2023年深基坑边坡支护工程承包合同.docx

《2023年深基坑边坡支护工程承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年深基坑边坡支护工程承包合同.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年深基坑边坡支护工程承包合同 第一篇：深基坑边坡支护工程承包合同 深基坑边坡支护工程承包合同 订立合同双方： 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 经甲乙双方共同协商，在恳切、信誉、在同等互利、协商一样的前提下，由甲方将五期工程深基坑边坡支护工程承包给乙方施工，双方同意订立本合同并共同遵守以下各条款。 一、工程名称、规模 工程名称： 规模：总建筑面积为：，其中：地下两层总建筑面积，建筑结构为框架，层高、地上层、层。 二、工程承包施工范围：五期工程深基坑北边坡，西边坡及东边坡局部，接受机械钻孔，锚20螺纹钢作拉力杆，人工挂网6.5喷射砼支护边坡。锚筋水平及直孔间按有关边坡施工规范和

2、工程实际需要由甲方确定。 三、承包方法：包工包料外。工程参与施工所需的工具、机械等均由乙方自理。 四、工程承包价格 1.人工机械钻锚20螺纹钢拉力杆元/m，含灌注水泥浆，压力喷射砼护坡元/，按喷射外表积计 3.人工搭设脚架工作平台元/按垂直立面积计 以上价格不含税，甲方凭完税票证支付工程款。 五、质量标准 1.按国家现行深基坑边坡支护施工规范施工和验收。 2.工程缺陷保修期为壹年，即自 年 月 日至 年 月日，在保质期内因施工质量出现质量缺陷时由承包方无偿修复。 六、工程验收及付款方法 1.工程完工，经甲、乙方及监理一并验收，计量面积和锚杆长度，由承包方编制竣工文件一式四份，监理、承包方、发包

3、方等有关人员签字并加盖印章，提交甲 1共2页 方存档。、工程款支付方法：工程开工后每个15天由甲方支付2万元作进度款、工程完工后，阅历收合格付款80%，已经提交完好的竣工文件后付款至90%。10%余款在保修期满由甲方在10个工作日内全部付清。 七、双方的责任 1.甲方的责任： 讲施工用水源、电源按送到工地。向乙方供应施工场。按合同支付工程款。工程完工刚好组织验收、结算。其它甲方需办理的事宜。 2.乙方的责任： 编制专项的深基坑边坡支护施工方案。按甲方的工期要求，组织人、机、料进场施工。遵守国家有关文明施工、平安施工的规范，并担当由于自身缘由而产生平安事故造成的经济与法律责任。编制竣工文件一式四

4、份，提交甲方。其它应属乙方负责的事宜。 八、工期：，含雨天在内。 九、合同争议及解决方法 1.双方友好协商解决。2.合同双方任何一方向当地仲裁机构申请仲裁解决。3合同双方任何一方向当地法院起诉仲裁解决。 十、不尽事宜，另行协商。本合同一式四份，甲乙各执两份，具有同等的法律效力，自签字盖章日起生效，不得反悔。 十一、合同有效期：工程款支付完毕，合同失效。 甲方代表签字：乙方代表签字： 居处及联系电话：居处及联系电话： 开户银行、账号：开户银行、账号： 签订日期：2023年月日签订日期：2023年月日 2共2页 其次篇：深基坑边坡支护合同 支护工程 甲方： 乙方：施工合同 工程施工合同 甲方： 乙

5、方： 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一样订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、锚索成孔、注浆、张拉、锚杆制作、安装； 腰梁制作安装；桩间挂网喷、土钉；冠梁安装浇筑；打降水井、抽水、安装管线、明排水。资料收集；帮助机械设备大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包平安文明施工措施、包验收合格。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：

6、开工日期加上合同工期总日历水工期。 3、合同工期总日历天数：开挖支护天，降水暂定 4、如因政府停电，遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期方可顺延。 5、因其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担,由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起起先签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿参考市场价；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天惩处1000元。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应依据乙方

