2023年项目施工经济责任内部承包合同（本站推荐）.docx

《2023年项目施工经济责任内部承包合同（本站推荐）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年项目施工经济责任内部承包合同（本站推荐）.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年项目施工经济责任内部承包合同（本站推荐） 第一篇：项目施工经济责任内部承包合同本站举荐 项目施工经济责任内部承包合同 合同名称：中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年 月 日 发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据工程需要，甲方将工程承包给乙方施工，依据中华人民共和国建筑法和平安生产法及有关法规的规定，结合本工程具体状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点：浏阳市古港镇 三、承包方式：包工、包料 四：承包内容：护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容，及本工程相关的临时设施工程含生活设

2、施、场内文明施工、场地整齐整理、技术管理资料、施工放线、全面平安管理等工作。 五、承包价格见劳务项目工程分项报价表 1、临时设施 11乙方临时设施的选址、规模、建设标准必需遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入本钱进行估价并经双方签认，费用由乙方担当。12乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需要接着运用时，依据11条临时设施本钱估计和已完成价值占合同总价的比例折旧转让给甲方；单独计量或甲方无偿供应乙方运用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常运用的损坏部分由乙方负责修理或赔偿费用。13施工所需要贯穿便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌

3、合站建设、变压器依据至二级配电箱、供水接口由甲方供应并担当费用；场内便道由乙方担当；施工便道维护由乙方负责并担当费用；二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并担当费用。 2、甲方义务 21组织实施项目管理，对工程的质量、平安、工期和环境爱惜由总包方负责。22办理项目开工手续，向乙方供应必要的开工条件。23供应乙方作业所需的图纸和有关技术资料，负责技术沟通、限制施工测量、下达施工进度支配，负责技术档案资料的收集、竣工文件的编制和竣工验收工作。24负责与总包方、监理、设计、及政府有关部门之间的联系，协调现场工作。25负责通知乙方的合同签署人，每个季度到现场参加季度生产例会。26负

4、责建立劳务队伍管理机构。 3、乙方的义务 31乙方负责组织有关人员参加甲方组织的岗前培训、技术交底和平安教化活动。32根据甲方的施工支配要求，投入足够的生产资源，保证工期。33加强现场管理，严格执行环保、消防等有关管理规定，做到文明施工。担当乙方作业现场脏乱造成的损失及惩处。34接受业主、总包方及有关部门的管理、监督和检查。35按时提交相关的技术资料。36妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具设备、周转材料及其他设施；乙方在运用过程造成损坏应负责修理或赔偿。37做好施工场地四周建筑物、构建物和地下管线及完工程的成名爱惜工作，因乙方负责发生损坏，乙方担当由此引起的一切经济损失及惩处。3

5、8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。39施工作业过程中，乙方合同签署人每个季度必需参加甲方召开的项目季度生产例会，乙方现场负责人必需参加甲方召开的项目周、月度生产例会以及甲方要求参加的其他会议。310甲方每半年对乙方的合同签署人进行一次履约评价，乙方及乙方的合同签署人必需予以协作。 4、平安文明施工 41甲已双方签订本合同的同时，签订施工作业平安、消防及文明施工管理协议。42乙方必需严格遵守地方政府关于建筑企业施工作业有关规范标准和管理规定。43乙方应指派专人负责平安工作。乙方新进场作业人员，必需在上岗前刚好向甲方的项目经理部报到，经岗前教化培训合格后方准上岗作业。44甲方有权

6、对乙方的施工作业平安、工序质量、施工工艺和文明施工进行监督、检查，乙方应主动协作，刚好整改所查出的问题。否则，甲方有权勒令停工整改。45施工人员保险由项目部统一购置，平安事故处理及善后由甲方负责。 5、材料供应 51本工程运用的片河沙、水泥、片石等材料，全部由项目部供应，其费用最终从项目工程款中扣除。河沙价格 110元/吨，片石价格 56元/吨，水泥价格 328元/吨。材料收取保证金2000元每人，在管理费用中返还乙方有权运用70%的自购材料。52甲方所供应材料的供货地点为施工现场。材料供应到现场后；1由获得乙方授权的物资设备签收人进行签收。2甲方所供应材料的卸货费用、场内二次搬运费、看护保管

