2022施工合同模板9篇.docx

《2022施工合同模板9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同模板9篇.docx（51页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同模板9篇施工合同模板9篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是我帮大家整理的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1承建单位(甲方)：承包单位(乙方)：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：2、建筑面积：2、工程地点：3、结构类型：第二条 施工方式及范围4、施工方式：5、施工范围：第三条 合同工期6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工

2、至 年 月 日止竣工，共计 天。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条 质量标准8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式：按保温面积 估算，最终以实际保温面积展开结算。10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。第五条 甲方工作1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主

3、体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。第六条 乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围

4、单位(住户)的关系。4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应

5、顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条 关于工程质量及验收的约定1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。2、甲方应向乙方提供符合国家验收规范的墙体。3、乙方应严格按照建设部建筑安装工程质量检验评定标准、河南省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则、外墙外保温工程技术规程(jg14420xx)以及国家现行、相关的规范、标准、规程进行施工。4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收

6、，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，工期予以顺延。5、施工人员、施工设备和材料进场后，乙方抓紧时间进行施工，工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付，甲方如不能及时付款，工期顺延，并支付乙方的损失。第九条 工程承包款结算的约定工程进度款支付办法：工人、材料进场，甲方支付总工程款的 %，约 元人民币，按工程进度支付。每月25日书面报当月完成的工程量，下月5日支付以完成工程量 %工程款。第十条 关于材料供应的约定1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程;2、所有材料进场后，须经监理人员及甲方代表抽样检验，符合约定标准后方可

7、使用。第十一条 有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范，并遵守甲方的ngzhidu/规章制度，确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害，由乙方承担全部赔偿责任。第十二条 违约责任1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品，如造成损失，照价赔偿。2、未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责赔偿。3、未办理验收手续，甲方提前

8、使用或擅自动工，造成损失由甲方负责。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十三条 争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，因协议未尽事宜，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向人民法院起诉。第十四条 附则1、本协议未尽之处，双方另行协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式 份，甲、乙双方各执 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代理人： 授权代理人：年 月 日年 月施工合同 篇2发

9、包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承

10、包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、

11、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合

12、同工期3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电

13、接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保

14、证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表

15、的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式

16、转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3工程名称：甲方：乙方：经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、施工方案：一层和顶层采用20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的

17、要求进行施工。三、施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜3d、e-a管，“道诚”牌，de5;1.9盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，XXX。f、钢丝网：2215;15;200,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方提供施工用水用电。为乙方施工人员提供材料仓库和基本的住宿场所

18、。五、工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为31元平方米。工程总价约为：元。地暖施工完毕后，甲X双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、施工工期：现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期

19、：_月_日至_月_日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、质量保证：乙方对安装工程保修_年，终生负责维修。八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章）乙方：（公章）签字：签字：_年_月_日_年_月_日返施工合同 篇4甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_施工地点：_第一条 施工内容甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为_平米（以实测为准）。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。第二条 工程

20、期限本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_年 _ 月 _ 日开始施工，至 _年_月_日结束施工，工程为_天，养护期为施工验收合格之日开始，养护 10 天结束。第三条 材料供应1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购，材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。2、材料具体标准如下： 混凝土：强度等级为C30的商品混凝土。 钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。 植筋胶：优质植筋胶。第四条 工程质量1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应恢复原状、赔偿损失。2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时

21、接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。第五条 工艺要求：1、主筋12mm螺纹钢和辅筋10mm圆钢横竖排放，钢筋网格间距200x200mm，所有钢筋交叉处扎丝固定。2、墙面开槽深度不得小于120mm；与原钢筋连接处均需点焊。3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。5、给排水、供电工程：配合甲方在现浇板内预埋线管。6、现浇楼板厚度不小于100mm，部分位置厚度不小于120mm。7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责）。8、混凝土浇灌完成

