河北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案.doc

《河北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河北省河北省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案务高分通关题型题库附解析答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、从硬件构成来看，通信网是由终端节点、业务节点、（）和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.控制节点【答案】B2、PTN 网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D3、光缆沟回填土时，应先回填()mm 厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C4、下列不属于 LTE 核心网设备加电后系统检查的是（）。A.设备板

2、卡配置检查B.声光告警C.电源电压检查D.远程维护功能【答案】C5、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80100B.100120C.120140D.140160【答案】B6、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C7、综合布线系统中，与普通用户离得最近的系统是（）A.设备间子系统B.工作区子系统C.水平子系统D.管理子系统【答案】B8、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D9、关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。A.高低差在 0.6m

3、及以上的沟坎处，应设置护坎保护B.管材内径不小于光缆外径的 1.5 倍C.机房槽道走线架 1.53 米D.同沟布放多根管时，管间距应保持 60mm 间距【答案】C10、光缆单盘检验中，光电特性检验不包括（）。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C11、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A12、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好

4、的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比【答案】C13、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.3.45mB.3.55mC.3.65mD.3.75m【答案】D14、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D15、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A16、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.

5、24C.36D.48【答案】B17、下列情况下，应选择设置通道的是（）。A.在机房、建筑物引入点B.在道路交叉处C.管道穿越铁路、河道时D.大容量电缆进局所，汇接处【答案】D18、关于演播室灯光用电负荷特点的说法，错误的是()。A.用电负荷容量大，且是连续负荷B.用电设备集中、具有线性负载的特性C.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰D.用电设备在使用中易造成三相不平衡【答案】B19、在 SDH 微波中继通信系统中，一般应配备交叉连接设备(SDXC)的是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】B20、下列 PTN 以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。

6、A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B21、广播电视中心多采用在线式 UPS 系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（）。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C22、下列关于双绞电缆的说法错误的是（）。A.不同的传输速率，要求使用不同的双绞电缆B.扭绞长度越短，抗干扰能力越强C.屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率D.CAT6A 双绞线适用于保密通信；【答案】D23、广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D24、在土质均匀、坚硬的情况下，铺

7、设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C25、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D26、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A27、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案

8、】D28、CDMA 采用的多址方式是（）。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址【答案】D29、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A30、当 Ra=（）时，表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致，显色性最好。A.80B.100C.120D.200【答案】B31、世界各国卫星电视广播普遍采用 C 频段和 Ku 频段，其中 C 频段的范围是()。A.3.74.2GHzB.5.76.4GHzC.9.710.4GHzD.11.712.75GHz【答案】A32、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，

9、转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的 3 倍B.电缆直径的 5 倍C.电缆直径的 10 倍D.电缆直径的 20 倍【答案】C33、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是（）。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.适于在长途线路上使用【答案】A34、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C35、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D36、通信网中，()属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.邮箱系统【

10、答案】D37、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D38、当抗震设防烈度为（）时，大区中心、省中心长途通信枢纽楼（站）和市内电话汇接局的蓄电池组的输出端与汇流条间应采用“母线软连接”连接。A.6 度和 7 度B.7 度和 8 度C.8 度和 9 度D.9 度和 10 度【答案】C39、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B40、下列关于通信工程安全施工要求说法错误的是（）。A.在

11、电力线.电力设备下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯B.35kv 以下为 2.5m，35kV 以上为 4mC.用砂轮切割机时，严禁在砂轮切割片侧面磨削D.拆除吊线时，如遇角杆，操作人员必须站在电杆转向角的正面【答案】D41、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于 213V 或储存期已达到 36 个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C 为电池容量)。A.0.10.3B.0.30.5C.0.50.7D.0.70.9【答案】A42、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔()km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【

12、答案】A43、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】A44、将交流电转换成直流电的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DCDC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】A45、馈线与天线连接处、与软跳线连接处应设有()。A.防水装置B.防潮装置C.防雷器D.防爆器【答案】C46、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】C47、光缆架空过电杆的应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂()mm。A.100B.200C.300D.400【答案】B48

13、、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔 5mB.每隔 10mC.每隔 15mD.每隔 20m【答案】B49、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】B50、网络优化中参数调整的内容很多，从 NSS 侧看，不包括()。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于人(手)孔与通道施工的说法，正确的有（）。A.人

14、(手)孔基础必须采用钢筋混凝土结构B.开槽遇不稳定土壤、挖深低于地下水位时，应进行必要的支护C.人(手)孔上覆各部位尺寸应与人(手)孔墙壁上口尺寸相吻合D.基础混凝土的强度达到 10kgcm2(常温下 24 h)时，方可进行墙体施工E.进入人(手)孔的主管道与分支管道应错开，主干管道应高于分支管道【答案】BC2、OTN 上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】AB3、基站测试包含()部分。A.基站基带部分测试B.基站接通率测试C.基站本机单板测试D.基站天馈线部分测

