河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc

《河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、井巷掘进中，下列属于斜孔掏槽的是（）。A.筒形掏槽B.锥形掏槽C.螺旋掏槽D.缝隙掏槽【答案】B2、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A3、关于立井井筒施工作业方式的说法，错误的是()。A.短段掘砌单行作业必须进行临时支护B.长段掘砌单行作业需要进行临时支护C.长段掘砌平行作业需要进行临时支护D.掘砌混合作业不需要进行临时支护【

2、答案】A4、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是（）。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B5、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是()。A.施工方案应合理B.施工程序要正确C.各项工序作业时间估计要准确D.施工工期要最短【答案】D6、下列型钢中，属于线材的是哪一个（）。A.圆钢B.盘条C.槽钢D.方钢【答案】B7、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A8、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m 以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C9、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是(

3、)。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A10、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C11、钻孔密度（孔间距）:允许掘进距离终点横剖面探水钻孔之间的间距。其值一般不超过（）A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】C12、矿业工程中筒仓结构装车的筒仓采用()的形式时下面可通过装载的车辆。A.叠加B.架空C.索引D.并列【答案】B13、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B

4、.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A14、对灰土垫层的施工，做法错误的是()。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A15、水泥体积安定性不良的原因一般是由于()。A.水泥颗粒太细B.含水量超标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D16、钢结构的连接中，()施工简单、结构拆装方便，常适用于安装连接和需要经常拆装的结构。A.焊缝连接B.普通螺栓连接C.铆钉连接D.高强度螺栓连接【答案】B17、通常，混凝土中石子的最大粒径不得

5、超过结构最小断面的（）（除实心板有不得超过 12 且不大于 50MM 的要求以外），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.16B.14C.18D.116【答案】B18、大型设备基础的封闭式施工方案是指()。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D19、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D20、沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物对人员的安全允许距离应比平地爆破时增大（）。A.30B.40C.50D.

6、60【答案】C21、关于地质勘察深度的说法，正确的是指()。A.勘探钻孔的深度B.勘察文件的理论水平C.勘察钻孔的取芯深度D.勘察阶段的水平【答案】D22、对钢筋混凝土预制桩的接桩，只适用于软弱土层的方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D23、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的()。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B24、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B25、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D26

7、、混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.12B.14C.34D.16【答案】C27、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其基本程序不包括()。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B28、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以()。A.提高测量精度B.形成建筑物轴线C.构成施工质量的核查依据D.控制测量误差的传递【答案】D29、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对

8、于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A30、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D31、关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（）。A.技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C32、以下情况，应列入风险管理内容的是()。A.地压不清井下含水层可能突水B.建设方缺批准文件项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁D.缺资金可能影响工期拖延【答案】A33、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应

9、先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D34、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B35、根据矿山安全法实施条例规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A36、关于利用永久井架凿井，说法错误的是（）。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临

10、时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B37、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C38、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D39、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D40、在工程量清单计价

11、的方法中，建设工程发承包及实施阶段的工程造价不由()组成。A.分部分项工程费B.措施项目费C.项目流水费D.其他项目费【答案】C41、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C42、采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。A.抗冻性好B.耐高温C.抗渗等级高D.抗裂性好【答案】A43、矿业工程项目合同价款调整中，当发生()时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.企业资质发生改变B.一方企业发生人事变动C.工程设计内容模糊D.

12、物价变化【答案】D44、工序能力指数记为 CP 可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C45、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D46、井筒穿越煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.50msB.110msC.130msD.250ms【答案】C47、凿岩爆破的炮眼封泥应用()的材质。A.煤粉B.水炮泥C.其他可燃性材料D.块状材

13、料【答案】B48、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D49、井巷突水点大小按()划分。A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B50、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过 2 年的永久性支护的工程土层条件是()。A.未经处理的有机质土B.液限大于 50的土层C.对密实度小于 0.3 的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿井地面变电所应当设置在（）。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压

14、风机房附近E.与公路相连接【答案】CD2、29矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC3、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC4、一般情况下，和易性包括以下哪些含义（）。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.硬化性E.速凝性【答案】ABC5、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置

15、有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】ABD6、注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。A.注浆量B.注浆泵压力C.注浆压力D.注浆孔间距E.浆液流量【答案】ACD7、岩体节理的几何特性参数有()。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD8、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（?）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD9、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.