7、供应的材料单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准： 严格依据国家、地方公布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必需符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：锚索m，挂网喷元m工程量据实结算。降水井元/米。 本价格含辅材费、含各种工器具、设备的运用费、大型机械进出场 费，设备安拆费、设备临时基础费、人工费、税金以及合同工期内的赶工费、技术处理费、技术措施费包括雨季、冬季及其他异样气候施工措施费等、平安措施费、文明施工措施费、

8、临时设施费及其他措施费、管理费和各种施工风险等相关的费用。 3、工程量确实定：现场实际工程量为准。 七、付款方式及付款条件 付款方式：支护施工完成一半时支付已完工程量的50%，支护施工全部完成后阅历收合格支付全部工程款的80%，地下室回填土完成后支付剩余20%工程款。 八、双方一般权利和义务 甲方责任: 1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。 2、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平,供应水源、电源到施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。 3、甲方负责以书面形式供应细线基点、0.00标高;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩

9、位复核无误后作书面确实认。 4、甲方供应基坑支护图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。 5、负责周边关系协调处理工作、环境平安保卫工作。 6、负责处理地下障碍，以及钻出的土方外运工作。 乙方责任: 1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工 程质量、进度、平安文明施工管理。 2、乙方必需严格依据设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方担当。施工中出现施工质量问题和平安事故均由乙方负责。若因乙方施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现

10、开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。 3、乙方须依据甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方供应有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。 4、照实做好各种交工验收资料，刚好向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如觉察问题应刚好处理，实行有效的补救措施。 5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项看法及要求，刚好组织机械及施工人员进场，做到平安、文明施工。 6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段刚好向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。 7、乙方应留意施工平安，负责对工人进行平安

11、教化，并为工人购置保险，现场应选派专职平安员负责现场平安文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。 九、补充条款： 1、在施工中乙方严禁奢侈混凝土，限制好设计标高。如觉察乙方 无辜奢侈混凝土甲方有权对乙方进行惩处。 2、钢筋损耗率按0.5、混凝土充盈系数按1.08。 3、因图纸变更、地质报告不符等其它因素造成的工程进度较慢，产生的误工、窝工，经监理工程师及甲方工程师核实后，应办理施工签证。 十、争议 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解，调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或施工当地法院提起诉讼。 十一、合同生效： 合同签订后甲乙双方共同遵守，若

12、单方违约担当一切法律责任，1、本合同自双方签字盖章后生效。 2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。 3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。 甲方：公章乙方：公章法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代表人： 电话：电话： 签约日期：签约日期： 第三篇：深基坑边坡支护规定 XX市深基坑工程管理暂行规定 第一章 总 则 第一条 为加强对深基坑工程的管理，确保人民群众生命财产和在建工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的平安，根据国家和省有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。 其次条 本规定所称深基坑，是指开挖深度超过5米含5米的基坑或深度虽未超过5米

13、，但地质状况和四周环境较困难的基坑。 本规定所称深基坑工程，包括基坑含边坡支护结构、支撑体系、地下水处理和土方开挖等内容。 第三条 本规定适用于本市行政区域内深基坑工程前期准备、勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测、监测及其相关的管理活动。 第四条 合肥市城乡建设委员会以下简称市建委是本市深基坑工程的建设行政主管部门。 各级建设工程质量平安监督机构具体负责所辖区域内深基坑工程的日常监督管理工作。 第五条 为加强深基坑工程设计和施工质量的监督管理，深基坑工程的设计含监测方案和施工方案应当经专家评审，其中，设计含监测方案由建设单位组织专家进行评审，施工方案由施工单位组织专家进行评审。 深基坑工

14、程设计和施工方案评审过程由干脆负责监督的工程质量平安监督机构进行监督，通过评审并经修改完善的方案报 送工程所在地质量平安监督机构，并由监督机构报市建委备案。 对符合以下条件的深基坑工程，由监督机构报请市级建设行政主管部门对评审过程进行监督。 一开挖深度超过8米或者地下室二层以上含二层的深基坑工程。 二深度虽未超过8米但地质条件和四周环境比较困难及工程影响重大的深基坑工程。 第六条 市建委负责建立全市深基坑工程评审专家库。评审专家从专家库中抽取产生。评审专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，专家组应当对设计含监测、施工方案作出明确的结论看法。 其次章 深基坑工程的报建与答应 第七

