广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc

《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东省广东省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库务通关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、柜式设备机架安装时，应用 4 只 M10M12 的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D2、将通信基础设施纳入城市（）管理。A.红线B.紫线C.黄线D.蓝线【答案】C3、光缆单盘检验中，光电特性检验不包括（）。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C4、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通

2、信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A5、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，现代通信网提供的业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A6、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B7、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B8、IPv6 采用()IP 的地址长度。A.32 位B.64 位C.128 位D.256 位【答案】C9、从硬件构成来看，通信网的构成要素包括:终端节点、（）、业务节点、传输系统。A.接入

3、节点B.网络节点C.控制节点D.交换节点【答案】D10、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰【答案】C11、架空电缆接头应在近杆处，200 对及以下和 200 对以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，600mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm【答案】B12、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D13、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、遥控站和（）组成。A.基站台B.监测台C.观测台D.电

4、视台【答案】B14、（）光纤在 1550nm 处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C15、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B16、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D17、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位

5、D.组织单位【答案】A18、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B19、在广播电视发射中，()普遍采用低电平中频调制方式，通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号，然后进行功率放大到额定的功率，再馈送到天线发射出去。A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D20、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B21、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0

6、【答案】B22、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。A.10 倍B.15 倍C.20 倍D.25 倍【答案】C23、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM 可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH 具有灵活的复用映射结构C.ASON 支持端端的业务自动配置D.OTN 是以 SDH 和光通道技术为核心的传送网【答案】D24、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯

7、曲度【答案】B25、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B26、空调通风系统的出风口位置不能正放在设备机架的上方，是为了()。A.防止形成不循环的通风系统B.防止出风口的冷凝水滴落损坏设备C.防止出风口散热状况不好D.防止影响到设备的正常使用【答案】B27、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（）指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C28、人(手)孔、通道基础的基础混凝土厚度一般为（）mm。A.6090B.90120C.120150D.150180【答案】C29、4

8、G 基站设备安装工程中，采用 RRU+BBU 工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU 设备B.BBU 设备C.GPS 天馈系统D.野战光缆【答案】C30、根据广播电影电视工程建筑抗震分级标准，地、市级广播电台的主体建筑属于（）类抗震设防建筑。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C31、多协议标记交换（MPLS）是基于（）的 IP 交换方式。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B32、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是()。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.安全性好【答案】A33、有线电视干线采用架空明线安装时，一般市区杆距为()m。

9、A.3040B.4050C.5060D.6070【答案】B34、下列行为中，不属于危害电信网络安全和信息安全的是()。A.盗窃公用电信设施B.故意传播计算机病毒C.复制他人电信码号D.恶意损毁通信设备【答案】C35、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换【答案】B36、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是()的主要测试项目。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光纤放大器(OA)【答案】D37、某光缆的型号为 GYGTA 2484，其中 GY 代表()。A.通信用室(局)内光

10、缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆【答案】B38、路由复测小组由()单位组织。A.施工B.监理C.设计D.建设【答案】A39、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上。A.混凝土B.地基C.模板D.墙体【答案】B40、机房设备拆除时，应先拆除（）。A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A41、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.用户口功能C.传送功能D.核心功能【答案】A42、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长 2800mm，偏差 3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差 45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长 5m，水平度

11、偏差 8mm【答案】A43、下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】A44、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震架或柜安装。A.6 度和 7 度B.7 度和 8 度C.8 度和 9 度D.9 度和 10 度【答案】C45、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为 1525mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D46、GSM 是干扰受限系统，但干扰不会导致（）。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D47、SDH 传输

12、系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元是()。A.分插复用器(ADM)B.终端复用器(TM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】A48、天馈线系统安装施工中，风力达到 4 级禁止()。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D49、关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。A.高低差在 0.6m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护B.管材内径不小于光缆外径的 1.5 倍C.机房槽道走线架 1.53 米D.同沟布放多根管时，管间距应保持 60mm 间距【答案】C50、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为（）左右。A.1

13、.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于电信设施建设要求说法正确的是（）A.优先利用公共建筑附建基站B.充分利用民用建筑附建基站C.电信设施的空余资源可以出租、出售或资源互换D.尽量通过技术改造、扩建提高资源利用率E.地下综合管廊规划时，应考虑电信设施建设需要【答案】ACD2、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD3、广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。A.室内消火栓B.自动喷水灭火系统C.气体灭火系统D.灭火器E.消防车【答案】ABCD4、C

14、DMA 系统的优点有（）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】ABD5、下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度 1.5m 的标石，应埋深 700mm，出土 800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】AD6、5G 网络架构将引入全新的网络技术，（）将成为 5G 网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB7、相比传统的吹缆方式，气吹微缆的优点有()。A.更快

15、的吹缆速度B.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分(长途网、接入网)C.光缆接头少，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道D.可以在不开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容E.初期建设成本高，但投资随着需求的增长而降低【答案】ABCD8、通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时，()。A.应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件B.应当向当事人或者有关人员出示行政执法文件C.当事人进行口头陈述和申辩的，执法人员应当制作笔录D.当事人提出的事实、理由和证据经复核能够成立的，应当采纳E.通信主管部门不得因当事人申辩而加重处罚【答案】ACD9、根据中华人民共和国电信条例规定，（）