7、费等均由乙方担当。53甲方所供应的材料实行限额发料制度。54乙方需对材料进行妥当保管、合理运用。1甲方供应的材料，乙方不得转卖，如有结余由甲方负责处置。2若出现甲方供应的材料数量超过合同商定消耗量10%的状况：当乙方劳务作业所在地的市场信息价高于供应单价时，按选购价的1.5倍及实际超耗量计算超耗费用；当选购价低于供应单价时，按供应单价及实际超耗量计算超耗量费用。3片石混凝土挡土墙的片石消耗量不能少于每方0.2m。甲方供应的材料超耗费用全部由乙方担当，甲方将在乙方的劳务费用中扣除。55甲乙双方每月共同对甲方所供应的材料进行一次盘点，共同对材料的节省或超耗进行缘由分析、制订对策措施。56本工程所需

8、的辅材及料具均已含在合同单价中，由乙方担当。 6、计量支付 61甲方不向乙方供应预付款。62甲方按月对乙方进行劳务费用计算。1工程数量根据双方人员现场收方签认的实际完成的月工程质量合格的工程量确定。2单价根据合同工程劳务分包费用表所列劳务分包单价确定。3未经甲方认可，乙方超出甲方供应的技术交底图范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。4合同外增加费用及末次计量，乙方需另行与甲方签订补充协议或末次清算协议后方可计量。63劳务费用计量需由乙方备齐有关资料，经甲方相关业务部门确认，甲方分管领导审核、乙方的合同签署人签认，甲方的项目负责审批后生效。64付款时间不能超过三个月，按已完成且验收的工

9、程量，农夫工的工资支付97%，其余支付80%，年底总体支付达97%。65甲方需在次月内完成上个月的工程量验收。 7、变更 71本工程的设计变更，乙方必需无条件执行。72施工中乙方不得自行对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计，所发生的费用和由此给甲方造成的损失由乙方担当。73变更价款确实定：合同中有相同或类似的细目单价，按该单价计算；合同中无相同或类似的细目单价，由甲乙双方协商确定。74本合同工程发生变更或劳务作业内容发生变动时，双方另行签订补充协议。 8、劳务人员工资支付 81甲方应按中铁十五局项目部的付款金额及付款时间为准支付，假如中铁十五局超过三个月未按合同付款

10、，则由甲方垫付，如甲方未能按商定时间垫付，乙方有权撤出施工队伍，且甲方需在10日内支付全部费用。82劳务作业人员的工资以银行卡方式支付。由乙方按月造册，由乙方自行支付。1乙方必需在甲方指定的银行为期劳和输入业人员开具工资卡。若由甲方代理银行工资卡，乙方的劳务作业人员须持本人身份证到甲方的项目经理部签字认领并按手印确认，不允许代领。2乙方应向甲方项目负责人出具代为支付劳务作业人员工资的书面托付书。3若遇特殊状况确需发放现金的，应由劳务作业人员本人领取，不得由其他人员代领，且甲方由权对工资的全过程进行录像作为财务档案保存。83乙方应建立劳务作业人员名册，并指定联系人员，与甲方指派的联系每月共同对乙

11、方的劳务作业人员状况进行清点并签字确认，避开漏发劳务作业人员的工资。84甲方代为支付劳务作业人员的工资后，乙方劳务作业人员需进行签字确认。乙方应负责将工资发放表一式两份交劳务作业人员逐个签字确认，签认完好的工资发放表，由甲乙双方各留存一份。甲方有权支配人员对劳务作业人员工资发放签认的全过程进行监督。85若在甲方资金未到之前，乙方劳务人员索要劳务工资，乙方无条件进行全部垫付，若造成的一切劳务纠纷由乙方全部担当。 10、违约责任 101甲方不履行或不按商定履行合同义务时，乙方可向甲方书面反映违约事项，经甲方确认后担当相应责任。102乙方未按本合同商定履行义务时，给甲方造成损失或不良后果的，每违约一

