2022实用的施工合同汇总6篇.docx

《2022实用的施工合同汇总6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的施工合同汇总6篇.docx（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的施工合同汇总6篇实用的施工合同汇总6篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我为大家整理的施工合同6篇，欢迎阅读与收藏。施工合同 篇1委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_区_街_单元_室二、形式结构：_层式 _室_厅_厨_卫三、工程项目：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，

2、地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定简单版装修施工合同范本简单版装修施工合同范本。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_ _元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年

3、 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应简单版装修施工合同范本合同范本。本协议自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计图纸范围内的园林景观绿化工程

4、1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围之内；6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；8、灯塔和风车不在合同范围之内。第二条：承包方式本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。第三条：工期及顺延工期规定一、以甲方书面

5、通知开工之日算起，80天完工。二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；2、因自然及社会因素造成的不可抗力。三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。第四条：履约保证金及退还办法履约保证金为 万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。第五条：合同价款总合同价款： 元，大

6、写：1、其中土建及安装部分 元，大写：2、其中绿化部分合同价 元，大写：第六条：工程价款支付方式一、土建及安装部分（合同价 ）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；c. 结算完毕后，支付至土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。二、绿化（指植物种植）部分（合同价 元）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；b.绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部

7、分合同价的80%；c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；当成活率95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到100%时，一次结清。当成活率95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。备注：1、合同价为暂定价，只作为支付工程款的依据。2、因绿化部分有18个月的养护期，为保证乙方的利益，土建及安装部分和绿化（

8、指植物种植）部分采取分段验收、分段结算的方式，即土建及安装部分完工后即开始验收，经验收合格后开始结算，结算完毕后即可按付款条件支付结算价款。绿化部分在绿化工程完成18个月的养护期满后开始结算，结算完毕后按照付款条件支付工程款。第七条：验收一、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据。二、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，通知现场甲方代表检查验收，甲方代表接到通知后8小时内必须到现场检验，经甲方认可后，方可进行下一工序施工，若未经甲方代表验收，乙方不得进行下一工序施工。三、对进场的苗木及其他材料，施工前必须经甲方验收合格后方可施工。四、工程竣工后，乙方必须提供完整的

9、竣工资料，并提交竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由乙方组织进行竣工验收。五、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。六、绿化部分工程竣工后，经甲方认定签字后进入管理养护期，18个月管理养护期满，甲方按设计图纸要求五日内组织验收。第八条：甲乙双方权利和义务一、甲方权利和义务1、开工前，提供技术指导（提供水准点与坐标控制点、工程地质和地下管线资料、配合乙方放线），做好督查和验收工作。2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的权利。3、甲方对乙方不能胜任该的管理人员（包括项目经理、技术负

10、责人）有权提出撤换要求，乙方保证3日内更换，否则每延迟一天，甲方按500元/天扣除乙方工程款作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方全部承担。4、甲方对此工程有分期开工的权利（根据现场实际情况）。5、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否则无效。6、按照合同规定支付乙方工程款。7、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证；甲方代表负责人为 ，联系电话：二、乙方权利和义务1、乙方不得转包、分包。2、必须按图纸、技术规范及甲方

11、要求进行施工，符合国家标准，保质保量完工，进场的所有植物达到工程设计要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意更改材料、树种及其它苗木，清单的苗木规格与实际图纸不符时，以甲方具体要求和清单为准。3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止合同，并拒付工程款。4、乙方必须按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。5、铺装（饰面）材料、景观工程所用材料（如喷头、配电箱等），乙方在材料使用前必须提供样品，经甲方认可后方可使用。未经甲方确认的材料乙方不得用于该工程，否则造成的损失由乙方全部承担。材料代用必须经甲方同意并

