江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库A4可打印版.doc

《江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库A4可打印版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库A4可打印版.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务高分年一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库通关题库 A4A4 可打印版可打印版单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为()。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A2、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与()无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A3、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（）。A.保护接地B.工作接零C.工作接地D.保护接零【答案】D4、工程合同索赔程序中，监理工程师接到

2、承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d 内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B5、井底车场巷道施工的组织中，最主要的原则是（）。A.施工工作面数量主要由劳力多少决定B.施工工作队数量应根据工期要求、资源条件、井下空间等综合确定C.车场施工安排主要应考虑供电能力大小D.涌水大时巷道施工顺序应考虑避免上山掘进【答案】B6、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D7、工作面施工防尘，一般不采用

3、的方法是（）。A.冲洗岩壁B.湿式钻眼C.水炮泥D.矸石浸水【答案】D8、对钢筋混凝土预制桩的接桩，只适用于软弱土层的方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D9、关于井巷工程施工质量验收的合格要求，正确的是（）。A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于 50B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕C.井巷掘进的坡度偏差应小于 5D.井下主排水泵房不允许渗水【答案】B10、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为（）左右。A.2mB.4mC.6mD.8m【答案】A11、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据()来确定。A.

4、冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C12、下列不属于发包人违约的情况的是（）。A.自然条件变化B.发包人更改设计C.发包人工作不力违约D.工程师指令或失误【答案】A13、矿山设备购储的原则是()。A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D.共用设备优于独立使用设备【答案】B14、关于复合井壁，说法不正确的是（）。A.采用一种复合材料砌筑B.多用于冻结法凿井的永久支护C.可用于具有膨胀性质的岩层中D.可用于较大地应力的岩层中【答案】A15、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起

5、索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C16、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B17、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B18、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B19、决定立井井筒基岩施工掘砌循环作业速度的关键工作是()。A.钻眼爆破B.装岩与提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B20、准许在地下和露天爆破工程中使用的炸药，但不包括有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿山的是（）

6、A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】B21、下列井底车场形式中，符合车场两翼进车、回车线绕道可以全部利用主要运输巷道，节省开拓工程量，但是交岔点及弯道多，重列车需在弯道上顶车的是()车场形式。A.斜式B.卧式C.立式D.折返式【答案】B22、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B23、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A24、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管

7、传递()点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D25、矿井水文地质类型应当每()重新确定一次。A.半年B.1 年C.2 年D.3 年【答案】D26、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A27、我国有关矿山部门规定，井下平面控制测量都应敷设成（）。A.三角网B.边角网C.闭(附)合导线或复测支导线D.环形网【答案】C28、钻孔密度（孔间距）:允许掘进距离终点横剖面探水钻孔之间的间距。其值一般不超过（）A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】C29、为避免地质构造对

8、采矿系统及巷道布置的影响，通常以（）作为矿井的井田边界。A.断层线B.褶曲轴线C.向斜轴线D.背斜轴线【答案】A30、副井系统的硐室包括()。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C31、关于矿区测量控制网的说法，不正确的是（）。A.这将矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中B.矿区地面首平面控制网必须考虑矿区远景发展规划C.矿区地面高程首级控制网的布置范围和等级的选择，应由矿区面积确定，且宜布设成环形网D.近井点和高程基点是矿山测量的基准点【答案】C32、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其

9、具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C33、划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同工程部位C.不同施工工种D.不同支护方式【答案】D34、在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。A.柱下独立基础B.筏形基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】

10、B35、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A36、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B37、矿山施工调度工作的最主要基础是（）A.工程进度表和原材料供货计划B.施工作业计划和资金拨付计划C.施工组织设计和安全作业规程D.施工作业计划和施工组织设计【答案】D38、上下层卷材不得相互垂直铺贴;接缝处不得有气泡和褶皱，并应按规定做

11、附加补强层，宽度不少于（）。A.80mmB.90mmC.100mmD.120mm【答案】D39、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D40、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C41、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、()和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A42、施工企业安全费的使用范围不包括()。A.安全生产检查支出

12、B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C43、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A44、水文地质条件复杂、极复杂矿井应当()至少开展一次水害隐患排查及治理活动。A.每月B.每季C.每年D.每半年【答案】A45、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是()。A.有同类项目的实绩证明?B.提供良好商务信誉证明?C.独立承包要求?D.充足的资金并同意垫资【答案】D46、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答

13、案】B47、防水混凝土施工期间应将地下水位降至防水工程底板垫层（）以下。A.200mmB.300mmC.500mmD.600mm【答案】C48、地下连续墙槽内泥浆应高于地下水位（）m 以上。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】C49、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是()。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D50、时效强化是指经冷加工后，钢的屈服强度和强度极限随着时间的延长而逐渐提高，()逐渐降低的现象。A.延性和硬度B.冷弯性能C.塑性和韧性D.抗弯强度和抗折强度【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、应

14、编制单项工程施工组织设计的工程有（）。A.地面预注浆工程B.矿井工程C.与干线连接的矿区标准铁路D.井筒工程E.选矿厂工程【答案】BC2、水泥土搅拌桩地基，深层搅拌法的特点是（）A.振动大B.设计灵活C.对土无侧向挤压D.对邻近建筑物影响很小E.可有效地提高地基强度【答案】BCD3、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）。A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料【答案】