12、项次乙方向甲方支付10000元的违约金，并担当给甲方造成的损失。甲方就乙方违约事项出具违约责任通知书，违约金在乙方质量保证金中扣除，如缺乏在劳务费用中扣除。103一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。104为杜绝施工中的严峻不良行为，确保平安生产、文明施工，一方向甲方签署承诺书。合同生效与终止 1、合同订立地点： 2、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。 3、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。 4、合同终止：双方履行全员全部义务，竣工结算价款全部支付协议终止。 5、合同份数：本合同一式两份，由双方各执

13、一份。发包人： 承包人： 年 月年 月日 日 其次篇：内部施工承包合同 甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方) 乙方:xxxxxx(以下简称乙方) 为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着同等互利、协商一样,遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则,并结合本工程的具体状况订立本协议。 一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元 二、工程地址:渝西科技工业园区 三、建筑面积:约5000m 2四、建筑结构:砖混结构 五、承包方式:包工包料 六、工程造价:含价有税费300元/m 2七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算

14、。因不行抗力因素顺延。 八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设帮助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料,如有更改,双方另行协商)。 九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为根据。 十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。 十一、施工中的具体要求: 1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。 2、平安责任:乙方在施工过程中,应严格依据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工,做到文明施工,场地整齐,平

15、安措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切平安事故均自行负责。 3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。 4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必需严格依据甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上状况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。 十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履

16、约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。 十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。 十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。 甲方:合川市大石建司铜 乙方: 商业商铺工程项目部 代表人: 代表人: 签字日期: 年 月 日 第三篇：建设工程项目内部经济责任承包合同(范本) 建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款)第一条 承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的

17、项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外担当工程施工风险。 1.3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。其次条

18、承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、平安文明施工等由专用条款商定，如专用条款未特别商定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同商定的全部权利义务对乙方具有约束力。第三条 承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款商定。 3.2无论接受何种承包方式，除合同商定的权利义务关系外，并不影响甲，方依据法律法规和公司章程、制度的规

19、定行使管理权。3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方应主动协作。甲方委派代表的酬劳由甲、乙双方协商确定，并由乙方负责支付。第四条 合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并依据法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。 4.3 乙方对工程建设的质量、平安、工期等进行全面管理并担当责任，甲方及所属分支机构对乙方

20、承包工程的质量、平安、技术等施工管理实行监督、检查和关心指导，乙方应听从甲方的监督指导。第五条承包项目的管理目标 5.1乙方承包的范围，除完成工程建设施工的内容外，还包括以下管理目标(根据不怜悯况在专用条款中作具体商定，以下事项可作为专用条款的选项): 5.1.1 工程质量到达施工合同规定的要求。5.1.2 依据施工合同商定的工期完成建设工程。5.1.3 无一般事故及以上平安生产事故发生。5.1.4 平安文明施工和环境爱惜的要求和标准。5.1.5 信息化实施的要求和目标。5.1.6 CIS标准实施的要求和目标。 5.1.7 劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其他劳资引起的纠纷和事务。 5.1

21、.8 工程资科管理技平方工程技术资科管理方法的要求和通用条款第十条规定执行。 5.1.9 工地治安防范管理: 做好外来人管理，不出现打架斗受、赌博、吸毒等有损社会治安和企业形象的严峻状况。5.1.10保证工程款的专款专用，乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙双方办理内部结算前，建设单位支付的全部工程款、退还的保证金、供应的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方全部，支配权属于甲方，未经甲方答应，乙方不得侵占或者挪作他用，否则视为乙方非法占有、挪用。 5.2 乙方到达或者达不到以上管理目标的奖罚，按总公司或者分公司制定的奖罚文件执行，该文件作为合同的附件，与本合同具有同等效力。 第六条 合同