12、签证认可后，方可使用。6、以下材料由甲方指定品牌，乙方在使用前必须报甲方认可，经甲方认可后方可使用。（1）电（缆）线：要求使用河南金水电缆有限公司生产的 “金水”牌；（2）PPR管材采用青岛澳柯玛塑胶有限公司生产的“澳柯玛”牌、UPVC管材要求使用武汉亿丰塑胶有限公司生产的“亿丰”牌。（3）断路器、接触器、时控开关、继电器等使用浙江正泰电器股份有限公司生产的“正泰”牌。（4）潜水泵要求使用上海连成（集团）有限公司或上海凯泉泵业（集团）有限公司或上海中航泵业（集团）制造有限公司或上海东方泵业集团有限公司生产的产品。（5）阀门要求使用上海上塑控股集团有限公司生产的“上塑”牌。7、乙方对所供的苗木进

13、行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内乙方每周养护不少于2次，养护期内执行城市园林绿化管理标准。8、乙方每月25日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。9、在交工前乙方必须负责成品保护，并清理场地卫生。10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修。11、乙方必须认真贯彻执行河南省建设工程安全施工管理规定和有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安全事故全部有乙方承担。12、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求100%；若因乙方原因造成工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修

14、或补种并承担由此造成的一切经济损失。13、乙方在保证工程质量和不降低设计标准、合理控制成本的前提下，乙方有义务对本工程提出修改设计的合理化建议，对提出的合理化建议必须经甲方 、设计单位同意后方可实施。14、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目部组成人员以乙方递交的投标文件为准，乙方保证派至工地的项目经理为： ，联系方式为： ，项目技术负责人为： ，乙方保证项目经理 和技术负责人 每周有效工作日不得少于5日，在特殊情况下，项目经理和技术负责人必须随叫随到。第九条：违约责任一、若乙方转包、分包工程，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金，并终止合同。二、至甲方通知乙方开工起，乙方超

15、过5天不能开工建设，双方终止合同，所有责任由乙方承担，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金作为违约金。三、乙方必须按照施工规范、图纸及甲方要求进行施工，否则甲方有权责令乙方停工，所造成的损失由乙方全部承担。四、乙方苗木如果死亡，必须限期进行补栽（以每次检查、验收通知10天内为准），补栽苗木的结算，按照新栽苗木延期进行，如不补栽，将扣除该苗木价格二倍的违约金。五、乙方进场的苗木及其它材料未经甲方验收而擅自使用者，每发现一次扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除。六、若乙方进场的苗木及其他材料不符合招标文件、投标文件及合同规定的（包括规格、厚度、品种、质量、胸径等），一

16、经发现，所有材料全部退场，已施工完毕的全部返工，甲方扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除，情节严重者，甲方有权终止合同。七、乙方在养护期内，必须派专人坚守工地（到指定地点签到），负责补栽、管护、浇水、修剪等工作，否则，甲方有权扣除相应的工程款作为违约金。八、若乙方未经甲方同意擅自使用替换材料，一经甲方发现，扣除乙方壹万元工程款作为违约金；材料未使用时，所有材料全部退场，造成的工期延误由乙方承担；材料使用时，乙方必须全部返工，返工费用由乙方承担，所造成的工期延误甲方不予顺延。九、乙方若擅自更换合同规定的项目经理，扣除乙方壹拾万元工程款作为违约金；若擅自更换合同

17、规定的项目技术负责人，扣除乙方伍万元的工程款作为违约金；若乙方擅自更换其他项目部人员，扣除乙方壹万元的工程款作为违约金；上述情况如二次发生，甲方终止合同，乙方承担由此产生的一切损失。第十条：竣工结算方式一、景观绿化工程（含土建及安装部分和绿化部分）竣工验收合格后及时进行结算。二、依据竣工图纸，采取甲方与乙方共同确认的工程量，按照乙方工程量清单报价，确定工程总价（规费据实结算，措施项目费已含在各相关综合单价中）。三、结算时的单价严格按照投标文件中所报单价执行，不论任何原因，均不得调整单价（除变更灌木种植密度，相应的灌木综合价格按照工程量清单报价按种植密度等比调整，变更灌木种植密度，必须有相关签证