15、AB4、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC5、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC6、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案

16、】BCD7、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD8、矿山井下巷道采用光面爆破时，周边眼应满足的要求有()。A.眼口落在井巷掘进的轮廓线外 50mmB.周边眼间距不大于 500mmC.采用低爆速炸药D.采用不耦合装药E.封泥全部采用黏土炮泥【答案】BCD9、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工 E，温加工【答案】ABC10、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（），以保证其稳定和刚度。A.房屋高度较大B.结构类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工现场相对较紧张【答

17、案】ACD11、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD12、井巷贯通测量中，井巷贯通一般分为()类型。A.一井内巷道贯通B.两井之间的巷道贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.同向交错贯通【答案】ABC13、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的有（）。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD14、工程地质中，岩层产状的主要参数有()。A.向斜B.背斜C.走向D.倾向E.倾角【答案】CD15、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板

18、法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD16、关于矿山隐蔽工程和隐蔽工程质量检验的一般原则是()。A.隐蔽工程必须经检验合格后才能进行下一道工序B.隐蔽隐蔽工程质量评定应以建设(含监理)和施工双方签字的质量检查记录为依据C.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件D.要求重新检查隐蔽工程质量的影响应由建设单位负责E.隐蔽工程质量同样也包括其工程的外观要求【答案】ABC17、将依照刑法追究刑事责任的违反国家资源法行为的有（）。A.不听责令

19、擅自无证开采并造成资源破坏B.不听责令超越批准范围开采C.倒卖探矿权、采矿权而牟利D.收购和销售国家统一收购的矿产资源且特别严重E.以暴力阻碍矿产资源勘察监督人员依法执法【答案】AD18、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】ACD19、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台

20、【答案】BCD20、下列为沉积岩的是（）。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电

21、硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊

22、情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费

23、用。二、背景某施工单位承包净直径 6m 的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数 f 为 6 以上，在井深 420m 处将穿过一含水层，预计涌水量 25m3/h，井筒总涌水量不超过 30m3/h。设计基岩段井壁厚 500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6 臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度 3m，吊桶下料，2 个对称的布料点布料，4 个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度 1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近 1/3 出现欠挖。（2）

24、混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】三、某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面 20m2，倾角 6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度30m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定

25、不冒落时间不足 2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理|生及存在的不足。?2为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破

26、碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为 1m 左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。四、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工

27、单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可

28、用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、

29、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。五、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安

30、全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安

31、全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题

32、由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。六、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进

33、行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单

34、位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)?中标造价是多少

35、万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4事件 4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2人工费=650840=5460 元材料费=650120=7800 元机械费=650160=1040 元管理费=(人工费+材料费+机械费)15=(5460+7800+1040)15=2145 元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)5=(5460+7800+1040+2145)5=82225

36、元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+82225)420=4111 元m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)(1+税率)=(8200+360+120+22568)(1+348)=921560 万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的 10。即工程材料预付款=(921560-36010348-8510348)10=87551 万元。3该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写

37、，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用 144 万元，工期 7d。七、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期

38、。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合

39、理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、

40、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。八、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1.工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；2.工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3.工作面采用抽出式通风，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；4.进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5.施

41、工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 20?40m 处设置可移动式挡车器;6.巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题 1.该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方？请指出其存在问题。2.针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1.巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、5、6款。第 1 款，

42、井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2.针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面

43、应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压入式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。九、某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单

44、位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量

45、监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集中应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没

46、有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷 1 临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。一十、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000 万元。部分费用约定如下：人工费 780 万元，材料费 600 万元，税金 120万元，利润 150 万元，措施费 210 万元，规费 210 万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费 180 万元，大修及日常维修费 30 万元，动力费 270 万元，机

47、械人工费 90 万元，机械拆安及场外运输费 60 万元，无养路费及车船使用税。工期为 15 个月。合同还规定工程量变更在5范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件 1：根据地质资料显示，井深 725735m 处有一处含水层，预计井筒最大涌水量 150m3h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达 140m3h。导致淹井事故，造成设备被淹损失 10 万元，部分井壁因长期浸泡的返修费 20 万元，为处理事故的其他相关损失 80 万元，影响工期 1 个月，其中停工 05 个月。事件 2：施工到井深85

48、0m 时，由于地压突然增大，导致井深 720m 处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失 8 万元，施工单位工伤损失 10 万元，建设单位工伤损失 10 万元，修复井筒及相关费用 20 万元。停工 05 个月，影响工期 1 个月。事件 3：因设计变更，井筒延深 10m。延深所需材料费 7 万元，人工费 8 万元，工期 02 个月(原设备均满足要求)。【问题】1按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2在事件 1 中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3事件 2 中施工单位

49、可以索赔的内容是什么?如果事件 2 中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4事件 3 的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300 万元。2施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费

50、损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失 8 万元，工伤损失 10 万元，修复井筒 20 万元。(2)停工期间的人工费：7801505=6 万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)1505=10 万元。(4)企业管理费：3001505=10 万元。4工程变更后调整合同的价格：井筒延深 10m，增加的费用包括：(1)人工费 7万元，材料费 8 万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)1802=76万元；(3)企业管理费：300