22、15天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求。10、其他_第六条 工程款结算单价及支付方法1、结算单价：人民币_元/每平方米。总费用约估算为人民币_元左右。2、面积计算：工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。3、付款方式： 第一阶段：施工队进场前期准备工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的30%，为人民币_元。 第二阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_元。 第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工

23、程款的35%；为人民币_元。第七条 工程变更1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工，不得随意变更。2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。第八条 双方责任1、甲方责任 提供良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。2、乙方责任（1）保持现场的整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。（2）采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作，否则 应承担由此造成的直接和间接经济损失。（3）负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。（4）如施工中发生工程事故或人身伤害事故，事故的一切责任和费用由

24、乙方负责。（5）乙方施工要服从小区物业的管理，不得损坏小区公物，承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。（6）乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签字）乙方：（签字）联系方式： 联系方式：时间： 时间：施工合同 篇5发包人 （全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人 （全称）：法定代表人：住所：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通

25、、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为了确保_工程质量及进度，甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，秉持公平自愿的原则，签订本钢结构隔层施工协议如下。一、工程的基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具

26、体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限_天，自_年_月_日至_年_月_日。三、工程价款合同工程造价人民币_元，不包含税收及发票。大写人民币_。四、工程价款的支付方式1、合同签订_日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方2、钢架安装完成_日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款3、工程施工完

27、毕验收合格，_日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。五、工程质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。六、甲乙双方权利义务甲方权利及义务：1、按施工进度按时交纳各期工程款项，付款日期以协议规定付款日期为准，以免因资金不足影响工程进度。2、甲方可监督乙方施工，

28、提出合理化意见或建议。3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素，乙方工期顺延。4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误，后果自负。5、如甲方无正当理由恶意毁约，按工程总造价30%对乙方进行赔偿。乙方施工工艺及权利义务：1、主梁用16钢槽、化学螺栓固定，5角铁与主梁焊接（框架密度为主梁60副梁40），打掉焊渣，刷醇酸防锈漆两遍（红、灰色各一遍），2530防腐木做楼板，钻尾螺丝固定。2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，保证施工现场的整洁。4、按合同规定由乙方提供

29、的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。5、因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不得顺延。七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间：工程师收到后_天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误

30、，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。八、工程的检验工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后_日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任1、本工程保修责任期：为_年。2、保修范围为乙方施工的工程项目。3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏

31、，由乙方保修。4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。5、在保修期内，乙方工程质量原因造成的其他财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的_%支付滞纳金。由于乙方责任延误工期的，每延误_日，乙方应支付给甲方人民币_元作为违约金。十一、争议的解决本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商

32、解决。协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。十二、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：_年_月_日承包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：_年_月_日施工合同 篇6甲方：乙方：

33、为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：一、工程名称及地点：工程地点：工程名称：华新水泥(秭归)有限公司材料备件仓库屋面淘色、备件材料库围墙涂料、熟料运输皮带下墙面外墙涂料、水泥厂围墙外墙涂料、行政楼外墙涂料等。二、工程劳务承包内容及范围：承包内容：清理基层、外墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等三、承包方式及工程结算：包工包料结算价格：乙方包工包料，外墙涂料16.5元/平方米(不含税)四、工期要求：乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工五、工程质量：使所承包的工程符合施工规范、建筑安装

34、工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。六、工程价款支付：甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的95%;余款5%作质保金，验收合格之日起满壹年工程无质量问题，一次付清。(注：零星小工程不扣质保金)七、双方义务：(一)甲方负责：1、施工所需的水电引入施工现场。2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，对存在的问题及时指出整改。(二)乙方负责：1、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。2、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因发生人为的质

35、量、安全事故所发生的费用由乙方承担，甲方概不负责。3、服从甲方领导和指挥，遵守甲方的有关规章制度。八、违约责任：1、若不按项目部施工进度计划时间完成，每延期一天按合同总价款的3进行罚款。2、乙方若在场地内打架、偷盗、赌博，以上根据情节轻重，有其一者则罚款50200元。3、未经甲方同意，乙方将工程转包他人，甲方有权终止合同，并追究其民事责任。若因甲方原因造成的责任由甲方负责。4、甲方已施工完毕的成品或半成品的保护，若因乙方人为原因造成的损坏，将视情节给与一定的罚款(10010000元)。5、若甲方无故损坏乙方的材料或成品，照价赔赏。6、本工程完工后若交验达不到合格标准，乙方必须无条件返工并承担返

