2023年建筑设计合同参考范本.docx
《2023年建筑设计合同参考范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建筑设计合同参考范本.docx(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年建筑设计合同参考范本 第一篇:建筑设计合同参考范本 建筑设计合同参考范本 建设工程勘察设计合同是指托付方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确互相权利义务关系而订立的合同。给大家共享了建筑设计合同范例,欢迎借鉴!建筑设计合同范本 建设单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。 甲方托付乙方担当_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_。 1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参
2、加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应供应必要的工作条件。 3、甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱惜乙方的设计版权,不得转让给第三方重复运用。 1、乙方必需依据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。 2、乙方编制的设计文件,应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的需要
3、,并注明建设工程合理运用年限。 3、乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐藏工程验收和工程竣工验收。 甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。 1、甲方不依据合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的缘由,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方接着完善设计任务,并视造成的损失
4、奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应担当赔偿金。 本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 建设单位(甲方)(盖章):_ 设计单位(乙方)(盖章):_ 代表人(签字):_ 代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点:_ 签订地点:_ 合同必需对设计的内容如名称、规模、阶段及支配投资等有具体而具体的描述,使设计人可据此来支配投资、组织设计。 (一)发包人义务 1、向设计人提交的设计工程
5、项目的有关资料及文件,并对其完好性、正确性刚好限负责; 2、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作生活及交通等便利条件; 3、发包人应爱惜设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的学问产权; 4、按合同商定的数额和时间支付设计费用。 (二)发包人权利 1、获得工程建设所需的设计文件 2、对设计人的违约行为提出索赔 3、如设计人将发包人提交的设计工程项目的有关资料及文件违约利用,而给发包人造成经济损失的,发包人有权向其索赔。 (三)发包人责任 1、发包人不得要求设计人违背国家有关标准进行设计; 2、发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料
6、错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费; 3、在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,支付相应的设计费; 4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,发包人应向设计人支付赶工费; 5、未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿。 (一)设计人义务 1、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求
7、,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责; 2、设计人应爱惜发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。 (二)设计人权利 1、获得合同商定的设计酬劳 2、当发包人违约利用设计成果时,有权向其提出索赔或提起诉讼 (三)设计人责任 1、合同商定的技术标准进行设计,并保证设计的工程具有合理的运用寿命; 2、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目起先施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验
8、收。在一年内项目尚未起先施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费,收费额由双方商定。 设计费的计算较多的接受按估算总投资乘以设计取费费率的方法,也有接受单位面积或单位生产实力为基础计算设计费的,也有实行设计总费用包干的。但无论接受何种方法,除了小型工程项目外,设计费一般都实行分期支付的方法。 (一)设计定金,即设计预付款,也称设计费的首期支付,一般在合同里商定在签约后的三天内支付,支付额常为总设计费的20%; (二)提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费,支付比例由双方在合同中商定; (三)在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款; (四)实际设计费
9、按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。 (五)本合同履行后,定金抵作设计费。 (一)发包人的违约责任 1、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未起先设计工作的,不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 2、发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停进行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门
10、对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人应按实际完成的设计工作量支付设计费,即缺乏一半时,支付一半的设计费,工作超过一半时,支付全部的设计费。 (二)设计人的违约责任 1、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金占实际损失的比例由双方在合同中商定。 2、由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 3、合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设
11、计人应双倍返还定金。 (一)发包人提交合同商定的资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间; (二)发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同; (三)假如合同商定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,而在招标文件中又没有相应要求的,设计人可另收工本费; (四)本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时,
12、所需要费用由发包人担当; (五)发包人托付设计人协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付; (六)发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用; (七)由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。 发包人、设计人应本着友好合作的精神刚好协商解决一切合同争议,不过在合同中一般都应商定经协商乃至调解仍达不成协议时,是选择仲裁还是起诉,并商定具体的仲裁委员会仲裁或起诉法院。 合同自发包人、设计人签字盖章后成立,发包人支付设计定金后生效;设计合同还应按规定到
13、省级建设行政主管部门指定的建设工程设计合同审查部门备案;当双方认为必要时,还可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 民用建设工程设计合同的要包括设计项目的一些内容,确定合同签订的目的,合同争议的解决事项等等。在签订合同中留意相关的要点可以有效的避开以后的纠纷,协调双方的责任,也有利于爱惜自己的合法权利,所以大家应当留意一下。 其次篇:建筑设计合同 民用建设工程设计合同 工程名称:工业厂房工程 工程地点:市 合同编号:XX-珠西-01 1由设计人编填 设计证书等级: 发 包 人: 设 计 人: 签订日期:年 月 日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人: 设计人: 发包人托付
14、设计人担当_工业厂房工程设计,经双方协商一样,签订本合同。 第一条 本合同根据以下文件签订: 1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资 万元 费 率 % 设计费 元 层数 建筑面积 m2 方案 初步设计 施工图 1 厂房包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程 2 8500 0000.
15、00包干 2 总图工程包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程 注:具体设计范围以发包人与业主签订的 总承包合同为准。 本合同签订后三日内 其次次付费 75% 单体全套施工图出图后五天,内 第三次付费 5% 总图施工图出图后五天内 说明: 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算施工图设计概算核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任: 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定
16、的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完好性、正确性刚好限负责,发包人不得要求设讨人违背国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3发
17、包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,假如设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.1.5发包人应爱惜设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任: 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的
18、进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 6.2.2设计人接受的主要技术标准是:与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。 6.2.3设计合理运用年限为50年。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目起先施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未起先施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费,收费额由
19、双方商定。 6.2.6设计人应爱惜发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任: 7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未起先设计工作的,不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知
20、发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的1.5。7.4由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场
21、进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所接受的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时,所需要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它
22、费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议,双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。8.8本合同一式五份,发包人贰份,设计人贰份,建设行政主管部门备案壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 建筑设计 合同 参考 范本
限制150内