江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案.doc

《江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江西省江西省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务通关年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案提分题库及完整答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D2、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投产期D.竣工期【答案】D3、将扇风机分为压入式和抽出式，是指其（）有两种。（）A.工作方式B.安装位置C.布置方式D.服务范围【答案】A4、发生 5 人死亡事故，应由（）负责调查。（）A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府

2、B.发生事故的施工单位所在省级人民政府C.事故发生地市级人民政府D.事故发生地的省级人民政府【答案】C5、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。A.节省钢材、造价低的优点B.施工时无振动、无挤土C.施工后能马上承受荷载D.成孔时有大量土或泥浆排出【答案】C6、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，具有（）特性。（）A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D7、关于注浆堵水说法不正确的是（）。A.当井筒预计穿过较厚裂隙含水层或者裂隙含水层较薄但层数较多时，可采用地面预注浆B.在制定注浆方案后，施工井筒检查孔C.当含水层富水性较弱

3、时，可以采用井筒工作面预注浆D.注浆终止深度，大于井筒最下部含水层的埋深或超过井筒深度 1020m【答案】B8、下列关于矿产资源属性的说法中，正确的是（）。A.矿产资源属于国家所有，并由各级政府行使所有权B.国家实行探矿权、采矿权授权制度C.矿产资源的探矿权、采矿权一律不得转让D.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权【答案】D9、对钢筋混凝土预制桩的接桩，只适用于软弱土层的方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D10、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，

4、提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A11、竞标性施工组织设计，还具有()特点。A.未知性B.重复性C.一次性D.可变性【答案】C12、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C13、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A14、室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为（）。A.612hB.1224hC.2448hD.4872h【答案】C15、矿井工程施工中，通常都会利用的永久建筑和设施是（）。A.

5、员工宿舍B.副井提升系统C.主井提升系统D.办公楼【答案】B16、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A17、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D18、根据注册建造师执业工程规模标准的规定，年产量 4590 万 t年，单项工程合同额 10002000 万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】C19、井巷收敛测量的内容是（）。A.井巷表面一点的绝位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围

6、岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D20、设计喷射混凝土强度等级多采用 C15-C20，喷层厚度通常为（）左右。A.8-12cmB.10-13cmC.10-15cmD.15-17cm【答案】C21、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B22、某单位合理选择了井筒施工的普通设备机械化作业线，相关设备和参数合理的是（）。A.多台手持钻机B.炮眼深度 45mC.抓岩机斗容 1.0mD.扬程 800m 水泵【答案】A23、属于人工费的有（）。A.含人工费的施

7、工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C24、正铲挖土机的挖土特点是（）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.后退向下，自重切土D.直上直下，自重切土【答案】A25、关于胶带输送机的电气控制系统的设置，不正确的是（）。A.设置胶带输送机启动预报(声)信号B.设置胶带跑偏(光)信号C.事故紧急停车装置设在人行道侧D.事故紧急停车装置设在胶带侧【答案】D26、关于基坑的开挖，说法不正确的是（）。A.基坑的开挖高度主要与土性有关B.软土基坑必须分层均衡开挖C.基坑开挖高度与基坑坡度有关D.基坑的开挖高度与施工方法无关【答案】D27、机械落矿法主要

8、用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f2?3B.f3?4D.f3?4【答案】D28、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C29、根据金属非金属矿山安全标准化规范标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】B30、平整后的场地表面应逐点检查，检查点为每 100-400m2 取 1 点，但不少于（）点。A.5B.7C.8D.10【答案】D31、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用

9、爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D32、下列关于防止瓦斯引燃的措施，错误的是（）。A.入井人员严禁穿化纤衣服B.严禁携带烟草和点火物品下井C.井下个人照明使用可拆卸矿灯D.抽瓦斯泵房周围 20m 以内禁止有明火【答案】C33、钢为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过（）A.1.0%B.1.2%C.1.5%D.1.7%【答案】D34、下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（）。A.导爆管B.煤矿许用电子雷管C.安全导爆索D.三级煤矿许用炸药【答案】A35、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B

10、.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C36、井底车场巷道施工的组织中，最主要的原则是（）。A.施工工作面数量主要由劳力多少决定B.施工工作队数量应根据工期要求、资源条件、井下空间等综合确定C.车场施工安排主要应考虑供电能力大小D.涌水大时巷道施工顺序应考虑避免上山掘进【答案】B37、巷道施工采用掘、支交替作业方式的条件是（）。A.巷道断面大B.巷道施工装备充分C.有两条同时施工的巷道且距离近D.巷道中同时存在掘、支两个工序【答案】C38、土的塑性指数大，表示土的（）。A.天然含水量高B.土质更软C.土

