，甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则，造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。 13、甲方负责依据乙方生产的量，在协议规定的时间内予以结算付清。 二乙方的义务责任 1、乙方依据

21、园区业主统一的要求，第一时间供应车辆资料信息附申请大牌需要材料及流程，并由甲方到相关部门登录备案，上“大牌的施工方案派代表负责全面工作并实施。 2、乙方根据甲方供应的施工方案派代表负责全面工作以实施。 3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，保证车况确定良好，足额保险，证照合法齐全，出现故障应马上解除，如人为造成车辆故障和发生事故应由乙方或责任方担当。与甲方一概无关，甲方不予担当连带责任。乙方驾驶员和工作人员因自身缘由造成平安责任事故经济和法律责任，由乙方或责任人自行担当，与甲方无关，甲方不担当任何责任。 4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程近期完成。并保证依据甲方指定

22、的路途进行运输生产，如乙方拒绝甲方的统一调度指挥，或者擅自变更运行路途，或者在施工中违背交通禁令和不听从交警协警指挥，造成事故、损失、罚款等，一切由乙方自行负责。备注：乙方车辆在中化填海项目工程中，如遇到交通事故，乙方自行担当，甲方概不负责。 5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥和支配，不得无理取闹；遵纪遵守法律，交通礼让；不得滋事扰民，遵守公共道德，敬重当地风俗习惯和民情，工作时间确定禁酒。 6、乙方参加施工运输的车辆不得随便进、退场，如有特殊缘由，应提前15天向甲方提出申请并获准。否则，视为违约，因此所造成的损失由乙方全部负责。 7、乙方应依据协议既定的施工方案实施，中途不得以任何理由提高

23、单位或者停工，如原材料涨价等因素适当补贴，如乙方未完成协议的工程量而把车辆和设备擅自调离施工现场或者有意停工或者跳槽施工、倒卖运输土方票据的，视为违约，并负责赔偿全部的经济损失。 8、乙方指定专人负责每天向甲方上报工作进度，依据规定时间上交运输生产结算单据每天在当晚或者次日08:00之前，如觉察乙方人员有不正值交易，甲方依据相应交易数字予以十倍的经济惩处。 乙方如违背上述6、7、8款规定，甲方有权在工程运输款中做出相应的扣除罚款。 9、乙方参加运输的车辆，应出具一份车辆运费结算托付书交给甲方供应园区财务，以保证乙方依据结算，依据领取运费。 第七条、违约责任和其他条件 1、除周末、法定节假日和银

24、行系统升级外，如甲方未按协议规定时间结算，超过五天支付工程款给乙方，每天按应付款项的0.03%支付给乙方违约金。 2、因乙方缘由不能保证生产质量和数量，按时完工通过验收给甲方造成损失，由乙方负全部责任，同时甲方有权对乙方进行清场，并扣除相应的履约金。 3、乙方车辆和设备未按协议商定运营的，由此产生损失和相应责任由乙方担当，同时，甲方有权予以确定的经济惩处。 4、乙方应协作甲方工作，如乙方不听从甲方或者业主要求，拒绝协作的，造成一切损失均由乙方担当。 第八条、其他商定 1、取土区的土源乙方不得转让倒卖，如有觉察甲方依据75元/立方对乙方进行惩处，并交司法机关追究相应的法律责任。 2、乙方严格依据

25、要求作业，由于乙方缘由造成甲方被业主惩处的，甲方有权对所被惩处的相应款项干脆从乙方的工程款中或违约金中扣除。 3、双方在协议履行期间，如有施工方案变更，将由甲乙双方共同商定，重新签订施工协议。 4、由于国家政策限制、政府行为而执行交通管制的，遇到自然灾难、不行抗力等因素，造成无法运营，导致工期顺延的，双方不做互相赔偿。 5、乙方在未经甲方同意单方解除协议，属于违约，甲方可以扣留余下的运输款不予退还给乙方。 6、甲方在合同签订的时间内停止施工，属于违约，甲方要担当乙方车辆来回的调车费用。 7、乙方车辆进场后，5证交给甲方，由甲方关心乙方办理大牌，在调车费从乙方运费中扣除后，甲方应第一时间交还给乙

26、方。 第九条、合同纠纷 因履行本协议发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，任何一方可以选择当地仲裁委员会进行仲裁方式解决或者依法向当地人民法院起诉。第十条、附则 1、本协议自双方签字后生效，协议履行后自行终止。 2、本协议如有未尽事宜，双方可以根据具体状况议定附加条款，以便共同遵守。 3、本协议正本甲、乙双方各执一份共 页，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。 补充：本合同须在车辆到齐、全部车辆的手续齐全、正规合法的条件下办理完大牌，进场施工方有效。五证： 1、身份证 2、行驶证 3、驾驶证 4、道路运输证 5、从业资格证保险： 1、车辆强制险2、100万车辆第三者 3、车

27、辆二级维护 4、车辆的公司营业执照复印件，在合同签定的日期7个日历天内，车辆没进场施工，全合同自动失效。 托运方甲方： 签约代表签字： 身份证号： 联系电话： 年 月 日 承运方乙方： 签约代表签字： 身份证号： 联系电话： 年 月 日 第三篇：土石方施工合同 土石方施工合同 甲方：娄底工程建设有限公司 乙方：娄底市城北建筑安装工程公司 经甲、乙双方协商，秉着公允、互利的原则，就甲方地块土石方工程施工，签订如下协议： 1、施工范围，甲方地块娄国用2023第A0277号红线图0位置约8000m3左右。 2、按38.6元/m3包干。乙方负责当地关系，全部手续的办理，并担当全部开支。 3、平安：乙方

