江西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及精品答案.doc

《江西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及精品答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江西省江西省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及精品答案务题库及精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于 45km，差值允许在 2.5dB 之内B.站距大于 45km，差值允许在 2.5dB 之内C.站距小于 45km，差值允许在 2dB 之内D.站距大于 45km，差值允许在 2dB 之内【答案】D2、在用户接入网中，()可传输多种业务，具有较为广阔的应用领域，传输频带较宽、与目前的用户设备兼容、支持宽带业务、成本较低。A.铜线接入网B.光纤接

2、入网C.混合光纤同轴电缆接入网D.固定无线接入网【答案】C3、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C4、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D5、在 SDH 网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A6、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C7、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电

3、压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C8、移动网络的特点决定了网络（）之间的矛盾，网络优化的方法之一就是平衡它们之间的矛盾。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】D9、广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（）等。A.微分增益B.频响特性C.方向性系数D.非线性失真【答案】C10、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。A.传输分析仪B.模拟呼叫器C.光谱分析仪D.多波长计【答案】B11、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案

4、】A12、通信工程公众照射限值要求：在一天 24h 内，任意连续()按全身平均的比吸收率(SAR)应小于 002Wkg。A.2minB.4minC.6minD.8min【答案】C13、在 GSM 系统，下列关于切换说法正确的是()。A.BSS 内部切换、BSS 间的切换以及 MSS 间的切换都需要由 MSC 来控制完成B.BSS 间的切换和 MSS 间的切换都需要由 MSC 来控制完成，而 BSS 内部切换由BSC 控制完成C.MSS 问的切换需要由 MSC 来控制完成，BSS 间的切换和 BSS 内部切换由 BSC 控制完成D.BSS 内部切换是软切换，BSS 间的切换以及 MSS 间的切换

5、是硬切换【答案】B14、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D15、光纤中存在色散会导致（）。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度变大D.幅度变小【答案】A16、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A17、广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D18、移动通信网络建设过程中的矛盾是（）。A.容量.覆盖B.容量.质量C.覆盖.质量D.覆盖.容量.质量【答案】C19、

6、DWDM 系统中不同波道 OTU 可以互换的是（）。A.发送端 OTUB.中继型 OTUC.接收端 OTUD.收发合一型 OTU【答案】C20、建设单段长度为 300m 的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】D21、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】C22、GSM 是干扰受限系统，但干扰不会导致()。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D23、关于

7、蓄电池安装的说法，错误的是()。A.安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置B.安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定C.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内D.安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧【答案】D24、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B25、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈【答案】A26、广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。A

8、.朝上B.朝下C.朝内D.朝外【答案】D27、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于 1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为 B 端，南向为 A 端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C28、天线应该在避雷针（）保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C29、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C30、信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进

9、行（）信息交换的机制。A.控制B.计费C.网管D.用户【答案】A31、阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用()封口，具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC 塑料C.沥青D.超细玻璃纤维【答案】C32、移动网络的特点决定了网络（）之间的矛盾，网络优化的方法之一就是平衡它们之间的矛盾。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】D33、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，现代通信网提供的业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A34、当事人提出听证要求后，法制工作机构或者承担法制工作的机构应当在举行听证()日前，送达行政处罚听证会

10、通知书。A.3B.5C.7D.9【答案】C35、下列关于移动通信说法正确的是（）。A.GSM 载波带宽 75MHzB.TD-SCDMA 载波带宽 1.25MHzC.WCDMA 载波带宽 10MHzD.CDMA2000 载波带宽 1.25MHz【答案】D36、ASON 主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D37、计算机()网络是一个在分级管理基础上集中式的网络，适合于各种统计管理系统。但任一节点的故障均会影响它所在支路网络的正常工作，故可靠性要求较高，而且处于越高层次的节点，其可靠性要求越高。A.星形B.网形C.总线型D.树形【答案】D38

11、、硅芯管在人孔内余留长度不小于()，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】D39、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B40、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C41、在 SDH 网中，()结构中各节点主要采用 DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

12、A.星形B.树形C.环形D.网孔形【答案】D42、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B43、在电源系统中，（）是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】C44、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A45、SZYV

