江西省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习试卷A卷附答案.doc

《江西省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习试卷A卷附答案.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江西省江西省 20232023 年二级建造师之二建建设工程法规及相年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习试卷关知识练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】B2、关于买卖合同的规定，下列说法错误的是（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为放弃购买C.凭样品买卖，是指标的物的品质须与特定的样品品质一致的买

2、卖D.因标的物的从物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主物【答案】B3、关于商标专用权的说法，正确的是（）。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C4、下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是(）。A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正B.逾期不改正的，以每人 5000 元以上 1 万元以下的标准处以罚款C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证D.用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派

3、遣单位与用工单位承担连带赔偿责任【答案】A5、根据行政诉讼法的规定，下列选项属于行政诉讼受案范围的是（）A.方某在妻子失踪后向公安局报案要求立案侦查，遭拒绝后向法院起诉确认公安局的行为违法B.区房管局以王某不履行双方签订的房屋征收补偿协议为由向法院起诉C.某企业以工商局滥用行政权力限制竞争为由向法院起诉D.张某对劳动争议仲裁裁决不服向法院起诉的【答案】C6、下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A.侵权行为B.不当得利C.合同D.无因管理【答案】C7、2014 年 1 月人力资源社会保障部发布的劳务派遣暂行规定规定，临时性工作岗位是指存续时间（）的岗位。A.不超过 10

4、 个月B.不低于 6 个月C.不超过 6 个月D.不低于 10 个月【答案】C8、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】C9、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为 2012 年 11 月 20 日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012 年11 月 18 日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人

5、撤回提交的投标文件【答案】D10、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当()。A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收?B.在验收后报公安机关消防机构备案?C.向公安机关消防机构申请消防认可文件?D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】A11、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】A12、下列权利中，属于担保物权的是（）。A.地役权B.质权C.建设用地使用权D.土地承包经营权【答案】B13、甲与乙签订了一份合同，约

6、定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】B14、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起 6 个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】C15、（2020 年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐

7、蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】B16、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】B17、下列物权中不属于益物权的是（）。A.地役权B.建设用地使用权C.土地承包经营权D.土地所有权【答案】D18、（2019 年真题）根据刑法，下列刑事责任中，属于主刑的是()。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】C19、下列关于法人的表述中，正确的是（）

8、。A.法定代表人以自己的名义代表法人从事民事活动B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】B20、根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【答案】B21、某在建工程,施工企业为

9、了材料运输方便,与某化工厂订立合同,支付一定的费用,通过厂区内的道路运送材料。在此合同中,施工企业的权利是()。A.土地承包经营权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】B22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【答案】C23、下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【答案】C24、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保

10、护装置的【答案】B25、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证【答案】B26、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。(2017)A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可

11、不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制【答案】C27、在诉讼时效期间的最后 6 个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效（）。A.终结B.中止C.中断D.重新计算【答案】B28、建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A29、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的前提是（)A.总监理

12、工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【答案】C30、（2015 年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】D31、（2018 年真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企

13、业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C32、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】C33、以下关于企业资质证书的说法中正确的是（）。A.企业首次申请资质，应当申请最低等级资质，增项申请则不受限制B.企业资质证书的有效期为 3 年，期满 3 个月前可以提出延期申请C.企业发生合并、

14、分立、重组以及改制的，可以直接承继原资质D.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做岀是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续【答案】D34、【2018 年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】B35、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成 7 人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的

15、罚款限额是（）。A.10 万元以上 20 万元以下B.20 万元以上 50 万元以下C.100 万元以上 200 万元以下D.200 万元以上 500 万元以下【答案】C36、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的，不予注册B.延续注册申请应当在注册有效期满 30 日前提出C.初始注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.变更注册后注册期重新计算【答案】B37、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源

16、利用状况分析制C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D38、甲、乙按 30%和 70%的份额共有 1 间房屋。二人将房屋出租给丙，丙取得甲和乙的同意后将该房屋转租给丁。现甲欲转让自己的份额。则下列说法正确的是（）。A.乙、丙有优先购买权，丁无优先购买权B.乙、丁有优先购买权，丙无优先购买权C.乙有优先购买权，丙、丁无优先购买权D.丙、丁有优先购买权，乙无优先购买权【答案】C39、（2020 年 12 月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊

17、要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】B40、按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经(）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.国务院D.省、自治区、直辖市人民政府【答案】D41、以下关于带班制度的说法中正确的是（）。A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 80%B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%

