广东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷A卷附答案.doc

《广东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷A卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东省广东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、当工序成本没有超支时，引起实际开支与计划不符的原因是（）。A.因施工发生困难B.施工质量出现偏差C.施工进度与计划不符D.设备购置不当【答案】C2、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D3、着重于施

2、工方案内容、总工期和投资概算内容的单项工程施工组织设计，应在（）编制完成。A.合同签订前完成B.合同签订后完成C.招投标前完成D.招投标后完成【答案】C4、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按()分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A5、矿山(煤矿)井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B6、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中（）以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B7、具有

3、“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是（）。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C8、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D9、钢材疲劳破坏是指钢材在（）作用下，抵抗破坏的能力。A.冲击荷载B.交变荷载C.重复荷载D.恒定荷载【答案】B10、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D11、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔

4、C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D12、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B13、关于正台阶工作面（下行分层）施工法上分层超前距离的说法，正确的是（）。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.上分层的超前距离一般为 23mC.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B14、通常，梯形金属支架腿下焊有钢板，其主要目的是为了()。A.提高支架的稳定性

5、B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C15、地面建筑防水层涂料应从地面延伸到墙面，一般高出地面（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C16、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是（）。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D17、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C18、通常情况下井筒是矿井工程的关键工程，其主要原因是（）。A.井筒工程量比较大B.井筒施工难度比较大C

6、.井筒施工承担着探明地层条件的任务D.井筒是进入井下开拓空间的必经之路【答案】D19、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A20、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A21、露天矿可以进行连续式剥采的成套施工设备是()。A.轮斗挖掘机-带式运输机-排土机B.轮斗挖掘机-卡车铁道C.单斗挖掘机-铁道D.单斗铲倒推【答案】A22、在巷道掘进循环中占时最多的工序

7、是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D23、水泥的性能主要取决于（）成分。A.石膏B.混合材料C.水泥熟料D.水【答案】C24、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.二级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接 C 级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目【答案】D25、光面爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.

8、保留区之前【答案】A26、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B27、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为（）左右。A.2mB.4mC.6mD.8m【答案】A28、可以不采用临时支护的立井施工作业方式是（）。A.短段掘砌平行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答案】D29、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.建设单位【答案】A30、矿业工程项目竣工移交

9、的资料，除工程竣工资料外，尚应提交（）资料。A.施工过程的实物视频资料B.地质资料C.项目环境资料D.人事管理资料【答案】B31、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B32、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是()。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D33、井底车场巷道施工的组织中，最主要的原则是（）。A.施工工作面数量主要由劳力多少决定B.施工工作队数量应根据工期要求、资源条件、井下空间等综合确定C.车场施工安排主要应考虑供电能力大小D.涌水大时巷道施工顺序应考虑避免

10、上山掘进【答案】B34、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C35、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A36、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B37、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备B.特大暴雨冲坏的现场临时道路C.预计井筒

11、最大涌水量 8m3h，实际为 20m3h 导致的设备损坏D.山体滑坡导致的井塔损坏【答案】C38、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C39、基坑的板桩维护结构，包括钢板桩和钢筋混凝土板桩，关于钢板桩说法中不正确的是（）。A.基坑施工完毕后可将槽钢拔出回收再次使用B.钢板桩可完全挡住水和土中的细小颗粒C.槽钢板桩可用于深度 4m 以内的较浅基坑或沟槽D.钢板桩打设方法有单独打入和屏风打入法【答案】B40、采用振动沉桩法施工钢筋

12、混凝土预制桩，不适宜的土层土质是（）。A.砂土B.黏性土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B41、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是（）。A.施工环境温度宜在 15以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C42、在建筑安装费中，下列属于人工费的是()。A.办公费B.差旅交通费C.津贴补贴D.职工福利费【答案】C43、基坑需开挖至地下水位线以下时，降水工作应当延续到（）。A.基坑开挖前B.基坑挖至地下水位线前C.基础施工完成D.基础土方开挖完毕【答案】C44、矿业工程

13、项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为()。A.经验评估法B.随机抽查法C.风险识别法D.调查打分法【答案】D45、当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B46、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D47、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）。A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破

14、工作单独分包【答案】D48、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.做好劳力队伍的组织工作B.完成技术交底工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C49、通常，不会影响矿井建设工期的井巷工程项目是（）。A.立井井筒B.主要运输大巷C.井底煤仓D.风井总回风巷【答案】C50、开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳()。A.探矿费B.资源税和资源补偿费C.采矿费D.所得税【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在边坡工程中，关于影响边坡稳定因素的说法，错误的是()。A.影响边坡稳定的因素包括岩石性质因素、地形地貌与地质构造因素和其他因素三类B.边坡坡面的形

15、状为凹形时较凸形对边坡稳定更有利，平面斜坡稳定性居中C.岩石的内摩擦角对边坡稳定的影响无关D.在地面施工过程中，其施工的动力作用对边坡稳定的影响无关E.天气、环境恶化可造成的边坡失稳【答案】ACD2、水泥土搅拌桩地基，深层搅拌法的特点是（）A.振动大B.设计灵活C.对土无侧向挤压D.对邻近建筑物影响很小E.可有效地提高地基强度【答案】BCD3、对角式通风方式特点，说法正确的是（）。A.有害气体涌出量大B.漏风量少C.通风系统简单可靠D.占用通风设备多E.适用于井田或矿体走向长度小【答案】ABCD4、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C