16、属于危害电信网络安全和信息安全的行为。A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施D.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话E.盗接他人电信线路，复制他人电信号码【答案】ABC10、地面无线广播遥控监测站距离()等应大于 200m。A.高压线路B.医院C.电气化铁路D.工厂E.广播电视和通信发射塔【答案】AC11、风力发电机组主要由()部分组成。A.机头B.叶片C.轮毂D.发电机E.尾翼【答案】BCD12、任何组织或者

17、个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD13、2G 移动通信系统主要由（）组成。A.无线基站(BTS)B.移动交换子系统(NSS)C.操作维护子系统(OSS)D.基站子系统(BSS)E.移动台(MS)【答案】BCD14、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧、深、平、宽”，解释正确的为（）。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标

18、准保证沟底的宽度【答案】ACD15、光缆和接头在人孔内的放置应符合()的要求。A.光缆应在托板或管壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人孔中间直穿B.电缆接头应平直安放在铁架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置C.光缆接头的一端距离管道出口处的光缆长度不应小于 40cmD.接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光缆都不应该阻挡管道的空闲孔，避免影响今后敷设新光缆E.人孔内的光缆接头盒需要识别标志或标志吊牌，光缆本身不需要【答案】ABCD16、移动通信基站话务不均衡的原因是()。A.天线挂高不合理B.小区过覆盖C.建筑物原因覆盖不足D.容量有限E.发射功率过小【答案

19、】ABC17、有关电力设备避雷中，避雷器的安装位置有（）。A.交流配电屏输入端B.通信空调输入端C.不间断电源输出端D.整流器输入端E.交流稳压器的输出端【答案】ABD18、同步数字体系(SDH)的特点有()。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较 PDH 有所提高E.帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的 OAM 能力大大加强【答案】BC19、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表

20、示接头标石A.B.C.D.【答案】B20、调频广播的特点包括()。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生

21、以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责

22、任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元二、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5

23、天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申

24、报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业

25、资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路

26、段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.P338（本小题 3 分）通信工程施工总承包一级企业资质（1 分）。通信工程施工总承包二级企业资质（1 分）。电信工程专业

27、承包一级企业资质（1 分）。2.P360（本小题 2 分）施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2 分）。3.P331（本小题 3 分，答对 1 项 1 分，最高 3 分）光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.P331（本小题 7 分）建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收（1 分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1 分），交给建设单位（1 分）和监理工程师审核（1 分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1 分）。建设工程教育网对于验收中发现的问题，施工单位应按要求

28、整改（1 分），并由建设单位和监理工程师进行复验（1 分）。5.P144（本小题 5 分）中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。（答出一个给 1 分，满分 5 分）四、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约 7 月 10 号开工，10 月 30 号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到 6 级以及以上大风或气温高过 40时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力

29、集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8 月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9 月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：高处作业必须持证上岗；作业人员必须正确佩戴安全帽；多人上下塔时，应保持一定距离；雷雨天禁止上塔

30、作业；塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：建立健全安全生产管理制度；做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；配备必要的防护装备和救援装备；做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；馈线在进入馈线窗前应做防水弯；馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；封堵馈线孔。五、某公司承接 SDH 光通信终端站设备安装工程。施工过

31、程中，因建设单位提供的DDF 架宽度不符合设计要求造成停工一周，新 DDF 架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现 ODF 的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的 16mm2 线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高 26m 的 DDF 架垂直偏差为 34mm，3m 长的过桥走道两端高度差为 8mm，26m 高的立柱垂直偏差为26mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备

32、了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1DDF 需要返工，因偏差大于 1，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于 2mmm，不合格。2项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表

33、；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。六、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合

34、同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监

35、督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、某运营商新建光缆线路工程初步设计

36、已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针对建设单位先完成其中

37、某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5建设单位对施工单位先

38、完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。八、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开

39、工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光

40、纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可

41、由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。九、某工程公司承接了新建 30 公里 PVC 塑料管道工程，人工在那个钢筋混凝土现场浇注。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘察报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村庄，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质

42、检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。问题1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面？2何为“三检”制度？质检员的主要职责是什么？3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取那些安全防护措施？5指出本工程的那些施工工序或施工机械对环境可能造成哪些影响？【答案】1培训（教育）、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查（自捡）、互相检查（互检）和专人检查（专检）。质检员的主要职责是：主要工序的质量检验（质量把关）及认定；对施工过程进行工序质量监控（控制）；好或形成记录；负责施工工具检查。3混凝配比、浇筑、养护；管道基础的夯实、抄平；人孔的外形尺寸；塑料管（PVC）敷设

43、（布放）；交越点开挖。4每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志（警示标志），观察过往车辆；夜间、雾天或其它能见度差的气候条件下禁止施工；进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；一十、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后

44、和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位

45、存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不

46、应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。