广东省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷B卷含答案.doc

《广东省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷B卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东省广东省 20232023 年二级建造师之二建建设工程法规及相年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷关知识综合检测试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的是（）。A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B2、场景(二）A.距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B.王某不是乙设计院的全权代表，吴某向

2、王某表示还钱无效C.设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D.因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止【答案】C3、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担C.有效，责任应由张某承担D.有效，责任应由甲公司承担【答案】D4、集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起(

3、)日内未提出异议的，集体合同即行生效。A.3B.5C.7D.15【答案】D5、关于地方性法规批准和备案的说法中，正确的是（）。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明做出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B6、根据建筑施工厂界环境噪声排放标准，下列行为正确的是（）。A.08:00 时，噪声为 65dB（A）B.13:00 时，噪声为 75dB（A）C.23:00 时，噪声为 60dB（A）D.01:00 时，噪声为 65dB（A）【答案】A7、（

4、2021 年第 1 批真题）根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D8、关于安全生产事故应急救援预案的说法，错误的是（）。A.应当完善事故调查处理机制B.建立事故调查分析技术支撑体系，所有事故调查报告要设立技术和管理问题专篇C.生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援D.生产安全事故应急处置和应急救援结束前，事故发生单位应当对应急预案实

5、施情况进行总结评估【答案】D9、（2020 年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是()。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】B10、根据安全生产法，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以 15 日以

6、下拘留的是（）A.逃匿B.不立即组织抢救C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报、满报事故【答案】A11、根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D12、因设计原因导致质量缺陷的，在工程保修期内的正确做法是（）。A.施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔C.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D.施工企业不负责保修，应由建设单位另行组织维修【答案】B13、根据建筑法，施工企业中使用不合格

7、的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】B14、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】A15、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担

8、全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【答案】B16、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B17、关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为 3 年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满 1 个

9、月前提出【答案】A18、被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付（）行为。A.购买经营用车辆B.乘坐列车软卧C.旅游D.购买不动产【答案】A19、根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】C20、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续【答案】A21、（2017 年真题）根据建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年

10、限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B22、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是（）。A.延续注册申请应在注册有效期满前 3 个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为 3 年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】C23、不可以成为保险合同受益人的包括（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】D24、（2014 年真题）下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定

11、的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】D25、建筑业企业资质分为（）。A.综合资质、施工总承包、专业承包和劳务分B.地基基础工程等 60 个类别C.房屋建筑工程等 12 个类别D.特级、一级、二级、三级四个等级【答案】A26、招标投标法实施条例对于开标的规定，说法错误的是（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.开标地点应该为招标文件中预告确定的地点C.招标人聘请代理机构的，开标由招标代理机构主持D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文

12、件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【答案】C27、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为 2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满 18 个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕 5 个月，公司不得安排夜班劳动【答案】B28、关于两阶段招标的说法，不正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出B.第一阶段投标人应当提交不带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人

13、可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】D29、下列关于合同权利义务一并转让的后果的说法中，错误的是（）。A.合同权利义务一并转让后，导致原合同关系消灭B.合同权利义务一并转让后，第三方取代了转让方的地位C.合同权利义务一并转让后，受让人取得所有与债权有关的从权利D.合同权利义务一并转让后，会产生一种新的合同关系【答案】C30、以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程

14、，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】D31、关于和解的说法，错误的是（）。A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解协议具有强制执行的效力D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】C32、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关 于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人

15、或违法分包人为本案当事人C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】C33、某施工企业承建了某小区的建设工程，成立了项目经理部。指派王某担任项目经理。在工程建设过程中，王某以项目经理部的名义与材料供应商李某签订了一份采购合同。项目经理部无力支付材料款，李某应当向谁主张权利（）。A.施工企业B.项目经理部C.项目经理王某D.施工企业的法定代表人【答案】A34、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款 100 万元。甲公司与乙银行于 6 月 5 日签订抵押合同

16、，6 月 6 日办理抵押登记；与丙银行于 6 月 8 日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款 150 万元。拍卖款的分配方案应为（）A.乙银行分得 75 万元；丙银行分得 75 万元B.乙银行分得 100 万元；丙银行分得 50 万元C.丙银行分得 100 万；乙银行分得 50 万元D.丙银行分得 80 万元；乙银行分得 70 万元【答案】B35、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚

17、款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3 年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】C36、下列权利中，不属于物权的是（）。A.抵押权B.房屋产权C.房屋的租金D.建设用地使用权【答案】C37、根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

18、验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】C38、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书 3 年后申请注册B.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册C.周某申请在两个单位分别注册D.李某已满 60 岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】C39、安全生产许可证条例规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】D40、（2015 年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取

19、样和送检的是()。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】A41、建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B42、地表水作为饮用水源时，给水处理中主要的去除对象是（）。A.金属离子B.病原菌和细菌C.悬浮物和胶体物质D.有机物和铁、锰【答案】C43、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知

20、道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】B44、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】C45、针对施工现场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是()A.施工现场临时用电设备在 5 台及以上B.施工现场临时用电设备在 5 台以下C.设备总容量在 50kW 以下D.施工现场临时用电设备在 5 台及以上并且设备总容量在 50kW 以下【答案】A46、保证合同的当事人是（）。A.保证人和债务人B.