18、手续，否则甲方不予认可）。四、甲方提供的甲供材由乙方负责保管，采保费不计取（二次转运费亦不计取）。五、因塑造地形发生挖填及运输土方，距离在50米以内（含50米）的已包含在报价中，甲方不再办理签证。若出现50米以外的挖填及运输土方，经甲方代表认可后，可办理现场签证。具体办法如下：（a）如在小区内进行挖填及运输土方，运距实测，按普通土，套相应土建定额子目。（b）如需土方运出小区外（小区外指红线范围以外），一律按普通土，外运距离为3km，套河南省建设工程工程量清单综合单价（20xx年版）土建定额子目。六、工程量清单漏项部分及变更部分的结算办法1、 漏项及变更部分与工程量清单报价中有类似的，按投标文件

19、中类似的清单单价执行。“类似”解释：仅适用施工过程中，因漏项或变更原因发生的而清单未列有完全相同的材质、规格的清单项目，但施工工艺类似，如铺装（饰面）、苗木的种类或规格调整，可按相近材质、种类、规格的投标综合单价，仅考虑主材（指替换材料部分）价差执行。2、漏项及变更部分与工程量清单无类似的，按工程预算价乘以下浮比率进行计算。（1）工程预算价定额执行依据（漏项及变更部分与工程量清单报价中无类似的）a）预算价执行河南省建设工程工程量清单综合单价（*年版）b）工程量按照双方认可的施工图纸、现场签证。c）措施项目费仅计取技术措施费中的钢筋混凝土模板费及支架费，安全文明施工费的基本费，其余措施费用（如大

20、型机械进出场等费用）均不计取。d）材料价格确定依据钢筋、水泥材料价按照施工使用期间的信阳建设工程造价信息的算术平均值调整。其余乙方自行采购的材料（主材）执行投标报价中的材料单价。原投标报价没有的铺装材料、饰面材料、植物及甲乙双方需协商确定价格的材料，材料价格通过签证形式办理。上述、项未涉及到的材料按定额价不予调整。e）“其他费用”（指总承包服务费、优质优价奖励费、检测费）不计。f）规费按实际发生金额以相关票据计取。g）税金依照国家有关规定计取。h）人工费（含零星人工）按43元/工日执行。i）本合同承包范围以外如需使用铲车或挖掘机零星施工，经甲方认可后可采用计时方式办理签证， zl50铲车按18

21、0元/小时，220挖掘机按280元/小时计入税前造价，时间由甲乙双方共同确定。（2）下浮比率的确定如下：下浮比率（1）=（3187480.29元-3051673.59元）/3187480.29元100%=4.3%。（3）工程量清单漏项部分及变更部分的最终结算价：最终结算价=工程预算价95.7%第十一条：其他一、甲方交付的有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、乙方免费赠送甲方叁万元人民币的园林景观小品，乙方免费赠送的园林景观小品必须经甲方认可后方可采购，价格的确定以双方咨询的认可价为准。三、招标文件、招标答疑、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力，若有冲突之处，以合同为

22、准。四、若植物处于无生机状态或明显低于清单要求标准影响周围景观的即认定为植物死亡。五、水、电源由甲方协助乙方解决，水电费由乙方负担。六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，本合同未尽事项，甲乙双方可另行协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。七、甲方采购的景观小品，乙方应免费协助指导安装。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代理人（签章）： 或委托代理人（签章）：开户银行： 开户银行：账号： 账号：施工合同 篇3发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧

23、密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责

24、提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后_天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的_%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于_天内向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。七、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲

25、方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后_天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工

26、程。1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、

27、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：乙方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：施工合同 篇4甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程

28、项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料;2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款办法：1、总工程价款(金额大写元整;2、施

29、工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方： (公章) 法人代表：乙方： (公章)法人代表：年 月日施工合同 篇5甲方：_乙方：_为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据_，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。一、