22、履行的保证 6.1为保证本合同的全面履行，双方可协商选择以下方式保证合同的履行，具体方式在专用条款中商定。 6.1.1 乙方向甲方缴纳履行本合同的保证金，保证金的金额由专用条款商定。 6.1.2 乙方同意甲方在建设单位支付的工程款中预提各类保 保证金，预提保证金的金额和方式由专用条款商定。 6.1.3 乙方供应担保人保证本合同的履行，担保人保证的范围为本合同项下乙方应向甲方负责的全部经济责任或者债务，保证方式为连带责任，保证 期限为甲乙双方内部结算完成之日起二年。6.1.4 乙方以其全部财产供应抵押担保。6.1.5 乙方以银行保函的方式供应担保。6.1.6 乙方通过担保公司供应担保。6.1.7

23、 乙方向甲方借款以借款金额供应保证。 6.2 以上保证的范围为乙方应担当的合同责任和对外债务，包括违约产生的损失和诉讼风险责任。 6.3无论接受何种保证方式，甲乙双方和保证所涉的第三人应另行签订保证合同明确具体事项。第七条 双方的权利与义务 7.1 甲方的权利和义务 7.1.1依据国家有关规定和本公司施工管理的要求，并根据本合同第四条、第五条的规定对乙方进行施工监督、检查和管理。7.1.2甲方根据项目类别的不同，对乙方编制施工组织设计、施工支配和专项方案审查等进行指导，参与图纸会审、基础工程、中间结构及竣工等验收，并对乙方在施工全过程的管理进行检查、监督和指导等。 7.1.3甲方根据乙方的书面

24、要求和规定的条件，关心调配乙方对人、财、物和技术等资源的需求，并进行管理上的指导 7.1.4甲方向乙方收取施工合同结算造价的税金、管理费等包括代扣税和其他规费，具体比例由专用条款商定。 7.1.5对乙方不能到达专用条款规定的管理目标，或者乙方应担当的费用和给甲方造成损失的，甲方有权从建设单位到账的工程款 或者保证金中干脆扣除。 7.1.6甲方应根据乙方的申请和甲方规定的支付方式，由甲方统一支付材料费、租赁费、劳务费等相关费用。 7.2 乙方的权利和义务 7.2.1依法享有法律法规、本合同等规定的权利，处理与建设单位在履行施工合同时的工程业务事项;指挥工程项目建设的生产经营活动，筹集、调配并管理

25、进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍和材料、设备供应商(甲方统一选购供应的，听从甲方统一支配);进行合理的经济支配和甲方书面授予的其他管理权利。 7.2.2 按照本合同的商定，获得承包经营的利益，享受甲方文件规定到达优秀管理目标的嘉奖。 7.2.3按照有关法律法规和甲方规定的制度，对本工程项目施工合同和本合同第四条、第五条的规定进行施工管理和承包目标管理。7.2.4担当与建设单位施工合同和材料、设备买卖、租赁合同，劳务合同等违约引起的责任和由此产生的诉讼风险责任。担当因乙方缘由违背法律法规、地方性法规等致使行政机关作出行政惩处，因此发生的罚款等一切费用。 7.2

26、.5 按照有关法律法规和本合同的商定，担当并按时足额缴纳或者支 付以下款项：国家税金和工程所涉的全部规费；甲方的管理费和甲方为乙方调配人力、物力、财力和技术等资源所发生的费用；甲方为乙方垫付拖欠的民工工资，材料、租赁设备等欠款和利息；因涉讼给甲方造成的损失，其他应由乙方担当的费用。 7.2.6按规定签订劳务用工合同，办理劳务用工的保险并担当保险费用。按签订的劳务用工合同足额支付劳动酬劳，且支付工资的标准不得低于承包工程所在地的最低工资标准。 7.2.7依据有关法律法规和合同的商定做好工程的竣工验收和交付，担当工程的后期保修义务。 7.2.8按本合同5.1.8条和第十条的规定报送报表和交付工程资