13、-75-2 型号的电缆，其中 75 表示()。A.特性阻抗B.绝缘外径C.屏蔽层数D.结构特征【答案】A46、在 SDH 保护环网结构中，利用()功能可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.时隙保护B.分插复用C.再生中继D.交叉连接【答案】A47、TD-SCDMA 采用 TDD 双工方式，单载频的带宽仅需要（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C48、由 380220V、50Hz 的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。A.1B.2C.2.5D.5【答案】D49、广播电视中心负荷分为中心工艺负荷、照明及电热负荷、()三类。A.空调负荷

14、B.动力负荷C.水泵负荷D.演播室灯光负荷【答案】B50、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】ABC2、广播电视中心的规模大小由（）决定。A.节目套数B.节目制作量C.节目性质D.观众群

15、体E.节目播出量【答案】ABC3、网络系统的功能检查包括()。A.网络输出功能B.统计功能C.维护管理功能D.检测功能E.性能管理功能【答案】BC4、交流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波型畸变率【答案】AC5、数字微波通道的测试包括()。A.误码性能测试B.设备故障测试C.SDH 网络输入端抖动容限的测试D.联络公务信道的测试E.工作误码测试【答案】ACD6、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD7、架空线路电杆洞深是根据（）决定

16、的。A.吊线的类别B.电杆的类别C.现场的土质D.所在地的负荷区E.拉线的类别【答案】BCD8、监测台与架空电力线路的防护间距为 1000m 的情况是()。A.35kV 架空电力线到一级台B.35kV 架空电力线到二级台C.63ll0kV 架空电力线到二级台D.500kV 架空电力线到二级台E.500kV 架空电力线到三级台【答案】AD9、严禁并联使用的蓄电池组的特征有()。A.不同厂家B.不同容量C.不同型号D.不同时期E.不同颜色【答案】ABCD10、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端()。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A11、关于广播电视中心工艺用电负荷特

17、点的表述，正确的有（）。_3A.可靠性要求极高B.功率因数很低C.单相和非线性负荷多D.用电设备之间会产生干扰E.24 小时连续负荷【答案】ACD12、有关电力设备避雷中，避雷器的安装位置有（）。A.交流配电屏输入端B.通信空调输入端C.不间断电源输出端D.整流器输入端E.交流稳压器的输出端【答案】ABD13、中国 5G 设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD14、符合通信机房抗干扰要求的有（）。A.远离 110KV 以上的超高压变电站B.远离医用射频设备C.远离加油站D.使用防静电地板E.远离电气化铁道【答案】A

18、BD15、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD16、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD17、广播发射机常用的冷却方式有()。A.强制风冷B.水冷C.油浸自冷D.蒸发冷却E.机械冷却【答案】ABD18、中国 5G 设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD19、移动

19、通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括()等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权【答案】ABD20、广播电视中心工艺负荷分为()。A.节目制作用电负荷B.节目后期制作用电负荷C.节目播出部分用电负荷D.演播室灯光用电负荷E.空调及水泵负荷【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以

20、为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一

21、个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检

22、查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少

23、施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未

24、涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(

25、5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。二、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二

26、年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.距离施工现场近；运输材料、设备、机具便利；通信、信息传递方便；人身及物资安全。2.跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；与电力电缆交越处的施工。3 出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用

27、棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.探明电力电缆的确切位置和深度：人工小心开挖；通知电力电缆产权单位到场；做好应急预案。三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以

28、后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中

29、发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设

30、单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的

31、方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、1背景某架空光缆线路工程位于

32、南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电

33、杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建

34、设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工

35、时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约

36、定预付，施工单位应在预付时间到期后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。五、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头

37、损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】六、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要

38、求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问

39、题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实

40、结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后

41、的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。七、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进

42、行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强

43、现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素

44、，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。八、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供

45、货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的 5%，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了 15m 光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很

46、大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了 2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(

47、2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4 月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计

48、列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后 10 天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,

49、施工单位可在发出通知 14 天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。九、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在 8 月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、

50、拉线程式不符合规定。B 现场一档吊线在上方与 35m 高的 220V 供电线路交越，吊线未采取保护措施。C 现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2指出 A 现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3B 现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4说明 C 现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；