30、托管时间自_年_月_日至_年_月_日。二、甲方职责1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。2.计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。3.监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。4.测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。5.按期支付托管维修经费。6.组织审计维修经费的使用管理。三、甲方对乙方的要求1.负责学校水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、维修。2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修。3.负责学校通讯设备的维修。4.经常主动巡回

31、检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。四、乙方承诺1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。2.管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。3.建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。4.全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95%以上。5.既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。6.坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。7.合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。8.完不成目标要求，接受甲方处理。五、本协议未尽事

32、宜，由双方协商解决。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_施工合同 篇6发包方：_承建方：四川省签定地点：四川成都签定日期：_建筑工程施工合同补充协议发包人：成都（以下简称甲方）承包人：四川（以下简称乙方）为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在“_”建筑施工工程合同基础上，按照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称：“住宅工程2、工程地址：_3、建筑面积：511

33、18、13m24、结构类型：框架结构、地上11+1层、独立地下室1层5、设计单位：四川6、监理单位：四川二、工程内容及承包范围1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程（见本协议附件一：工程量清单报价书）。2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容见本协议附件二。三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数计）1、开、竣工日期1、1开工日期：20xx年10月2日；竣工日期：20xx年11月26日；总工期：420天（含法定节假日）以所载日期为准。2、施工进度2、1本工程分两期实施。一期工程为一、二号楼。二期工程为三、四号楼和独

34、立地下室（见本协议附件三：即总平面图）。2、2乙方应于合同签订并收到施工图后10天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计，甲方和监理在乙方施工组织设计提交后的10天内若未予以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意。2、3二层顶板完成时间：一号楼：20xx年12月5日；二号楼：20xx年12月15日；四号楼：20xx年1月20日。2、4三号楼一层顶板完成时间：20xx年1月31日；地下室完成时间：在20xx年7月31日。3、工期违约责任3、1如因乙方原因延误二层顶板工期（房屋销售起始工期），甲方按20xx元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按20xx元/天给予乙方奖励，累计奖罚金额不超过4万

35、元。3、2若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。4、如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。5、工期不顺延情况：5、1各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；5、2停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；5、3因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。6、工期延误：由以下原因造成工期延误，工期应相应顺延：6、1按通用条款第十三条执行。6、2甲方直接分包的施工项目影响

36、乙方施工进度造成的工期延误。四、质量与检验标准1、1工程质量：合格。基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过龙泉驿区质监部门验收合格；1、2因乙方原因造成工程质量问题及使用不符合设计要求的材料，必须无条件及时免费修复或返工重建。否则甲方有权要求乙方支付工程合同造价总额的5%的违约金和相应返工价款。1、3乙方应及时向下一道工序的施工单位（分包单位）办理移交手续。1、4设计图中室内天棚不抹灰，乙方按常规普通法施工，若甲方有其他要求，另行办理相关手续。五、合同价款与支付1、合同价款：暂定为人民币3260、525215万元（叁千贰百陆拾万零伍仟贰佰伍拾贰元壹角伍分）。结算工程量以实际完成的工程量为准。1

37、、1合同价款中的规费、措施费（一）、措施费（二）由乙方在工程全过程中包干使用，不作任何调整。具体包干费用内容包括但不限于以下项目：1、1、1规费：即养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；1、1、2措施费（一）：即安全施工、文明施工、临时设施、1、1、3措施费（二）：即大型机械设备进出场及安拆、垂直运输机械、脚手架、混凝土和钢筋混凝土模板及支架、已完工程及设备保护。1、1、4其他不可预见费及风险包干费1、2本工程税金按国家税法及相关政策法规执行。2、合同价款的调整：由于工程量清单漏项、新增项目、设计变更引起的新增工程量清单项目，其结算价格按以下方式计算：2、1乙方

