江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc

《江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷务综合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰【答案】C2、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔 5 mB.每隔 10mC.每隔 15mD.每隔 20m【答案】B3、SDH 设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.

2、最小边模抑制比C.最大-20dB 带宽D.抖动转移特性【答案】D4、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C5、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D6、建设项目整体竣工验收意见书，必须经验收委员会（）以上的成员同意方可通过验收。A.1/3B.1/4C.2/3D.3/4【答案】C7、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围

3、C.网络负荷D.通话质量【答案】B8、数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为()。A.准同步方式B.主从同步方式C.基准时钟同步方式D.定时基准传输方式【答案】B9、微波连续波允许暴露的平均功率密度上限为()。A.1mWcm2B.2mWcm2C.3mWcm2D.4mWcm2【答案】D10、基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（）倍。A.10B.15C.20D.25【答案】C11、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和

4、信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B12、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A13、声学混响时间是指在闭合的空间里，从声源停止振动到声能衰减()所需要的时间。A.70dB.60dBC.50dBD.40dB【答案】B14、国家广播电影电视总局建设项目管理办法中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，须有专业技术职称的在职人员不少于()人。A.20B.

5、15C.10D.8【答案】A15、TCP 协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发【答案】C16、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A17、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。A.交换网B.信令网C.同步网D.管理网【答案】A18、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B19、在光传输设备中，光发送机的作用不包

6、括()。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A20、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D21、光缆单盘检验中，光电特性检验不包括（）。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C22、基站天馈线测试包括天馈线（）测试及天馈线系统的增益计算A.相位误差B.同频干扰保护C.载波

7、功率计算D.驻波比（VSWR）【答案】D23、在卫星电视接收系统中，若采用 3m 天线，高频头增益54dB 时，可选用()m 的电缆。A.20B.30C.40D.50【答案】A24、接入网的()就是将承载通路与特定 SNI 规定的要求相适配，以便核心功能能进行处理。A.用户口功能B.业务口功能C.传送功能D.系统管理功能【答案】B25、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A26、SDH 网络拓扑结构中，（）存在瓶颈问题，因此不适合提供双向通信业务。A.树形B.线性C.网孔型D.星形【答案】A27、如果微波射线通过大气波导，而收、发

8、信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B28、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A29、同 X25 分组交换技术相比，帧中继技术的特点是()。A.网络资源利用率高B.组网功能强，兼容性好C.传输速率快，费用低廉D.以上全是【答案】D30、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A31、按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定要

9、求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各 3m 范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧 2m 范围内种树【答案】B32、以下（）不是接入网的功能。A.用户口功能B.交换功能C.业务口功能D.核心功能【答案】B33、在有抗震要求的地区，母线与蓄电池输出端必须采用()进行连接。A.铜排B.铜芯缆C.软母线D.硬母线【答案】C34、广播电视中心机柜单个独立安装或并列安装均应达到横平竖直，其垂直度偏差应不大于()。A.1B.1.5C.2D.3【答案】A35、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实

10、施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】A36、一般要求卫星接收天线以天线基点为参考点，对障碍物最高点所成的夹角小于()。A.15B.30C.45D.60【答案】B37、下列关于蓄电池充放电的要求,正确的是（）。A.电池容量试验后,充电期间 24h 不能停电B.电池放电容量不应大于其额定容量的 70%C.采用 3 小时率放电,U 终=1.835VD.铅酸蓄电池初充电完后,静置 1h 后方可进行放电测试【答案】D38、关于基站设备安装要求的说法，错误的是()。A.室外接地排应为镀锡铜排B.接地引入线应为长度不超过 30m 的镀锌扁钢C.电力线应采用架空方式引入D.GPS 天线

11、应安装在 45避雷区域内【答案】C39、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B40、广播扩声系统采用定压式功率放大器的目的是（）。A.稳定供电电压B.稳定扩声的声压级C.稳定信号电压D.增加传输距离【答案】D41、在微波通信系统中，不属于分路系统的有（）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C42、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B43、中波天线钢塔安装过程中，要求每安装（）塔节，应调整一次塔身