11、的含水量范围大D.土质更坚硬【答案】C39、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是()。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D40、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B41、矿山井下爆破使用的水炮泥主要成分是()。A.水B.泥浆C.水泥浆D.石灰水【答案】A42、招标工作中的资格预审应在（）之前进行。A.组织招标机构之前B.发出邀请函后、发售招标文件之前C.发售招标文件之后、召开标前会议前D.与综合评审同时

12、【答案】B43、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动【答案】B44、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B45、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B46、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完

13、毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B47、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C48、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答

14、案】D49、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D50、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、常用的成本控制方法中，同时考虑成本与进度综合影响的方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值法D.价值工程法E.工期分析法【答案】BC2、泥浆护壁成孔灌注桩的优点

15、有（）A.操作方便B.不受场地限制C.工作效率高D.无噪声E.无振动影响【答案】ABD3、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】ABC4、煤矸石可用以（）。A.回收热能B.作为保温材料C.作为充填材料D.作为塑料的基材E.加工成建筑材料【答案】AC5、毫秒延时爆破特点，说法正确的有（）A.改善破碎效果，岩石爆破块度均匀,可减少大块率、根底、后冲，爆堆集中;B.可扩大孔网参数，降低炸药单耗，提高爆破效率;C.一次爆破的方量小，可减少爆破次数，提高装运效率;D.可降低爆破震动、空气冲击波和个别飞散物等危害，能

16、有效防止保留岩体和建筑物的损坏;E.在有瓦斯的工作面可实现全断面一次爆破。【答案】ABD6、预防静电、雷电引发早爆事故的措施有（）。A.采用有良好接地装置的装药工艺系统B.在压气装药系统中采用 PVC 输药管C.雷雨天采用电雷管导爆索起爆系统D.在炸药库房上安设避雷装置E.雷雨天在雷电区的地下爆破作业要暂停【答案】AD7、主井系统硐室主要有()。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC8、煤矿井下爆破作业时可以选用的雷管有（）。A.瞬发电雷管B.秒延期电雷管C.非电毫秒雷管D.安全电雷管E.不大于 130ms 延期电雷管【答案】D9、以下不能用水扑灭火情的情况是

17、（）。A.金属钾、钙等物质着火B.轻于水的物质着火C.金属结构房屋D.咖啡馆E.浓硫酸仓库着火【答案】AB10、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD11、基坑工程施工中，地下连续墙的优点包括()。A.施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低B.墙面可保证垂直度，且光滑平整C.对开挖的地层适应性强，在软弱地层中，都能安全地施工D.可以在各种复杂的条件下施工E.每段连续墙之间的接头质量很容易控制【答案】ACD12、对于进行

18、疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC13、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD14、关于矿山工业场地总平面布置，符合其正确的设计原则的做法有(?)。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.根据需要布置有两个工业场地E.根据需要布设有矿井汽车运输系统【答案】CD15、下列关于铀（钍）矿开发利用的说法，正确的是（）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境

19、影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD16、下列属于副井系统硐室的是()。A.井筒与车场连接硐室B.主变电所C.水仓D.装载硐室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC17、重锤夯实地基的特点有()。A.施工简便B.费用较高C.工期较长D.孔隙水易消散E.加固深度有限【答案】AC18、毫秒延时爆破特点，说法正确的有（）A.改善破碎效果，岩石爆破块度均匀,可减少大块率、根底、

20、后冲，爆堆集中;B.可扩大孔网参数，降低炸药单耗，提高爆破效率;C.一次爆破的方量小，可减少爆破次数，提高装运效率;D.可降低爆破震动、空气冲击波和个别飞散物等危害，能有效防止保留岩体和建筑物的损坏;E.在有瓦斯的工作面可实现全断面一次爆破。【答案】ABD19、矿业工程合同文件包括有()等。A.合同协议书?B.中标通知书?C.技术标准和要求?D.专用条款?E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD20、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库 10m 以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库 20m 以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库 30m 以内的区

21、域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库 3050m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库 30100m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】C大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20，所穿过的岩层属于IVV 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支架，支架间距 0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼

