2022施工合同范文合集九篇.docx

《2022施工合同范文合集九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范文合集九篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同范文合集九篇施工合同范文合集九篇在当今不断发展的世界，合同的类型越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我收集整理的施工合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、上海市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况

2、1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材 料 费：_，人工费：_管 理 费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_其 他 费 用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的

3、约定：1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、

4、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设

5、计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时

6、间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元

7、，第二次付款时扣除施工合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包

8、质量、包安全、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程

9、施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标

10、准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式

11、支付合同价款。十、安全施工 文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包

12、人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方

13、面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何

14、质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲

15、裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：施工合同 篇3齐乐桥镇竹山村金山双合寺至齐将公路处路面进行水泥混凝土硬化（包括路基压紧，路基平整），现将此工程项目进行承包。经与承包方进行协商，并定立如下合同：金山双合寺：释宇香 （以下简称甲方）承包方：张*，周胜良 （以下简称乙方）一：乙方必须保证工程质量和完工时间。1：现有路面由乙方负责平整，压紧；2：乙方使用的水泥混凝土必须使用C20之标准；3：混凝土路面必须保证20cm厚，4米宽。二：此工程项目总承包金额捌万贰仟元整。如乙方按质按时完成，由甲方共分三

16、年付清给乙方。其付款方式如下：20xx年12月前付8000元；20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）；20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）。三：甲方门前余坪（另指定）不在此承包金额之内，归乙方负责水泥混凝土硬化。此项由乙方自愿捐赠给甲方。四：路面湿水，油膏材料归甲方负责；切松缩缝灌油膏归乙方负责。五：乙方必须安全施工。如在施工中出现安全事故，甲方概不负责。六：此合同一式三份：甲方、乙方各持一份，监证人一份；双方签字生效，并具有同等的法律效力。甲方签字：乙方签字：监证机关盖章：代表：施工合同 篇4承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根

17、据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量1、电梯型号SC200/200型，数量 台；高度满足工地要求；2、工程名称：3、施工地点：第二条 租赁期限进场时间：预计 年月 日第三条 租金计算办法及交纳期限1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。2、电梯进出场费每

18、台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到

19、现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任一、甲方责任：1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所

20、需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍物以保证电梯安全顺利出场。2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的.损失由甲方负责。4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。5、甲方负责免费提供

21、氧割、电焊等材料给乙方使用。6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。

22、二、乙方责任1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试

23、及维护。4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。三、甲、乙双方责任1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行施工电梯安全技术操作规程等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。第五条违约责任1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。第六条争议的解决1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过

24、友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。第七条补充条款承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：委托代理人：委托代理人：年 月 日年 月 日施工合同 篇5为实施好县_年度大中型水库库区基金项目，解决、人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：一、工程名称：_年度大中型水库库区基金项目。二、建设内容和规模1. 内容：、人饮工程。2. 规模：按设计图纸和预算。三、工程造价工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（34.0

25、0万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。五、工程日期：开工时间为_年_月_日，竣工时间为_年_月_日，工期为 天。六、甲乙双方责任甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。乙方：按照施工合同及甲方提供的施工设计图纸进行施工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督，凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80

26、%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如_年后工程无质量问题，保证金如数退还。九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。甲 方：县水库移民工作管理局法人代表：项目负责人：乙 方：法人代表：项目负责人：签订日期：_年_月_日施工合同 篇6发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方委托乙方承担_ 工程施工，根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，及相关法律、法规结合本工程具体情况，经双方协调一致签定本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.1

27、工程名称：1.2工程地址：1.3建筑面积：第二条 工程范围及承包方式2.1承包范围：施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表)，按双方认可方案及数据、尺寸施工。2.2承包方式：乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同，不再调整。第三条 工程价款3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后，任何一方不得擅自改变。3.2 本工程双方协议人民币元整。3.3本工程若发生变更，以现场签证单为准。第四条 工程质量及开、竣工时间4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。4.2工期：具备安装条件后日至 月 日。(特殊原因适当延长工期)第五条 甲方工作5.2协调解决施工场

28、地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地，开工前向乙方提供所需 水、电源。5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。5.4按合同约定及时支付工程款。5.5对乙方的施工质量，工程进度进行监督。第六条 乙方工作6.1乙方在施工中，按照图纸及施工经验工作，必须严格遵守甲方对现场各项管理制度，并服从甲方对现场的统一管理。6.2编制施工方案和进度计划，交监理及甲方审定，竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后，缴纳甲方施工单位统一保管。6.3负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的一切事宜。6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程，防火防盗

