2022施工合同模板锦集五篇.docx

《2022施工合同模板锦集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同模板锦集五篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同模板锦集五篇施工合同模板锦集五篇在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我精心整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程工程量增加补充协议建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。以上增加工程

2、量概算金额：元2. 工期要求：按原来合同工期不更改3. 承包方式、双方权力责任同原合同4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：20xx年12月6日工程量增加补充协议建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商

3、一致，订立以下补充条款。以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求：按原来合同工期不更改三)承包方式、双方权力责任同原合同四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：20xx年12月6日施工合同 篇2甲 方：_乙 方：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安

4、装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。乙方具体负责：(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；(4) 整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。二、甲乙双方的责任和义务

5、1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、

6、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不

7、按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其委托人：_法定代表或其委托人：_地 址：_地 址：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_帐 号：_签约时间：

8、_年_月_日 签约地点：_施工合同 篇3发包方： 简称甲方承包方： 简称乙方一、工程概况：工程名称：工程地点：结构类型：框泥，地下一层，地上六层二、乙方承包范围及方式：1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、平面挂网。2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设，楼层标志挂设。3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。5、乙方承包脚手架最后

9、的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫平。9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)。三、乙方承包价格：1. 甲方按乙方承包范围完成19项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平

10、方米捌元计算给乙方。四、工程款支付及结算办法：按工程进度的80%预付工程款工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。五、质量要求：1. 乙方搭设的内外立杆距离不能0.8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不0.7m，(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求)。2. 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能60cm，网格成型。3. 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道，沿建筑物四周搭设。4. 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角4560剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。5. 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即

11、一步距一层密排)。6. 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。六、其他事项：1. 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。2. 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。3. 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。4. 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。5. 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。6. 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则

12、按总造价罚处1%总工资。8. 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。9. 乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4发包人：召陵区归村西村村委会 （以下简称甲方）承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司 （以下简称乙方）经过甲乙双方协商，

13、就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：归西村混凝土道路2、 工程地点：归村西村3、 承包范围：350米混凝土道路4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同总价款15万元。二、 技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3。5米。2、 18cm厚3：7灰土垫层。三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、

14、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济

15、责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。甲方： 乙方：施工合同 篇5甲方：乙方：为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；()每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按1：0.51：0.75，坚石边坡

16、按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工安全责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位

17、，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必须派员协助乙方进行施工。5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。甲方： 代表：乙方： 代表：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页