15、条 深基坑工程必需在取得建筑工程施工答应证后方可施工。 第八条 建设单位应当按规定将深基坑工程进行招标，深基坑工程招标时，对符合以下条件的深基坑工程，必需依法发包给具有一级地基与基础工程专业承包资质并具有相应作业实力的施工企业担当。 一开挖深度超过8米或者地下室二层以上含二层的深基坑工程； 二深度虽未超过8米但地质条件和四周环境比较困难及工程影响重大的深基坑工程。 对上述条件以外的深基坑工程，必需依法发包给具备二级及以上地基与基础工程专业承包资质并具有相应作业实力的施 工企业担当。 第九条 建设单位应将评审通过的深基坑支护工程设计图纸报审图机构审查，审查合格后方可申请办理施工答应证书。 第十条

16、 各级相关职能部门在审核发放施工答应证时，应当对深基坑工程的设计含监测方案和施工方案是否具有平安施工措施进行程序性审查，对未经专家评审通过的设计和施工方案，不得颁发施工答应证。 第十一条 建设单位在办理建设工程质量平安监督手续时，除按规定提交有关文件外，应同时提交深基坑工程设计图纸、深基坑工程专家评审看法、施工图审查机构出具的审图看法以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案。 第十二条 未在本市范围内应用过的深基坑设计、施工新技术、新工艺，应结合合肥市具体地质状况，须经过市建委组织专家进行评审，论证通过后方可在我市试点应用。 第三章 前期准备 第十三条 建设单位是深基

17、坑工程建设活动的第一责任人，勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位在依据各自职责和合同商定担当相应责任。 第十四条 建设单位应当在勘察前对深基坑旁边的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现状，以及同期施工的相邻建设工程施工状况进行调查，调查资料应刚好供应给勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位，并担当因供应资料不全或不精确而造成事故的相应责任。前期的调查范围从基坑边线起，向外至少延展到基坑开挖深度3倍的范围为止。 对其它可能受影响的相邻建筑物、构筑物、道路、地下管线等也应作好检查；对可能发生争议的部位应拍照或摄像，布设记号，并作好记录。 第十五条 深基坑工程相邻有多项建设工程相继施工时，各相关

18、建设单位要实行措施，共同做好协调、协作工作，避开对相邻建设工程造成不良影响。后施工工程的建设单位应当制定施工平安技术措施，并组织相邻建设工程的建设、设计、施工、监理等有关单位共同探讨确定。 第十六条 建设单位应按合同商定刚好支付为保证深基坑工程质量平安所需要的相关费用。因深基坑支护问题造成基坑四周建构筑物、设施损坏和人员、财产损失的，建设单位应先赐予赔付，后由造成事故的责任方担当相应赔偿责任。 第十七条 深基坑支护工程的检测、监测应由建设单位托付，其费用应单独列支，由建设单位担当。 第十八条 建设单位应当担当深基坑专项施工方案按规定计价的平安技术措施费，不得迫使承包方以低于本钱的价格施工，不得

19、明示或示意施工单位不按审查通过的专项施工方案施工，不得压缩合理工期和削减施工过程中的检测、监测项目。 第十九条 对受影响可能发生争议的相邻建筑物、构筑物，建设单位应当与有可能受影响的产权单位或业主代表共同托付有资质的房屋质量检测单位进行检测，并签订相关协议。检测单位应当提出建筑物、构筑物可承受外界影响的程度。对于因深基 坑施工造成相邻建筑物、构筑物受损而产生的争议，应由建设单位与产权单位或业主代表根据检测报告进行协商解决，也可通过仲裁或司法途径进行解决。 第四章 深基坑工程勘察 其次十条 勘察单位应当根据规范、设计要求和工程实际制定勘察方案，并经单位技术负责人审核后进行勘察工作。 勘察报告应当