29、。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业，应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品，需经甲方确认。6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前，负责成品和半成品的保护工作，保护期发生损坏，由乙方自行负责。如第三方造成损坏的，通过甲方协调，由第三方负责修复，或由乙方修复，

30、第三方承担费用。保修期满后，只收成本费。6.9乙方驻工地代表： 电话：第七条、工程付款方式7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %，即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即 元。剩余10 %的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。第八条、竣工验收8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。第九条、质量保证9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。9.2质量保证期：验收合格之日起，对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修，甲方通知维修时，乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。9.3质保期满，

31、甲方需要乙方维护维修时，双方另签订维保协议。第十条 争议解决方式10.1本合同履行期间，双方发生争议时，在9 不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解，达不成一致意见时，可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。第十一条、违约11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。11.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。第十二条、合同生效与终

32、止本合同自双方签字盖章后生效，工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7甲方：xx有限责任公司乙方：xxx为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、甲方的职责和权限1、甲方的职责（1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接；（2）负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制；（3）协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报；（4）负责

33、组织项目管理期间和终结时的考核审计；兑现项目承包人经济收益（包括薪金）或实施经济赔偿处罚；（5）协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素；（6）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。2、甲方的权限（1）有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调；（2）除建设单位指定外，有权将项目的安装和装饰装修工程分包给集团公司所属专业公司；（3）乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反集团承包管理办法的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。二、乙方的职责和权限1、乙方的职责（1）代表企业

34、实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益；对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理；（2）根据国家规范组织编制项目管理实施计划；（3）组织实施施工现场的生产要素的配置和管理；（4）组织制定和实施项目经理部各项管理制度；（5）在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理；（6）解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件；（7）负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料；（8）协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报；（9）负责员工的管理

35、教育、企业文化和精神文明建设；（10）接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督，认真落实整改意见，提高管理水平；接受本企业的检查监督和考核审计；（11）处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务，完成清收工程款等债权债务的清理和移交；（12）按照甲方的要求报送完成各种指标的情况；（13）按分公司规定及时足额交纳职工的各种保险及住房公积金等费用。2、乙方的权限（1）代表甲方实施项目管理，全面履约施工合同，遵守国家法律法规，执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度；（2）根据甲方的授权，组建项目经理部，主持项目经理部全面工作；（3）确定项目经理部组织架构，选择聘用管理人员和生产工人，少数关键岗位的管理

36、人员按规定程序可外聘；确定管理人员职责、权限，并组织考核奖惩；（4）有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍，但必须报发包方备案；（5）甲方授权的范围内自行组织物资采购；（6）按照集团公司资金管理办法，决定其项目资金的使用；（7）按照以收定支、效率优先的原则决定项目经理部人员薪酬分配（参照局对项目薪酬分配管理办法）（8）根据企业授权，协调处理与项目有关的内外部事项，重点跟踪后续工程项目和参与其他项目的经营活动。三、合同纠纷的解决方式1、双方在履行承包合同产生纠纷时，首先应协商解决；2、双方协商解决不成时，依据集团公司工程项目责任承包管理办法，进行调解；四、合同的成立与生效1、本合同自甲乙

37、双方签章之日起成立、生效；五、其他1、本合同的附件是合同的组成部分，与本合同具有同等效力；2、本合同未尽事宜，双方另行协商，所订协议与本合同具有同等效力；3、本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：日期：日期：施工合同 篇8发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)今甲方将工程外墙面砖承包给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围：外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖。因排砖需要而必顺进行的门窗洞口凿除修补，雨蓬底部抹灰，顶部找平抹光。二、单价：100100规格外墙砖单价为元，200400规格外墙砖：元.板底抹灰元。顶部抹光元。三、质量：

38、必须合理排砖，不得出现半块砖。竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。四、付款：甲方按乙方形象进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。五、工期：从合同签订之日开始进场冲筋，在_月_日前全部完成第四层并开始拆架。六、安全：乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇9甲方(业主)：_乙方(承包方)：_依据中华人民共和国合同法、中华

39、人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元，材料费_元。(见附表一)二、双方工作1.甲方工作1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系

40、，保证乙方施工时间。1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.乙方工作2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护

41、。三、工期1.工期延误1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元;验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。五、材料供应1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材

42、料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程

43、项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1.工程质量1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。2.竣工验收与保修2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_。2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)八、安全和防火1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安