16、同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD10、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC11、通过拉伸试验可以测定的钢材的工作性能指标有()。A.弹性模量B.塑性C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】ABC12、斜井永久支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与

17、工作面间的联系【答案】ACD13、井巷工程过渡期的排水工作安排，做法正确的是（）。A.主、副井筒贯通前的两井筒排水工作仍由各自凿井期的排水设施完成B.贯通后，主井进行改装期井下涌水集中到副井排出C.主井临时罐笼提升期的主、副井筒涌水均由矿车通过罐笼提升排水D.临时罐笼提升期的涌水如过大，则可以设置包含临时水仓、泵房的排水系统E.永久水仓、泵房应尽早建成并投入使用【答案】ABD14、关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是（）。A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明D.漏斗口应设置感应灯，保证

18、人员经过时的照明E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施【答案】ABC15、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD16、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC17、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有()。A.间排距应不小于 2.0m2.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1535的范围【答案】A18

19、、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD19、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）。A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料【答案】AB20、电子雷管起爆方法的主要特点是:A.延时时间可以在线设置修改B.在线检测功能可以确保网络的连接可靠，有

20、效解决丢炮问题C.适应各种复杂条件爆破，抗干扰能力强D.安全可控，必须使用专用的设备才能起爆E.适用于中小型网路爆破，布网快速可靠【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U2

21、9 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题 1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在

22、哪些不妥之处 3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；（2）施工单位技术负责人要求增加 U29 钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求。（3）施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施。（4）没有按穿越含水断层的要

23、求做好防、排水准备工作。在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：（1）班长发现833m-843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定。（2）安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，无人重伤，一千万元以下直接经济损失。4、该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。二、【背景资料】某矿业工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请

24、招标方式。招标人于 2012 年 3月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2012 年 4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间，2012 年 5 月 10 日发出中标通知书日。在 2012 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 2012 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2012 年 4 月 23 日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成，其中当地招标监督办公室1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术、经济

25、专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D 企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E 企业对某分项工程报价有漏项。招标人于 2012 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书，双方于 2012 年 6 月12 日签订了书面合同。【问题】1该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3指出评标委员会人员组成的不妥之处。4指出招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】1该项目采取的招标方式妥当。理由：因为工程技术特别

26、复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，潜在的投标企业相对较少，而且又经省有关部门批准。符合工程建设项目施工招标投标办法的规定。采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。2B 企业的投标文件应按废标处理。理由：无法定代表人签字和授权委托书。C 企业的投标文件应不予处理。理由：C 企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。D企业的投标文件应进行修正处理。理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致，以大写为准。不可作为废标处理。E 企业的投标文件应按有效标书处理。理由：对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有

27、效性。3评标委员会人员组成的不妥之处：(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员；(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的三分之二。4招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同不妥当。理由：根据招标投标法的规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。三、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近 25m(3d)，然后进行喷混凝土 25m，反复推进。承包单位为缩短

28、工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计 82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2 份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取 100mm 立方的混凝土试件的模具 3 个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员

29、发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用品等违规行为提出了批评。问题1通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为 015ms，最高风速不得超过 4ms。2错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工

30、人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成 80角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。四、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 55

31、0 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲

32、方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550

33、 元。五、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在

34、冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。（3）分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需

35、进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能成立，监理工程师不能给予签证。第二次索赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号

36、系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。六、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉

37、是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不

38、好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日

39、处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提

40、供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人

41、将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的

42、索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3

43、万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么应该如何应对施工单位的索赔，为什么 2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些 3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些 4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模

44、板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再

45、注浆将井壁后面充实堵水。九、某主井井筒净直径 6m，井深 650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层 400m、风化基岩 15m、泥岩 35m(隔水层)、砂岩含水层 10m(预计涌水量 15m3h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层 145m。建设单位根据咨询单位提供的 430m、475m 两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m 冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件 1：冻结水文观测孔连续冒

46、水 7d 时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成 6m 掘砌再向下掘 1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件 2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件 3：主井井筒竣工验收时，总漏水量 8m3h，其中在井深62

47、0m 处有两个集中漏水点，漏水量分别为 07m3h、08m3h。验收时还发现有一处井筒净半径小 60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?3掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。4该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小 60mm 应如何验收、处理?【答案】1合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩 15m，符合规范要求，下部的 10m 砂岩

48、含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好 10m 砂岩含水层。2主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。4不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范 600m 以上井筒漏水量不大于 10m3h 的要求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于 05m3h”的要求

49、。5涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。一十、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当

50、?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