20、按规范和经审定后的勘察方案进行编写。其次十一条 勘察单位应当对深基坑工程建设场地进行勘察，深化了解工程建设场地及周边环境的地质状况，为深基坑工程设计和施工供应完好的地质勘察资料。 其次十二条 勘察单位应当做好勘察报告提交后的服务工作，为深基坑工程施工做好协作。当地质勘察报告不能满意深基坑设计要求时，必需供应特地用于深基坑设计的勘察报告，并做好后续服务，必要时进行补勘。 工程勘察单位应对所提交的勘察报告精确性负责，并担当因勘察数据不精确而造成深基坑工程险情、事故的相应勘察责任。 第五章 深基坑工程设计 其次十三条 建设单位应将深基坑工程设计托付给具有岩土工程设计阅历具有3个以上工程设计阅历的的设

21、计单位。设计单位必需具有甲级建筑工程设计资质或工程勘察设计甲级资质，设计文件应加盖国家一级注册结构工程师印章。 其次十四条 深基坑工程设计必需依据国家和地方的有关规范、标准、规定进行，深基坑工程设计单位应当根据地质状况、基坑四周环境、管线状况、主体结构设计要求、施工条件等综合制定设计方案。 深基坑工程设计方案应当包括基坑侧壁工程平安等级、基坑设计运用期限、基坑结构及重要相邻设施变形允许值和预警值、提出预防和降低对邻近建筑物、构筑物、道路、管线等四周环境造成损害的技术要求和措施、基坑四周地面允许荷载、基坑内外地表水排放系统、地下水位限制、支护结构施工及土方开挖技术要求、施工质量检测要求和监测项目

22、等。 其次十五条 提倡主体结构工程的设计单位担当本工程的深基坑设计。当深基坑工程的设计单位为非原主体结构工程的设计单位时，其设计文件涉及主体结构工程时应由原主体结构工程设计单位审核确认。 其次十六条 接受与主体地下结构相结合的基坑支护设计方案时，应当与主体工程设计亲热协作，根据工程建筑设计和结构设计文件资料进行设计，并考虑围护结构和主体结构基础沉降和变形的适应性。 其次十七条 设计单位在接受深基坑工程设计托付后，应首先拿出设计方案，交由建设单位组织专家进行论证，设计单位依据专家论证看法修改完善后，方可出具施工图纸。 其次十八条 深基坑支护设计单位应对方案的平安牢靠性担当设计责任，做好技术交底和

23、工程施工跟踪服务工作，在方案实施过程中派专人现场指导施工，刚好解决施工过程中出现的问题。觉察实际状况与勘察报告不符或者出现异样状况时，应当刚好会同建设、勘察、施工、监理、监测等单位探讨解决，必要时 应当提出补充勘察要求和修改设计文件。 第六章 深基坑工程施工 其次十九条 深基坑工程的施工单位应根据设计文件、勘察报告及环境资料，编制施工组织设计。 深基坑施工组织设计应具有针对性和可操作性，并符合住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程平安管理方法第七条规定内容。 深基坑施工组织设计应当由施工单位组织召开专家论证会，实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会，本项目参建各方的人员不得以专

24、家身份参加专家论证会。深基坑施工组织设计经修改完善后由施工单位的技术负责人签字，总监理工程师审查，建设单位项目负责人批准后方可实施。 第三十条 深基坑工程土方开挖应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则，刚好施工支护结构。土方工程施工严格依据设计要求进行，严禁超挖，基坑周边堆载严禁超过设计允许荷载值。 第三十一条 深基坑工程施工应当按照审定的设计图纸和平安专项施工方案实施，任何单位和个人不得擅自修改、变更。施工企业如觉察平安专项方案中确有不能满意现场施工平安之处，应刚好会同勘察、设计、监理、监测单位探讨处理，确需对施工方案进行重大修改、变更的，重新组织原专家组进行论证，并经施工企业