27、料。7.2.9乙方承诺全部工程款项(含乙方垫资部分)在中乙双方内部结算前，全部权归属于甲方，乙方不得侵占或者挪作他用。7.2.10 保证选购的工程材料和设备符合工程的质量要求。 7.2.11乙方应按甲方印章阳方的章管理运用的规定保管运用项目部印章，严格限制印章运用范围。因乙方管理不善造成印章被偷盖或者超过印章运用范围，致使甲方造成损失的，由乙方担当相应责任。7.2.11.1项目部印章的运用范围为:与建设单位联系处理施工合同所涉的工程业务事项;处理项目部内部行政管理事务;向甲方及相关单位报送报表资料;除7.2.11.2条规定以外的其他非经济事务。 7.2.11.2乙方的以下行为必需经甲方书面授权

28、同意或者加盖甲方印章，否则，以项目部盖章或者乙方签字所签合同、承诺、借条、结算单、欠条等相对人为乙方，所产生的后果由乙方自负，并担当由此给甲方造成损失的赔偿责任:1变更甲方与建设单位签订施工合同中的实质性内容，包括但不限于计价方式、工程质量、工期、重大违约条款等;(2)以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第三人所作的不利于甲方的承诺;(3)以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第三人借款、或者为第三人担保;(4)未经甲方授权或者报送甲方备案审核，以项目部或者项目负责人名义与材料、设备供应商签订合同，或者作出承诺、出具结算单、欠条等;(5)未经甲方同意分包工程。部 7.2.12乙方违背以上

29、7.2.77.2.11 条规定的，视为违约,并应担当违约金。违约责任的担当方式由专用条款商定。以上行为给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。损失包括干脆损失和因甲方涉讼所产生的违约金、垫资执行款、利息及诉讼费(仲裁费)、律师费、财产保全费、鉴定费等实际发生的费用。 7.2.13严禁乙方利用项目承包管理人的特殊身份,以公司名义签订虚假合同，虚构债务或者供应虚假发票，或者私刻印章等损害、套取、侵占甲方财产的违法行为。上进行为构成犯罪的，应依法担当刑事责任。 7.2.14乙方应根据招标文件或者甲方与建设单位的施工合同商定，刚好就工程量清单进行核对，包括工程量清单存在缺项、漏项的、工程量清单偏差超出施

30、工合同专用务 计量等;及币条款商定的偏差范围的、未依据国家现行计量规范强制性规定审图，若觉察图纸存在过失、遗漏或者缺陷的，应刚好向建设单位提出修正看法，逾期核对或者未进行核对和提出修正看法所产生的损失由乙方担当。 7.2.15乙方应依据国家及相关平安施工的规定，全面落实平安生产相关事宜，做好平安生产工作。如发生平安事故，应刚好向甲方汇报，并担当平安事故所产生的一切损失，包括甲方因此造成的损失。 第八条工程款的支付 8.1乙方应按施工合同的商定刚好向建设单位收取工程进度款、结算款，全部工程款必需马上全额划入甲方指定账户内，不得以任何理由将工程款划入非甲方账户或者由任何个人领取，否则因乙方缘由导致

31、工程款流失失，乙方应马上向甲方缴纳相应款项，并向甲方支付该部分款项10% 违约金。如未支付，则甲方可在乙方承包的本工程或者其他项目可用款中扣除，乙方必需无条件担当，并担当相应的法律责任。 8.2甲方在建设单位支付的工程款到帐后，在3个工作日内拨付至乙方指定的收款人账户，但乙方应具备以下要求支付的条件:(1)有运用该到账款项的用款支配;(2)附有需要支付人工工资、材料、设备等款项的合同或者足以确认的其他支付根据;(3)收款人开具符合合同商定的发票。 8.3甲方向乙方拨付的工程款项，为建设单位支付的到账款扣除甲方的税金、管理费、规费及其他应由乙方担当的费用后的款额。本工程应缴的税、费随工程产值和进