21、保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人【答案】B47、下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议【答案】D48、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】A49

22、、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】B50、严某在某市 A 区新购一套住房，并请位于该市 B 区的装修公司进行装修，签订了装修合同；合同履行过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市 B 区法院起诉装修公司，B 区法院裁定将案件移送至 A 区法院，A 区法院又将案件退回 B 区法院；关于本案管辖，说法不正确的有（）。A.A 区法院对该案有管辖权B.严某有权向 B 区法院起诉C.B 区法院的移送管辖是错误的D.A 区法院不接受移送，可以

23、将案件退回 B 区法院【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列纠纷中，属于劳动争议范围的有（）。A.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷D.因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷E.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷【答案】AD2、融资租赁合同的法律特征为()A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B.出租人身份的二重性C.融资租赁合同可以是不要式合同D.承租人享有买受人的权利但不承担买受

24、人义务E.出租人不承担租赁物的维修与瑕疵担保义务【答案】BD3、在装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工中，下列做法正确的是（）。A.壁板接缝模板用的内模适宜一次安装到顶B.接缝混凝土的强度不得低于结构混凝土强度的 80%C.宜采用微膨胀水泥D.应在板缝较小时候浇筑E.应采用必要的养护措施【答案】AC4、某建设工程的消防设计经公安消防机构审查不合格，建设单位就指令施工。公安消防机构责令限期改正，但施工单位仍未停工。为此公安消防机构可采取的处罚措施是（）。A.责令停止施工B.降低企业资质C.对责任人实施拘留D.吊销营企业法人业执照E.并处罚款【答案】A5、某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会

25、或有管辖权的人民法院管辖。后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.仲裁委员会B.建设工程所在地法院C.合同签订地法院D.有管辖权的第一审人民法院E.原告住所地法院【答案】BD6、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险B.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.因延长工期的，保险责任自行延长D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费【答案】ABD7、下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.投标人未经招

26、标人授意，自行撤换、修改投标文件B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价【答案】BD8、关于融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是()。A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B.出租人身份的二重性C.融资租赁合同可以是要式合同D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E.承租人破产的，租赁物属于破产财产【答案】BD9、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。A.认为行政机关侵犯其财产权的B.对行政单位的记过处分不服的C.

27、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.行政机关做出的调解协议不服的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】AC10、下列关于合同解除的说法，正确的是（）。A.约定解除是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除B.法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可以直接行使解除权C.合同的解除适用于无效合同和可撤销合同D.合同解除需具备法律规定的条件E.当事人对异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期 6 个月【答案】ABD11、下列关于承包人优先受偿权的说法中正确的是（）。A.发包人不是该建筑物的所有权人的装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该

28、装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持E.丙公司优先受偿权的期限为 6 个月，自应当给付工程价款之日起计【答案】BC12、（2019 年真题）下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定

29、如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】B13、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行B.应该在投标有效期之前进行C.在投标截止日期前补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.投标人撤回已提交的投标文件，可以在投标截止时间前电话通知招标人E.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人【

30、答案】AC14、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。A.单位负责人应当于 2 小时内向安全生产监督管理部门报告B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在 30 日内及时进行补报E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】BC15、劳动争议调解组织包括()A.企业劳动争议调解委员会B.依法设立的基层人民调解组织C.在乡镇设立的具有劳动争议调解职能的组织D.在街道设立的具有劳动争议调解职能的组织E.劳动争议仲裁委员会【答案】

31、ABCD16、按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有（）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B.通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告必须不涉及商业秘密和个人隐私E.要逐步实现全国建筑市场诚信信息平台网络互联、信息共享和实时发布【答案】ABC17、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.基坑

32、底部C.配电箱D.塔吊E.施工现场出口处【答案】ACD18、在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述中，错误的是（）。A.在施工中就对施工人员进行消防安全教育B.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏C.对明火作业人员在工程施工前进行一次消防安全教育D.组织救火演练E.组织应急疏散演练【答案】AC19、下面属于建设工程施工常用担保种类的是（）。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.装修保证金D.竣工结算保证金E.预付款保证金【答案】AB20、（2016 年真题）根据劳动合同法，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。A.用人单位排除劳动者权利B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】BCD