25、技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。 第三十二条 施工单位应当随时视察和驾驭地表和地下水 转变过程、支护结构施工、土方开挖、基础施工等各阶段对基坑及相邻设施的影响。当觉察支护结构、相邻设施或者地质条件出现重大异样状况时，应当刚好报告各有关单位和工程质量平安监督机构，并实行必要的应急措施；发生深基坑工程质量平安事故，事故发生单位必需快速启动应急预案，有效组织抢险，防止事故及事故后果扩大，并按有关规定向市建委或区、县建设行政管理部门报告。 第三十三条 施工单位应当爱惜好全部的监测点，主动协作监测单位的监测。 施工单位应当配备专人24小时值班，对相邻设施和基坑转变状

26、况进行巡查，并做好巡查记录。 第三十四条 建设单位和工程总承包单位要加强对深基坑工程施工质量平安管理，严禁违章作业和盲目施工。施工现场应当按应急预案的要求配备抢险人员和器材。 第三十五条 基坑开挖后，施工单位应当刚好进行地下结构工程施工，严禁基坑长时间暴露。当深基坑工程超过设计有效期限后，应由建设单位组织有关各方对深基坑现状进行评估，不符合平安运用要求的必需进行加固处理。 第七章 监理、检测、监测和验收 第三十六条 监理单位应根据深基坑工程特点，认真编写专项监理实施细则和旁站方案，严格依据经审查批准的设计文件和施工组织设计进行全过程质量平安监理，刚好驾驭监测数据，切实把好现场施工平安质量关。

27、第三十七条 监理单位在深基坑工程监理过程中，应当履 行以下义务： 一检查建设、勘察、设计、施工、检测、监测等单位供应的技术资料； 二检查和催促设计、施工、检测、监测方案的实施； 三检查和催促现场施工平安、质量保证体系和各项技术措施的落实； 四检查和催促各项视察、监测记录的履行; 五深基坑开挖后暴露时间较长的，应刚好制止。第三十八条 监理单位应当建立重要部位和重要施工环节的检查审核制度。 土方开挖前应当进行开挖条件审核。开挖条件包括：具备合法的基坑工程施工图，经审查的施工方案，基坑监测方案已经起先实施，已完成的支护结构检测合格，截水排水检查或者检测合格等。土方开挖过程中，必需对开挖深度和支护时间

28、等关键点进行限制。 第三十九条 监理单位觉察深基坑工程的施工问题应当刚好向施工单位下达整改通知单；出现险情的，应当刚好下达暂停令并向建设单位和监督机构报告，催促施工单位马上启动应急救援预案。 第四十条 监理单位对不按施工组织设计和施工方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当刚好向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当马上责令施工单位停工整改，施工单位仍不停工整改的，建设单位应当刚好向建设行政主管部门报告。第四十一条 监测单位应根据本基坑工程地质、水文地质、基坑平安等级、基坑周边环境和设计文件要求，制定具体的监测方案，提出各项预警值，经单位技术负责人批准并经托付方审核后实施。监

29、测单位对基坑施工过程中进行动态监测，对相邻建筑物、构筑物、道路、地下管线、地下水位等进行监测。 第四十二条 监测单位应当确保监测数据真实精确牢靠，监测记录应当规范。当监测数据接近或到达预警值或出现险情时，监测单位应先口头报告后再书面报告签字确认，并刚好通知建设、设计、施工、监理等有关单位，该工程必需马上停工，建设单位快速组织有关各方实行应急措施进行抢险，快速查明缘由并制定解决方案后，方可复工。 第四十三条 监测工作必需从基坑开挖前进行，直至完成地下结构至0.00和基坑与地下结构外墙间的空隙回填完毕。若基坑工程影响范围内的建构筑物、道路、地下管线发生变形，监测工作应适当延长。 第四十四条 深基坑