32、度款、结算款同步发生。如本工程因建设单位要求或者指定分包等缘由，使得甲方可收取总包管理费、配套费或者总包服务费等，甲乙双方商定可按比例支配(其中已向甲方缴纳税管费的分包部分除外)。支配的比例由双方在专用条款中商定。 8.4甲方根据前款商定干脆向材料、设备供应商拨付款项的，乙方可向甲方申请确定的备用金，备用金的数额由双方在专用条款中商定。 8.5乙方在建设单位工程款未到位前需要先行垫资的购置材料等款项，该款项应由乙方垫付并通过甲方账户支付，在建设单位款项到位后，甲方可根 据乙方垫付票据干脆支付给乙方。 8.6甲方对乙方工程款的支付实行总量限制、专款专用、凭据票支付、保证人员工资切实到位和材料设备

33、款刚好支付的原则。总量限制的具体比例，由专用条款商定。 8.7甲方对外支付材料费、租赁费、劳务费等款项时，属于乙方应供应的税务发票，乙方应当刚好供应合规并符合商定的发票；如乙方未能足额供应各类进项税额，导致不能充分抵扣销项税额的，乙方担当由此产生的不利后果。 8.8建设单位未按商定支付工程款的，由乙方负责催讨，因此发生资金短缺的，由乙方自行筹集解决。乙方自筹资金应汇入甲方账户，由甲方统一管理支付，双方明确:即使乙方自称或者确有自行支付的款项，该款项也不视为垫资,乙方不得私自挪用、侵占。 8.9乙方应按相关商定支付民工工资和材料款,如乙方不刚好支付的，甲方有权根据工程的实际状况，代为乙方进行支付

34、。乙方应在甲方要求的时间内对该代付的款项进行确认，逾期视为认可该甲方代为其支付的款项。甲方为乙方代为支付款项后，可从建设单位到账的工程款在结算时干脆扣除。 8.10乙方应根据实际状况向甲方供应真实合法的增值税专用发票，因乙方供应的发票缘由造成甲方损失的，乙方应担当赔偿责任。第九条 工程款的结算 9.1与建设单位施工合同的结算，乙方应将结算报告和结算资料报甲方 审核，经甲方审核盖章后送交建设单位，由乙方负责落实与建设单位结算的核对、催办等事项。建设单位审核后出具的结算报告，须经甲方审核加盖甲方印章才能认可。9.2在乙方拖延履行与建设单位结算工作的状况下，甲方可以催告乙方 履行义务，在催告之日起3

35、0日内乙方仍未履行的，甲方可以自行对工程进行结 算，并且该结算结果干脆对乙方具有约束力，以及结算工作的费用和审价审计 费用由乙方担当，乙方不得因未经其签字而不予认可。本条款的内容具有独立 的法律效力，即使在本协议无效的状况下，甲方根据本条款与建设单位作出的工程款结算照旧有效。 9.3乙方应在与建设单位的结算完成并且工程款全部支付到位之日起14 曰内向甲方出具结算报告并供应相关根据，便于甲乙双方进行内部承包合同的结算。甲方应在乙方提交结算之曰起28日内完成审核。 9.4双方的结算价款以与建设单位的结算价为根据，并按实际收到的工 程款为准；甲乙双方的收益、奖罚和费用担当，按本合同的相关规定结算。结

36、算后乙方尚有余额的，乙方缴纳个人所得税后，甲方在建设单位结算款到账且收 到发票之日起10日内支付乙方，结算后的工程款余额缺乏以抵偿乙方应担当 的各种费用的，乙方应在结算之曰起7日内支付甲方。乙方交由建设单位的保 证金在建设单位退还之日起7日内支付乙方，乙方交由甲方的本合同保证金在本合同结算后无息退还。 9.5乙方按施工合同商定担当质量保修责任，建设单位暂扣质量修理保证金的，在质量缺陷责任期届满且建设单位退还后，甲方可以留存总额5%20%作为质量缺陷责任期满至保修期届满細的保修金，其余部分在建设单位退还之日起7日内支付乙方；向建设单位供应的质量修理保证为保函的，甲方可按结算总造价的0.5%1.5