28、应严守平安操作规程。负责一切法律及经济责任。 4、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。 甲方：乙方： 2023年5月8日 第四篇：土石方施工合同 土石方施工合同 甲方： 下以简称甲方乙方： 以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规遵循同等、自原、公允和恳切信誉原则，双方就本建设工程有关事项协商一样订立本合同。 一、工程名称：马龙休闲山庄 二、工程地点：鄂州市梁子湖马龙休闲山庄 三、总工程量：110万立方米110万立方米 四、工程总造价约：3080万元左右 五、工程内容：挖、填、平整、爆破运距500米内，以外双方协商另行计价。 六、工程立项批文

29、号：梁经致发202321号 七、工程承包范围：土石方 八、开工日期：施工日期从 *年*月*日至 *年*月*日止，以进场通知书为准。 九、乙方供应公司建筑工程相关资料，施工答应证及备案手续等由甲方负责办理。费用由乙方负责。 十、土方价格：土石方施工价格每立方米28元。 十一、计算方法：根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为准，实做实收包干制。 十二、付款方式：进场费5%，全部机械设备进场后，甲方再付5%备料款，每15天结算一次工程款，每月按进度付款85%。 十三、甲方责任 1、甲方现场代表运用甲方权利，负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转，保证路通、水通、电通。 2、甲方代

30、表负责当地政府、村、地方的协调工作，如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。挖土机台班费每台第天2000元，铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。除特殊缘由如天灾、火灾、自然灾难，国家文件爱惜等除外。 3、如当地闲置人员等闹事，应刚好到位协调，妥当处理，确保施工顺当进行。造成损失一切由甲方负责，按合同上条款赔偿执行。 4、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药供应到现场，炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供应乙方炸药费用按政府售价计算，费用由乙方担当。 十四、乙方责任 1、乙方进场后，要听从甲方负责人支配和指挥，随时听从调配，在施工中，确定要保质保量，保工期，

31、精彩完全施工任务。 2、乙方在施工过程中，保证施工平安，如出现事故等缘由由乙方自行担当一切责任。 3、工程完工后，甲方验收，乙方机械清场，15天内甲方一次付清乙方5%余款。 4、乙方向甲方交合同保证金5万元，乙方进场壹个月内，甲方返还乙方。 本合同根据中华人民共和国合同法，具有法律力，双方共同遵守，如有未尽事宜，经双方友好协调。 甲方法人签字： 乙方法人签字： 托付人签字： 托付人签字： 公司签章： 公司签章： *年*月*日 *年*月*日 第五篇：土石方施工合同 土石方工程施工合同 甲方： 以下简称甲方乙方： 以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规的有关规

32、定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲方就开发 义乌小商品批发城基础工程土石方交由乙方承包施工的事宜，双方经协商一样，特制订如下合同条款： 一、工程名称： 义乌小商品批发城基础土石方工程开挖和荃坑支护工程。 二、工期：本工程项目开挖工期为43个工作日,工程开工日期为 *年*月*日，工程竣工交付日期为 *年*月*日。 三、承包方式及付款方式： 1、本市场土石方基础工程总量约12万m3，具体按开挖实际方量计算。按重量计费，总价包干的方式进行承包，土方以16元/ m3，石方以39元/m3承包给乙方施工，支护荃坑9万m2工程约105元/m3土石方重量具体按现场开挖状况丈量计算。 2、石方工程量计算必

33、需经甲方负责人确认。 3、乙方进场开工3天后，甲方应付乙方机械油料及生活费用壹拾万元整￥100000元，以后乙方按工程进度向甲方申报分批次付给乙方，工程进度70%，工程完工后，余下工程款在一个月内付清。 4、工程款结付时，如甲方需要开具发票，双方同意由甲方支付30%比例的税金。 四、双方职责及费用担当 甲方职责： 1、负责施工现场协调工作； 2、负责施工现场内的水管及各种电缆线的转移工作； 3、供应艳羡基础开挖，设计图纸一份和地形现状实测图，并供应开挖线桩号坐标点和工程量清单； 4、甲方必需指定至少一名以上现场人员与乙方协调有关施工中遇到各种事宜。 乙方职责： 1、负责该工程土石方施工，配备足

34、够的施工工程技术人员及各种机械设备，建立健全相关管理制度，确保工程按质按量如期完工； 2、严格依据施工图纸和甲方要求细心组织施工，确保平安生产，如出现平安事故及费用一概由乙方负责。 3、完成土石开挖及运输，弃渣位置堆放工作。 4、严格听从甲方现场技术人员和监理工程师的指挥，听从支配，亲热协作，互相支持。 五、违约责任 1、若甲方的缘由影响工程进度时，其造成乙方停工，窝工损失由甲方担当，工期相应顺延。 2、若乙方未按上述日前开工或竣工的或违背进度支配任何阶段工期要求的，甲方罚乙方超三天每立方罚款余方2元计，以后按每三天为计算单位，在工程款中扣除除不行抗拒因素外，提前完成嘉奖3万元。 六、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 七、本合同经甲、乙双方签字即生效，工程完工结算后自动失效。 八、本合同一式四份，由甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： *年*月*日