30、支护工程质量检测应托付具有资质的单位，对基坑工程质量进行检测应当按设计要求和有关规范标准进行。 第四十五条 深基坑工程施工完毕后，建设单位应刚好组织勘察、设计、施工、监理、检测、监测单位进行专项验收，并通知质量平安监督机构对验收过程进行监督。 第八章 监督管理 第四十六条 建设工程质量平安监督机构应根据相关法律法规、规范标准和本规定，加大对深基坑工程施工质量平安的监 督。针对深基坑工程特点，制定相应的监督方案，落实监管责任，确保深基坑施工质量。 第四十七条 建设工程质量平安监督机构觉察施工现场存在违法违规、违章作业或违背本规定的，对建设、勘察、设计、施工、监理、监测、检测等相关单位，应当刚好催

31、促整改，并根据有关法律和法规的规定从严进行惩处。 第九章 附则 第四十八条 本规定由合肥市城乡建设委员会负责说明。第四十九条 本规定自发布之日起施行，有效期三年。 第四篇：边坡支护承包合同(协议) 边坡支护承包合同 发包单位：晋城市摩天房地产集团有限公司以下简称甲方 承包单位或个人：河南华丰岩土工程有限公司以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和恳切、信誉的原则，双方就本工程施工事项协商一样，同意签订以下条款： 一、工程名称：前书院1#、13#、幼儿园会所 二、工程地点：书院街以北，景西路以东 三、工程内容：边坡支护 四、工程承包

32、范围：喷锚边坡支护，其中包含人工修边，搭拆施工脚手架、定位、钻孔、安放锚杆、灌浆、安放泄水管、制作、铺设、绑扎、焊接钢筋网片，喷射混凝土护坡、机械设备进出场等全部工作内容。 五、承包方式：乙方包工包料，全部一切机械设备、小型工具由乙方负责，甲方供应水、电、施工场地等。住宿由乙方自行负责。 六、结算方式：合同工程价结算价执行二000年山西省建筑工程预算定额、二OOO年山西省装饰工程预算定额、二OOO年山西省安装工程预算定额及其相关费用定额，取费依据二000年山西省费用定额丙类企业计取，总价下调10%作为工程合同价结算价。人工费调整根据115号文件。材料差价按晋城市建筑经济管理站发布的工程造价信息

33、结算方法进行找差。 人工、钢材、水泥以当月发票为准材差部分不做下调参考公司市场调查价格。 七、喷浆厚度按100mm计算，乙方不准偷工减料，如觉察一次惩处50m2。 八、质量标准：乙方所施工的项目必需符合工程施工质量验收规范 标准。 九、付款方式：甲方根据乙方每月实际完成工程量的60%付进度款，工 程完工后，阅历收到达合格要求后，办理相关结算手续，15日内付总额的90%。剩余10%款额作为质量保证金；待地下室结构完成并回填后7天内付清余额。 十、质量要求： 1 乙方施工的全部分项工程都必需到达施工规范要求及甲方的交底 书中的有关规定。 2 乙方施工人员必需按正确程序及甲方管理人员交待的程序施工，

34、不 得偷工减料削减其中的施工程序。若觉察乙方有人偷工削减程序，甲方视情节轻重赐予确定数额的罚款5001000元，甚至清退乙方，不予结算。 3 乙方不得奢侈材料。乙方先供应材料支配表。甲方审定后执行。乙 方超出范围损耗的材料由乙方负责，甲方不负责。 4 乙方质量达不到施工规范标准，必需无条件返工，返工费用由乙方 担当。若情节严峻甲方将清退乙方，不予结算。 5 乙方必需按规范要求及甲方的交底书中的规定施工，确保平安，万 无一失。有平安隐患的地方应刚好报告，处理完后才进行施工。 十一、进度要求： 1 乙方必需严格遵守甲、乙双方商定的进度支配，主动支配施工，确 保施工进度。 2 乙方每天必需有足够数量