36、工损失。九、安全责任：1、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监督检查，服从甲方领导安排，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、乙方必须在现场设专职安全员负责现场的施工安全，不得发生任何安全事故，如因乙方违反安全操作规程或自己麻痹、疏忽所造成的安全事故，由乙方自己负责。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。竣工验收清算后，本合同失效。甲方(盖章)： 乙方(签字)：经办人(签字)：年 月 日施工合同 篇7发包人以下简称甲方：承包人以下简称乙方 ：依照中华人民共和国合同法及相关法律法规、遵照平等自愿、互利互惠的原则甲乙双方经友好协商签订以下合同一、工程概况1、

37、工程名称 ：_市蓝钻名居一期工程2、工程地点 ：丹阳东路北XX、207国道XX西侧二、工程承包范围乙方负责1、4 楼外墙粘砖(包清工含外墙清洗工作)。三、质量标准及验收要求1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。2、工期要求 本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担，甲方有权对乙方给予处罚。4楼_月_日大面积粘完，1楼_月_日大面积粘完。四、价格及付款方式1、承包单价：按 40元平方米，以实际粘贴展开面

38、积计算。2、付款方式：工人在施工过程中可以支付生活费，本工程外墙砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%，工程竣工验收_月后付至95%，余款待保修期结束无息退还。五、双方责任:1、甲方责任1.1、对乙方进行技术交底，审核乙方编制的施工技术方案。1.2、提供水、电源、及工人住宿。1.3、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。1.4、甲方对外墙所需搭架的地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。2、乙方责任2.1、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例

39、会并作好记录，如有缺席甲方按每次200 元处罚乙方。2.2、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。2.3、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件，达到安全要求。2.4、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、 更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。2.5、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家

40、安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒，如违反规定制止无效者罚款-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。2.6、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度，严禁打架、斗殴及赌博行为，发现一次罚款5000元以上，因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。2.7、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期，设工期奖。工期提前一天奖500元，拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。2.8、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的管理，遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度，如有违反，按甲方相应规定予以处罚，罚款金额在乙方工程款中扣除。2.9、严

41、禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器，严禁使用煤气灶。2.10、对班组住宿人员不服从管理，擅自使用高用量电器的，由项目部对班组进行每次处罚500-1000元，对班组当事人处以 200-500元的罚款处理。2.11、班组人员如有违反门卫人员管理制度，如爬门、翻围墙等不文明行为，由项目部对班组给予500元的处罚，对班组当事人处以200元的处罚。2.12、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿，并服从宿舍管理人员的统一安排。2.13、入住后，班长应每星期不少于一次的日常检查，督促本班组住宿人员搞好室内外卫生， 检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。六、安全文明施工6.1 班组成员进

42、场施工必须先进行项目部三级安全教育，办理职工工资卡、上岗证后才能进场施工;6.2 班组在现场施工作业时，班组长应抓好本班组的日常管理工作，对各作业点要经常加强巡查，并积极开展班组安全活动，做到班前上岗三活动(上岗交底、上岗检查，上岗教育)和班后检查工作;6.3 对班组人员现场未戴安全帽的，由安全员负责，每人每次处以50元的罚款，由班组支付。七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向_市人民法院提起诉讼。八、本合同一式两份,甲乙双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8发包单位

43、(甲方)：_承包单位(乙方)：_为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、建筑法等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。工程项目名称：金力公司原水泥粉磨车间拆除工程工程地址：金力公司厂区工程范围：源水泥粉磨车间拆除协议期限：至本工程完工本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全责任：工程项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审查，合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核