18、C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班【答案】B42、某甲在一企业工作，试用期未满便想解除劳动合同，则下列说法正确的是()A.甲应当提前 3 日以口头或书面形式通知企业解除合同B.甲应当提前 30 日以书面形式通知企业解除合同C.甲可以随时通知企业解除合同D.甲在试用期内不得解除合同【答案】A43、（2020 年真题）根据合同法，关于承揽合同的说法，正确的是()。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽

19、人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】D44、关于不当得利的说法，正确的是（）。A.明知无给付义务而进行的债务清偿，受损失的人无权请求得利人返还取得的利益B.得利人取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务C.单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人在相应范围内承担返还义务D.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其利益并赔偿损失【答案】A45、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】

20、A46、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。A.署名权B.修改权C.保护作品完整权D.许可使用权【答案】D47、根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】C48、关于劳动争议的解决方式，

21、下列说法正确的是（）。A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和劳动行政部门代表组成B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成C.劳动争议申请仲裁的时效期间和诉讼时效期间一样D.劳动关系存续期间发生劳动争议的，劳动者申请仲裁时效不受限制【答案】B49、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】A50、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.投

22、标人未就投标价格等实质性内容进行谈判C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用，则 甲可以（）。A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥【答案】D2、法人应当具备的条件包括()。A.依法成立B.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【答案】ABD3、（2020 年真题）根据

23、拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有（）。A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的D.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的E.将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的【答案】ABC4、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，

24、应该在投标截止日期之前进行B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分D.在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件【答案】AD5、有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全B.在试用期内的C.用人单位濒临破产D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的【答案】A6、（2020 年真题）授予专利权的发明和实用

25、新型，应当具备的条件有（）。A.新颖性B.实用性C.创造性D.富有美感E.适于工业应用【答案】ABC7、（2020 年真题）下列建设工程施工合同中，应当被认定为无效的有（）。A.某劳务分包企业借用某建筑施工企业的施工总承包一级资质承揽工程订立的合同B.某使用世界银行援助资金的项目，发包人未经招标与承包人订立的合同C.某建设工程项目，施工总承包单位将主体结构的劳务分包给具有劳务资质的企业订立的合同D.某建筑施工企业，未取得施工总承包资质证书，承揽施工总承包工程订立的合同E.某建设工程项目，发包人未取得建设工程规划许可证与承包人订立的合同，但发包人在一审法院辩论终结前取得了建设工程规划许可证【答案

26、】ABD8、（2014 年真题）根据招标投标法和招标投标法实施条例，关于招标项目的说法，正确的有（）。A.招标人不可以直接授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的 10%D.国有资金控股的依法必须招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判【答案】BCD9、建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有()A.将建筑工程肢解发包B.承包人将其承包的建筑工程分包他人C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D.分包人将其承包的工程再分包E.两个不同资质等级的单位联合共同承包

27、【答案】ACD10、关于投标人的说法，正确的有（）。A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效E.两个以上法人可以组成一个联合体投标【答案】BD11、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.基坑底部C.配电箱D.塔吊E.施工现场出口处【答案】ACD12、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于 1.8m

28、 的封闭围挡B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭降尘降噪措施C.拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物D.土方和建筑垃圾的运输应采用翻斗式运输车辆，便于装载E.施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理【答案】BC13、关于安全生产许可证有效期的说法中，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为 3 年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前 1 个月办理延期手续D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期

29、届满时，自动延期E.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息【答案】AB14、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起 1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起 1 年内主张撤销该合同【答案】BD15、勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括（）。A.依法承揽工程

30、的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法实施装修工程D.依法办理工程质量监督手续E.依法对设计文件进行交底【答案】AB16、依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位【答案】BD17、根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.

31、以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】C18、某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有（）。A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布C.评标委员会由 9 人组成，其中技术、经济等方面的专家为 6 人D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接指定E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人【答案】CD19、依据劳务派遣暂行规定，劳务派遣协议应当载明的内容有()。A.派遣的工作岗位名称和岗位性质B.工作地点C.财产保险费的数额和支付方式D.按照同工同酬原则确定的劳务报酬数额和支付方式E.劳务派遣服务费的支付方式和标准【答案】ABD20、（2016 年真题）关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。A.发包人不得将工程发包给个人B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备只能由发包人采购D.发包人不得指定分包人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商【答案】ABD