35、的人力、物力来保证施工进度，不得以种 种理由拖延工期，同时不得让工作面闲置。每拖延一天罚款500元。 3 若因乙方缘由造成工期拖延，甲方要对乙方进行惩处或者立即清退 乙方出场，另行组织施工班组施工，同时不予结算乙方完成的工程量。 4 因乙方缘由，影响整体施工进度，造成的损失均由乙方负责赔偿。 每拖延一天罚款500元。 十二、平安规定： 1 乙方每个施工人员工作时都必需严格依据操作规程进行操作，严禁 违章作业、盲目作业、违章指挥、冒险作业。 2 乙方承包人班长应对自己的工人有平安教化和平安监督的义务，催促自己的工作遵守平安规则，确保不发生平安事故，乙方承包人对现场质量，平安事故负平安责任。 3

36、乙方承包人不得违章指挥自己的工作冒险作业、违章作业，否则要 担当全部责任。 4 乙方每个施工员都必需严格遵守甲方的平安规章制度： 上班必需戴好平安帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班，严禁高空往下抛掷物料，高空作业必需戴好平安带。 在施工现场行走要留意平安，随时要留意基础槽基基口上的钢筋网，盖板不得挪动或拿走。 在施工现场遵守劳动纪律，听从领导及平安检查人员的指挥，工作时集中精神，坚守岗位。 未经答应不得从事非本工种工作，不得乱动机械设备或电气设备、开关箱、闸刀、漏电开关等。 严禁酒后上班，上班时严禁喝酒，严禁在工地上生火。 运用提升机时，要留意平安。 严禁撤除任何平安设施、消防设施。 5 凡违背

37、平安规定的，觉察每人惩处款10200元，在进度款中扣除，屡教不改者，清退出场，不予结算该人的工资。若造成他人伤亡的，该人要负完全责任，由乙方自行处理，甲方不负任何责任。 6 凡是由于乙方人员不听从指挥或违章冒险作业而造成的平安人身 伤亡事故，均由乙方自行负责，甲方不负任何责任。 十三、管理规定： 1 乙方必需至少有一名现场管理人员对质量、平安、进度负责。 2 乙方进场后，工人必需在甲方指定的宿舍居住，不得留宿外人，不 准带妇女、小孩进入工地，不得在宿舍里生火，乱接电线、用电炉等，工人宿舍每天要支配人员清扫卫生。 3 乙方工人要遵守甲方的治安制度，严禁打架、斗殴、酗酒、闹事、赌博等，若出现上述状

38、况，甲方视情节轻重，有权对乙方进行惩处，甚至清退出场。 4 乙方工人不得在场内随地大小便，违者每人惩处贰佰元，并将场内 大便全部清理洁净。 5 乙方在甲方规定的食堂进餐，不得自己生火做饭，费用自理。 6 工地消防设施，平安设施不得随便挪动或拿走，违者罚款伍拾元。 7 乙方工人必需听从甲方现场施工人员的管理、支配、指挥、调配，严格依据甲方管理人员交待的质量标准进行施工。 8 乙方要疼惜甲方财产，损坏东西要赔偿。 9 乙方施工时要节省材料，不得奢侈，否则要处以罚款。 10 若因乙方缘由，乙方中途退场，甲方不予结算。 11 乙方负责自己施工的分项工程成品爱惜。 十四、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商

39、解决或签补充协议，本协 议一式三份，甲、乙双方各执一份，另一份存档。甲乙双方代表签字后生效，乙方退场或结算后自行失效，乙方被清退出场后本协议同样失效。 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日 第五篇：某某工程边坡支护设计 *新建工程边坡支护设计 *工程勘察院 二一*年*月 *新建工程边坡支护设计 法定代表人： 单位技术负责： 项 目 负 责： 审 定： 审 核： 项目技术负责： 校 对： 勘察单位：*工程勘察院 勘察证书资质等级：工程勘察综合类*级 勘察证书编号：* 营业执照：* 电话：* 传真：* 提 交 日 期 ：201*年*月*日 目 录 0 前言.1 0.1任务由来.1 1、设计根据、标准及原则.1 1.1设计根据.1 1.2设计标准.1 1.3设计范围.1 1.4设计原则.2 2 边坡概况.2 3 设计思路.2 4 设计方案.3 4.1 挡墙工程.3 4.2 排水工程.