37、%在乙方结算款中暂扣，在保修期届满之日起 7日内退还乙方。9.6本合同的结算，包括因-方违约产生的违约金、损失赔偿和利息等。乙方向甲方借款，按甲方有关施工借款规定的文件执行。9.7本合同履行过程中，经甲方签章提交给建设单位或者第三人的联系单、定价材料、预决算资料、送审价等文件，系向建设单位或者第三人的报价文 件，不作为甲乙双方内部结算的根据。第十条 关于报表与工程资料 10.1乙方应制作以下报表并将施工过程中形成的资料报甲方审查备案： 10.1.1施工进度月报； 10.1.2财务报表； 10.1.3当月在施工中形成的工程资料,包括：施工组织支配、与建设单位的协议、会议纪要、签证联系单、测试报告

38、、竣工图纸、图审、验槽记录、专项方案、中间结构验收记录、专项验收记录、竣工验收报告、结算资料等全部与工程 结算和备案有关的资料； 10.1.4乙方当月与材料、设备供应商、劳务公司或者班组签订的合同，向 上述相关方支付款项的凭据，发生债权债务的根据等。10.2以上资料乙方应在每月底前上报甲方，竣工结算时补齐全部资料。 第十一条 合同的解除 11.1有以下状况之一的，甲方有权解除合同： 11.1.1工程发生较大质量、平安事故，或者发生一般及以上质量平安事 故后乙方不妥当处理，甲方认为不宜再由乙方接着施工的； 11.1.2因乙方缘由拖延工期，累计超过30日以上的； 11.1.3因乙方拖欠民工工资未刚

39、好有效处理，造成群体事务，导致甲古 被行政主管部门通报或者列入黑名单的； 11.1.4施工过程中乙方的分包单位、材料供应商等对甲方提起诉讼，对甲方声誉造成影响或严峻经济报失的； 11.1.5 乙方将工程进行转包或者未经甲方书面同意，将部分施工项目分包或者变相分包给他人的;11.1.6 乙方在工程管理过程中严峻偏离甲方管理目标或者严峻违背甲方规章制度的;11.1.7乙方私刻甲方或者项目部印章、与材料供应商等串通损害甲方利益的，或者虚构债务、虚抬价格等非法损害、套取、侵占甲方利益的;11.1.8建设单位有理由要求更换项目负责(承包)人的;11.1.9其他法律法规规定可以解除合同的。11.2甲方根据

40、本合同相关条款商定发出的解除通知，自到达乙方在合同中确认的通讯地址之日起生效。 11.3中途解除合同后，乙方应供应已完成工程量的根据交由甲方审核，协商确定已完成的工程量。不能协商确认而工程必需接着的，双方都有责任接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。假如合同解除之日起10日内双方中的任何一方无正值理由拒不协作固定已经完成工程量的，另一方可以要求建设单位和监理单位到场见证,未参与的一方视为认可该工程量。如建设单位和监理单位未能到场见证的，合同一方也可以在接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量之日起10日内通知对方核对，合同另一方无正值理由拒不协作核对已经完成工程量的，则视为已认

41、可合同一方接受摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。 11.4合同解除后，已完工程的结算应同时具备以下条件：乙方已经完成 的工程经建设单位确认合格的；建设单位已经将该部分工程款支付甲方；乙方已结清本工程产生并应由其担当的全部债务的；乙方移交了全部玉程资料和印章等甲方授权证书。 11.5在建设单位未支付已完成工程量的款项或者退还保证金前，或者非甲方缘由双方未能就中途停建的工程单独作出结算的，乙方无权向甲方主见已 完工程的价款、保证金及利息。 11.6已完成工程量的结算，由乙方向甲方提出预算，甲方审核后确定。如项目盈利，可按本合同商定进行支配；如项目亏损，则由乙方担当。乙方不同意甲方审核结果

42、的，可以要求复审、提请诉讼或者仲裁。但因拖延结算的，适用 前款11.5条的规定。 11.7因乙方缘由导致解除合同给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。 11.8因建设单位缘由导致甲方与建设单位的合同被解除或者终止的，本合同同时终止履行。由此解除合同时，乙方应主动关心甲方处理与建设单位的工程结算等事项。第十二条违约责任 12.1本合同发生法律效力后，任何一方不履行或者中途终止履行合同 的，应担当违约责任，在专用条款中商定应担当的违约金。12.2任何方拖延缴纳、支付或者归还应付款项的，在专用条款商定应担当的违约金。12.3 本工程乙方因质量、工期违约或拖欠材料、设备款、民工工资等导致甲方被诉的，乙