15、试E.基站性能测试【答案】ACD4、构成业务网的主要技术要素包括()。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式E.业务节点【答案】BCD5、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC6、微波天线的基本参数为()。A.天线增益B.半功率角C.隔离度D.极化去耦E.驻波比【答案】ABD7、下列设备中属于通信网的终端节点的有()。A.计算机B.传真机C.PBXD.电话机E.路由器【答案】ABCD8、UPS 系统的主要功能是()。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间

16、电网断电的保护功能【答案】AC9、广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。A.室内消火栓B.自动喷水灭火系统C.气体灭火系统D.灭火器E.消防车【答案】ABCD10、光纤的优点（）。A.带宽大B.重量轻C.成本低D.易维护E.施工简单【答案】ABCD11、通信管道是由()组成。A.基础B.管材C.线缆D.人孔E.包封【答案】ABD12、传送网的核心要素有（）。A.REGB.DXC.OAD.ADME.OMU【答案】BD13、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD14、风力发电的主要优点包括()。A.环境污染小B.发电场建设

17、周期短C.发电场投资规模灵活D.地域性不强E.占地面积较大【答案】ABC15、下列情况中，禁止塔上作业的有（）。A.雷雨B.沙暴C.气温 38D.气温-8E.塔上附霜【答案】ABC16、根据（）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】BC17、交流电源的（）是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波形畸变率【答案】AC18、用户终端移动的无线接入有()和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D19、架空线路工程中，人行道上的拉线宜以()保护。A

18、.塑料管B.钢管C.竹筒D.刷银粉E.木桩【答案】AC20、广播电视中心工艺用房系统设备安装之前，应检查()。A.相关管、槽、沟、井B.接地系统C.临时供电情况D.照明情况E.不间断电源情况【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工

19、35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为

20、仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元二、背景资料：某运营商新建光缆线

21、路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中

22、某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.P338（本小题 3 分）通信工程施工总承包一级企业资质（1 分）。通信工程施工总承包二级企业资质（1 分）。电信工程专业承包一级企业资质（1 分）。2.P360（本小题 2 分）施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2 分）。3.P331（本小题 3 分，答对 1 项 1 分，最高 3 分）光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.P331（本小题 7 分）建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要

23、求可视为部分验收（1 分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1 分），交给建设单位（1 分）和监理工程师审核（1 分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1 分）。建设工程教育网对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改（1 分），并由建设单位和监理工程师进行复验（1 分）。5.P144（本小题 5 分）中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。（答出一个给 1 分，满分 5 分）三、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设 12 芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放 3 孔塑料子管、

24、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检查提供方便，并予以积极

25、配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；检查工作应做好工作记录。对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保管，确保处于完好状态。四、1背景 A 施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的

26、施工任务，工程造价约 2 亿元人民币。由于施工阶段 A 施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A 施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约 8000 万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的 B 施工单位施工。本工程中，A 施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B 施工单位按照 A 施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请 A 施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B 施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B 施工单位在施工过程中，放绑的线缆

27、多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现 B 施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对 A、B 两个施工单位均做出了处罚。B 施工单位认为工程由 A 施工单位承包，不应处罚自己；A 施工单位认为质量问题是 B 施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B 施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对 A、B 两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模

28、较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B 施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意 A 施工单位将工程量分包给 B 施工单位。(2)B 施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：B 施工单位不应根据 A 施工单位的质量管理要求进行工程管理。B 施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B 施工单位在请 A 施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B 施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。B 施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗

29、操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。B 施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明 B 施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对 A、B 两个施工单位进行处罚。因为 B 施工单位是以 A 施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工

30、单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论 A 施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于 B 施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对 A、B 两个施工单位进行处罚。五、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的 A 施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线 500km 的省际光缆

31、工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：项目概况；编制依据；施工方案；质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前 1 个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的 100km 工程分包给了具有通信管线建设资质的 B 单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给 B 单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1指出施

32、工组织设计中缺少的主要内容。2A 施工单位将部分工程私自分包给 8 单位是否合法说明理由。3施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位不合法。理由：B 单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而建筑法规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故 A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位是不合法的。3重要过程是指对工程的最终质量

33、起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR 测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：制定接头盒封装的控制措施；进行技术交底；落实“三检”制度；确保测

34、量设备处于良好状态；制定纠正或预防措施。六、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进

35、行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单

36、位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理

37、单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或

38、拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的

39、工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程七、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】八、1背景某项目部在负责某

40、本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存

41、在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决

42、争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接

43、与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 2

44、8 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为 3500 万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位 A 进行工程总承包。工程开工后，A 施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于 A 施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分

45、包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位 B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A 施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企

46、业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为 3500 万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A 施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通

47、信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。一十、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理

48、单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总

49、后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月

50、报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省