38、工程量清单报价书中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算；2、2乙方工程量清单报价书中只有类似项目的综合单价，可参照类似项目的综合单价确定新增工程量清单项目的综合单价。2、3乙方工程量清单报价书中没有适用或类似工程项目的，依据20xx年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件的规定，套用相应定额子项后确定该项目的综合单价。该项目的材料由甲方认质认价，人工费按施工期间政策规定调增，综合费按27%计取，机械费按定额子项计取，（措施一、规费、措施二不计取）。2、4施工期间人工费按政府规定系数并结合乙方工程量清单报价书随施工进度进行调整。2、5奖励2、5、1若乙方的工程质量、进度、

39、安全、协调配合、节约成本、现场管理等符合合同要求，甲方奖励乙方项目部10-30万元。2、5、2乙方提出合理化建议，若经甲方采纳而节约的工程直接费，甲、乙双方按6：4的比例分享。3、工程进度款的支付3、1工程形象进度必须满足合同及本协议的约定，工程量进度报表经甲方及监理审核后支付乙方工程进度款。3、2支付时间：一、二号楼主体三层顶板完成后，甲方支付已完工程量90%的进度款（含30%以房抵工程款、下同），三层以上工程款按月形象进度支付；三、四号楼主体一层顶板完成后，甲方支付已完工程量90%的进度款，一层以上工程款按月形象进度支付。甲方及监理单位确认计量结果后10天内，按审定产值的90%支付上月进度

40、款；支付总额至合同总价款的90%时，暂停支付；3、3若乙方发生严重质量事故或严重安全事故（按国家有关安全质量事故规定进行界定），甲方有权暂停支付工程进度款。3、4因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度款。3、5以房抵工程款的说明：甲、乙双方同意以本项目商品住宅作价支付乙方应收本项目工程结算总价款的.30%，并从每笔应付工程进度款中按30%比例冲抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作价收回该部份商品住宅，应同乙方协商。甲方收回时，应将相应的应付工程款支付给乙方。本工程商品住宅作

41、价的原则、方式及相关办法由双方另行签定补充协议。3、6如发包人出现延期支付工程进度款的情况，按通用条款第26、3及26、4条执行。3、7工程结算3、7、1乙方竣工结算经审计后30日内支付至工程结算总价款的95%（不得与3、5条相冲突）；工程结算总价款的5%作为保修金，保修期届满之日起15日内结清。3、7、2质量保修金的支付：各分部分项工程保修期届满、经甲方对工程质量确认无异议后14天内，按各分部分项工程的保修金额，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙方；基础工程、房屋建筑工程在交工满一年后14日内，按其保修金额支付给乙方。3、8结算审计：3、8、1结算审计时甲乙双方应积极配合审计

42、工作，应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起原则上在3个月内完成本工程的结算审计。3、8、2结算审计费的支付办法：按国家相关规定执行。4、履约保证金：乙方在签订本协议之日起五日内，在甲方专用帐户存入人民币伍拾万元，作为本协议的履约保证金。该保证金在三号楼、四号楼的二层封顶后10日内由甲方无息退还乙方50%；合同内工作内容竣工后10日内无息退还剩余50%。六、材料价格及材料的采购1、材料价格调整1、1若甲方对某项主要材料进行调整（套用定额不发生变化），仅对材料差价进行调整。1、2非暂定价材料不作调整，但砂、石、石灰材料价格风险系数5%，超过5%部分按实调整，税金按规定计取。乙方无权更换工程量清

43、单中的任何材料。2、材料采购2、1乙方必须按甲方规定品牌采购，并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。对于非暂定价材料部份，如甲方采纳乙方建议的性能相同且价格较优的其它品牌，即按第五条的2、5款进行奖励。2、2甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持。七、工程变更及签证1、工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。2、本工程的所有变更及签证，均应经甲方代表或甲方现场代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件。3、甲方有权对设计图纸进行变更。4、乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。5、甲方对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的，由乙方承担相应损失。6、需办理签证的隐蔽工程，乙方应