12、垂直度。A.一层B.二层C.三层D.四层【答案】B44、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换【答案】B45、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A46、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单

13、位C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A47、吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积()m2 以上、顶棚高度大于 7m 的演播室。A.100B.200C.300D.400【答案】B48、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A49、地球站的工作接地、保护接地、()合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】C50、构成业务网的核心要素是（）。A.分插复用器B.交叉连接器C.交换节点设备D.基准时钟系统【答案】C多选题（共多选题（共 2

14、020 题）题）1、卫星通信系统由()组成。A.通信卫星B.地球站C.微波站D.上行链路E.下行链路【答案】ABD2、通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括()。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖【答案】ABCD3、广播电视中心由()组成。A.节目制作子系统B.节目资源管理子系统C.节目播出控制子系统D.节目监测子系统E.信号发送子系统【答

15、案】ABC4、通信局采用的供电方式主要有()等。A.集中供电方式B.混合供电方式C.直流集中,交流分散供电方式D.直流分散,交流集中供电方式E.一体化供电方式【答案】AB5、OTN 上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】AB6、下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB7、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850nmB.1100nm

16、C.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD8、影响无线接通率的因素有（）A.业务信道的拥塞B.控制信道的拥塞C.业务信道分配失败D.其他电气干扰源E.小区参数【答案】ABC9、中短波发射台发射机接地包括()。A.保安接地B.屏蔽线隔离导体接地C.发射机高频接地D.发射机中频接地E.馈线接地【答案】ABC10、卫星通信线路由()组成。A.发端地球站B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】ABD11、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。A.系统接地宜采用一点接地方式B.接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接C.架空电缆吊线的两端和

17、线路中的金属管道应接地D.防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E.防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于 30m【答案】ABCD12、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于 90 平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过 50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD13、用户工作区的终端设备可以是()。A.电话机B.PC 机C.传感器D.检测仪E.交换机【答案】ABCD14、4G 移动系统网络结构可分为（）

18、。A.物理网络层B.中间环境层C.应用网络层D.分组交换层E.数据交换层【答案】ABC15、各类厂界噪声标准适用范围的划定包括()。A.类标准适用于以居住、文教机关为主的区域B.类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区C.类标准适用于工业区D.类标准适用于交通干线道路两侧区域E.类标准适用于铁路干线道路两侧区域【答案】ABCD16、VSAT 网络的主要特点有()。A.一般只能传输低数率的数据B.主要供专业用户传输数据业务或计算机网C.以传输模拟业务为主D.拥有的远端小站数目越多，网络利用率越高E.全网投资主要由中枢站的成本决定【答案】BD17、下列属于超高清晰度电视技术特征的是（）A.高

19、动态范围和宽色域B.高量化深度C.高发射功率D.高质量音频E.高分辨率【答案】ABD18、5G 的主要技术场景有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.超密集组网D.低功率大连接E.低时延高可靠【答案】ABD19、光纤传输中光纤自身的损耗有（）。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案】C20、在 SDH 传输网中，具有复用、解复用功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程项目施工现场管理

20、）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由

21、于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、

22、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时

23、清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。二、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A 区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B 区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C 区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下

24、。D 区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法 2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明 c 现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解 2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容 3）、

25、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整

26、改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实

27、结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工

28、过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应

29、的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要

30、求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租

31、赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可

32、以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永

33、久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；五、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了

34、该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如

35、何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证

36、体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。六、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求

37、夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接

38、头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。七、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单

39、位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程

40、师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理

41、工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位

42、的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签

43、证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。八、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 15m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200m；直埋部分有一处与电力电

44、缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2本工程中影响质量的重要过程有哪些?3出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4电杆倾斜的主要原因是什么?5开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1施工现场设立

45、临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2影响质量的重要过程：(1)跨距 200m 的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6光缆敷设时打结扣的预防措施

46、：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。九、某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽 3-程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。【

47、问题】1光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些 3监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4写出本工程光缆中继段测试内容。【答案】1光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是 100抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2预防光缆对地绝缘不合格措

48、施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散 PMD测试；

49、(5)光缆对地绝缘测试。一十、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重

50、要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现大部分光缆接