16、.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC5、关于立井井筒的施工吊盘，说法正确的是。（）。A.吊盘圈梁必须为一完整的闭合圆弧梁B.吊盘的主梁必须为一根完整的钢梁，且两根主梁应尽量对称布置C.吊盘上应设置井筒测量孔D.吊盘上安置的各种施工设施应尽量均衡布置E.吊盘一般采用提升机悬吊【答案】BCD6、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC7、关于井筒施工的测量工作，做法正确的是()。A.通常井壁竖直度检查采用井筒中心线完成B.井筒掘进

17、不允许采用激光指向C.井壁砌筑采用激光指向时的偏差不得超过 5mmD.井筒掘进到装载硐室时应重新测量井深E.井筒到底后的巷道掘进，有重新定向的测量要求【答案】CD8、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD9、钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD10、下列属于柔性防水施工的有（）。A.聚氨酯涂膜B.SBSC.防水混凝土D.沥青防水卷材E.防水砂浆【答案】ABD11、承包方提出的索赔事件的成立条件是（

18、）。A.事件可能造成承包人受到损失B.事件已造成承包人受到损失C.承包人的损失是发承包人的责任D.承包人的损失是承包人的风险责任E.承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告【答案】BC12、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（?）。A.对新揭露的出水点，初期应每日观测 1 次B.对溃入性涌水，最初应当每隔 12h 观测 1 次C.对新开斜井，应每延深 10m 观测 1 次D.对新开立井，应每延深 10m 观测 1 次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测 1 次【答案】ABD13、为满足防水及其施工要求，防水材料应具有的性能有（）。A.较高的抗渗性和耐水性B.一定的强度、粘结力、柔性

19、与延性C.抗冻耐高温、耐腐蚀性D.一定的耐久性E.可浇灌性【答案】ABCD14、关于土的坚实程度评价，正确的是()。A.一类土属于特坚硬土B.松软土主要用锹和锄头挖掘C.软与中等密实黏土属于坚土D.砂土挖掘只有少许要用镐翻松E.四类土以上不具有岩石的坚硬性质【答案】BCD15、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先考虑受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先考虑急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD16、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】BCD17、

20、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为 3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为 1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于 45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在 0.40.6m【答案】AC18、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC19、地下连续墙的优点有（）A.具有多功能用途B.墙身具有良好的抗渗能力C.基坑开挖过

21、程的安全性低D.开挖基坑无需放坡，土方量小E.机械化施工，速度快、精度高【答案】ABD20、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A.单向掏槽B.楔形掏槽C.锥形掏槽D.扇形掏槽E.筒形掏槽【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量

22、检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量

23、6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2

24、个。二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人

25、员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可

26、抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。三、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌

27、水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。

28、井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为

29、第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶

30、进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。四、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，

31、机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现 20ram 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类?2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【

32、答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会

33、财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。五、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对

34、5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工

35、程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考

36、虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4事件 4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2人工费=

37、650840=5460 元材料费=650120=7800 元机械费=650160=1040 元管理费=(人工费+材料费+机械费)15=(5460+7800+1040)15=2145 元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)5=(5460+7800+1040+2145)5=82225 元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+82225)420=4111 元m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)(1+税率)=(8200+360+120+22568)(1+348)=921560 万元。工程材料预付

38、款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的 10。即工程材料预付款=(921560-36010348-8510348)10=87551 万元。3该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用 144 万元，工期 7d。六、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两

39、条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.83.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为 10MPa 左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为 4.2m3.0m 的矩形断面，长度 1200m，开切眼长度 150m，设计为6.5m3.0m 的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚 4 个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线 50mm 的位置，间距 700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并

40、联方式，总延期时间小于 130ms。由于巷道长度大，在巷道中每 150m 设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索 6.5m，均采用 CK2350 型树脂药卷 2 支。锚杆间、排距0.8m0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置 3 根锚索，锚索间距 1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m 的小断层，正常掘进通过；落差大于 2m 的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设 11 号工字钢支架，排距 0.8m。施工安全监测：每 50m 安装 1 个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆

41、破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；周边眼布置在距轮廓线 50mm 不合理，会造成超挖严重，应

42、至少保持 300mm 的距离；周边眼间距 700mm 不合理，很难达到光面爆破要求，应小于 600mm；采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350 型竖直药卷 2 支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应 1 支超快型搭配 1 支中速

43、型 Z2350 或快速型 K2350 较为合理；锚索采用 2 个树脂药卷锚固不合理，应 1 支超快型搭配 23 支中速型或快速型较为合理。两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于 20），可有效预防冒顶事故。七、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较

44、大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1 分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1 分)。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含

45、水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师

46、的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理

47、工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲

48、裁机构仲裁或诉讼。九、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度 500m。合同约定分项工程量增减 10以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒 40m 的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：在井筒施工到 450m 深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件 2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌

49、水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深 40m 的设计变更。根据事件 1 和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】1事件 1 中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。2事件 1 中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?3事件 2 中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4事件 2

50、中，井筒延深 40m，施工单位应如何进行价款调增?【答案】1监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。2理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。3施工单位应在建设单位设计变更后的 14d 内，提交合同价款调增报告，并附上