22、的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少装药量（周边眼间隔装药）、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒，支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重

23、伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15 天。事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？3.根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。答：戴手套点周边眼眼位。根据激光指向仪光斑位置，尺量定位。眼底落在掘进轮廓线外 50mm。眼底落在掘进断面轮廓线上。考前黑钻押题，金考典软件考前更新，

24、下载链接 www.装药前未检查瓦斯等。应先清理钻孔和安全检查，经瓦斯检查工检查瓦斯，确认安全后装药。在临时水泵房内装配起爆药卷。必须在顶板完好、支护完整，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？答：“有疑必探、先探后掘”，做好探水工作；超前锚杆、前探梁、超前小管棚支护，必要时进行注浆加固；加强支护；缩小炮眼深度或循环进尺，光面爆破；及时喷射混凝土封闭围岩。3.根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。答：属于一般事故；理由：10 人以下的重伤事故。二、某矿建施工单位以 1240 万元的中标价格，总承包一矿山工

25、业广场 8 层框架结构办公楼工程。并工前，总承包单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位;通过与建设单位共同考察，确定了预拌混凝土供应商，并与之签订了采购合向，工程实施过程中发生了以下事件:事件 1:基坑工程施工前、专业分包单位编制了土方开挖和基坑支护专项施工方案，包括土方开挖的顺序和方法、土钉支护方案等内容。分包单位技术负责人将专项施工方案上报监理单位审查，并安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督。方案经总监理工程师审核通过后、分包单位组织召开了论证会，专家组成员包括符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人。方案论证会最终形成论证意见:基坑采用的土钉支护体系基本

26、可行，但基坑监测方案中未明确具体的监测项目，需完善。事件 2:桩基验收时，监理单位发现部分桩基混凝土强度未达到设计要求，经调查是由于预拌混凝土质量不合格所致:桩基处理方案确定后，专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用。总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用.事件 3:主体结构施工期间，由于特大龙卷风造成配电箱破坏引发现场火灾。火灾扑灭后 21 小时内，总承包单位追报了火灾损失情况:工程本身损失 250 万元，总价值 200 万元的待安装设备彻底报废;总承包单位有 3 名工人烧伤所需医疗费及补偿费预计 45 万元:

27、租赁的施工设备损坏赔偿10 万元。另外、大火扑灭后总承包单位停工 5 天，造成施工机械闲置损失 2 万元，预计工程所需清理、修复费用 200 万元 1.事件 1 中，本项目基坑支护专项施工方案从编制到专家论证的过程存在哪些不妥说明正确的做法。2.基坑土方开挖顺序和方法的确定原则是什么根据论证意见，基坑监测方案中应补充的监测项目有哪些 3.针对事件 2，分别指出专业分包单位和施工总承包单位提出的要求是否妥当并说明理由。4.事件 3 中，针对施工过程中发生的火灾，建设单位和总承包单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）【答案】1.不妥之处及正确做法:（1）分包单位技术负责人将专项施工方案直接

28、上报监理单位审查不妥。正确做法:专项方案应当在通过论证后由施工总承包单位上报监理单位审核签字。（分包不对外）（2）安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督不妥。正确做法:应派专职安全管理人员进行现场监督管理。（3）方案经总监理工程师审核通过后，分包单位组织召开了论证会不妥。正确做法:专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会。（4）专家论证会专家组由符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人组成不妥。正确做法:方案论证专家组成员应当由符合相关专业要求的专家组成。参建各方的技术负责人不得以专家身份参加专家论证会。（知识点:施工组织设计的类别与要求）2.基坑土方开挖的顺序、方法必

29、须与设计工况相致，并遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。应补充的监测项目有:基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部分建（构）筑物变形、支护结构内力及变形等。3.（1）专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用妥当。理由:因为预拌混凝土是由施工总承包单位负责采购，所以应由施工总承包单位对其质量负责。（2）施工总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用不妥当。三、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿

30、式作业；2工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3工作面采用抽出式通风，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；4进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器；6巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题 1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及

31、相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离

32、就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种

33、情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用

34、30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通

35、知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属

36、于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐

37、慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李

38、某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内

39、写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组

40、织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。六、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15 亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程

41、开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度

42、增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。2评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金?分别说明理由。3施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措

43、施各属于哪种风险管理策略?5建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教

44、育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。七、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间1

45、2d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施

46、工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日

47、处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提

48、供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人

49、将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的

50、索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二