43、方应担违约责任。甲方为此支付的案件诉讼费仲裁费、律师代理费、公证费、鉴定费、甲方为乙方垫支的执行款等费用由乙方担当；以上款项自发生之日起按甲方规定的借款利息计息。甲方账号被查封或者财产被冻结的，自被查封或者冻结之日起按甲方规定借款利率的两倍由乙方担当损失。 12.4 乙方承包施工不能到达本合同第五条规定的管理目标，按甲方有关奖罚文件的规定惩处。 12.5因前款12.3、12.4事项造成甲方商业声誉受损的，乙方应赔偿甲方无形资产的损失，并在专用条款中商定。第十三条 关于争议的处理 13.1 鉴于乙方在承包工程中的权利和义务，因本合同履行中与建设单位，材料、设备供应商，或者因劳务关系、人身损害等发

44、生的争议，由乙方负责处理。乙方要求通过起诉或者仲裁等法律途径解决的，应向甲方提出书面申请，并担当诉讼或者仲裁的风险和由此产生的一切费用。甲方认为必要的，可以要 求乙方供应诉讼风险担保。 13.2 符合13.1条的，甲方认为可托付乙方提起诉讼或者仲裁，甲方应为 乙方办理有关诉讼、仲裁所需的代理手续。但该商定并不影响甲方干脆提起诉讼或者仲裁的权利。 13.3 因上述纠纷甲方被诉或者债权人向甲方主见债权的，乙方应主动承 担责任，主动负责处理。乙方有意规避处理、偷逃债务的，甲方有权干脆应诉或 者作调解协商处理，并视为乙方同意甲方的处理并接受甲方的追偿。 13.4以下情形可以认为是乙方有意规避处理、躲躲

45、债务的行为：乙方对外负有债务而未在发生债务之日一个月内向中方声明的;因乙方隐匿回避，债权人干脆向甲方索要或者起诉的;甲方书面通知乙方到场处理而乙方未予处理的;法院或者仲裁庭通知出庭而不到庭的。13.5乙方变更通讯地址时，应书面通知甲方，并在甲方签收确认后方为有效。乙方不通知变更地址的，甲方或者有关处理机关向本合同中乙方确认动通讯地址发送邮件，即视为送达。 13.6如因履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，双方可在专用条款中商定以下第()种方式解决;13.6.1由x x仲裁委员会仲裁解决;13.6.2由甲方总公司所在地人民法院受理;13.6.3由本工程项目所在地人民法院受理(或者由XX

46、伸裁委员会受理)。 第十四条 本合同的组成文件 14.1本内部承包合同专用条款。14.2本内部承包合同通用条款。14.3双方签订的协议书。 14.4甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及组成文件。14.5关于建设工程目标管理、奖罚的文件。 14.6甲方为承包人调配人、财、物和技术等资源的计价标准及借款、垫资款和利息计付的文件。 14.7以上合同组成文件的相关内容不一样的，以依次在前的文件为准;同一文件事后有补充文件或者协议的，以时间在后的为准。第十五条 本通用条款在专用条款签署同时生效。 建设工程项目内部经济责任承包合同 专用条款 第一条 承发包主体 1.1 发包人： 建设集团有限公司或者分公司以下简称甲方。 1.2承包人：以下简称乙方。乙方基本状况 居民身份证号： 劳动合同号码： 居处地: 寺业资格证号： 杜保编号： 联系电话： 乙方确认的通讯地址: 1.3 甲方与建设单位 签订有 工程施工合同以及相关协议以下简称施工合同，合同商定了双方的权利义务。 1.4为保证上述施工合同的全面履行，甲方确定接受内部经济责任承包 的方式组织施工，经甲乙双方协商，由乙方承包完成上述