河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务考前冲刺模拟试卷务考前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C2、SDH 设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB 带宽D.抖动转移特性【答案】D3、我国 GSM 通信系统采用 1800MHz 频段时，工作带宽为()。A.25MHzB.45MH

2、zC.75MHzD.95MHz【答案】C4、凡穿越录音室、演播室的给水排水及消防系统的管道均应采取()措施，防止管道固体传声。A.减振B.隔振C.消声D.隔声【答案】B5、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位 23 年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A6、广播发射机频率范围为 32261MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长

3、波B.中波C.中短波D.短波【答案】D7、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57-40D.-60-38【答案】C8、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C9、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）Mkm。A.2B.3C.5D.10【答案】D10、蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。A.浮充充电B.均衡充电C.大电流放电D.小电流放电【答案】B11、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.Vl

4、R 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个 HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 HLR 处于同一位置【答案】D12、传送网的主要技术要素有：传输介质、复用体制和()。A.电路调度B.传送网节点技术C.网络性能监视D.故障切换【答案】B13、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B14、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700mm【答案】D15、下列关于人手孔施工说法错误的是（）。A.开挖宽度等于基础尺

5、寸加操作宽度B.主干管道低于分支C.绿地或耕地内圈口应高出地面 50-500mmD.穿钉和拉力环应预埋在墙体内【答案】A16、机房电力设备应在直流配电屏输出端加（）装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A17、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D18、下列关于移动通信说法正确的是（）。A.GSM 载波带宽 75MHzB.TD-SCDMA 载波带宽 1.25MHzC.WCDMA 载波带宽 10MHzD.CDMA2000 载波带宽 1.25MHz【答案】D19、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设

6、置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆【答案】A20、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A21、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于 213V 或储存期已达到 36 个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C 为电池容量)。A.0.10.3B.0.30.5C.0.50.7D.0.70.9【答案】A22、下列情况下，应选择设置通道的是（）。A.在机房、建筑物引入点B.在道路交叉处C

7、.管道穿越铁路、河道时D.大容量电缆进局所，汇接处【答案】D23、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B24、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A25、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B26、100 对以上的电缆

8、加有预备线对(用 SP 表示),预备线对的数量一般为标称对数的 1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A27、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D28、固定型铅酸蓄电池的循环寿命约为()次。A.300800B.300500C.5001000D.500800【答案】B29、在城市人行道有多处交越线路的地基坑道一般采用（）基础。A.天然地基B.素混凝土C.钢筋混凝土D.砖混【答案】C30、通信管道工程中，管道单段长度超过 500 米时宜采用（）。A.水泥

9、管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B31、通信网中，()属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.邮箱系统【答案】D32、沟底宽度随光缆数目而变，一般为 12 条光缆，沟底宽度和上宽分别为()。A.200mm，400mmB.300mm，500mmC.300mm，600mmD.400mm，800mm【答案】C33、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A34、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合()的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B35、中短波广播

10、发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C36、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。A.光纤线路衰减系数(dBkm)及传输长度测试B.光纤通道总衰减测试C.光纤后向散射曲线测试D.偏振模色散 PMD 测试【答案】B37、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C38、高性能的微波信道需要把空间分集和自适应均衡技术配合使用，以便最大限度地降低()。A.反射波的影响B.中断时间C.天线方向D.发射功率【答案】B39、采用卡接方式的卡线钳应垂直

11、接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C40、DWDM 光信噪比测试的主要测试仪表是()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C41、在 DWDM 传输设备的网元中，()可以把输入端任一波道信号可控地连接到输出端任一波道中去。A.OAB.OMUC.ODUD.OXC【答案】D42、关于蓄电池安装的说法，错误的是()。A.安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置B.安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定C.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内D.安装固定型铅酸蓄电

12、池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧【答案】D43、参与电信建设的各方主体违反国家有关电信建设工程质量管理规定的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局对其进行处罚，处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工验收的须在整改后重新组织竣工验收C.对违反规定方罚款D.对违反规定方企业法人代表进行行政处理【答案】B44、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到()。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B45、架空线路工程施工中，郊区杆距为（）。A.35-45mB.45-50mC.50-55mD.55-60m【答案】C4

13、6、VSAT 卫星通信网络的主要特点是()。A.互操作性好,保密性差B.组网灵活,独立性差C.通信效率高,可靠性差D.设备简单,智能化低【答案】A47、在 69 度抗震设防时，计算的螺栓直径超过()时，设备顶部应采用联结构件支撑加固。A.M8B.M10C.M12D.M14【答案】C48、PTN 网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D49、按照遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，通信网络单元级别划分为()级。A.5B.4C.3D.2【答案】A50、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为 FTTC、FTTH、FTTO、

14、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括()。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖【答案】ABCD2、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.内阻C.放电率D.终了电压E.充电电流【答案】ABCD3、过失损坏电信线路及其他

15、电信设施，造成重大通信事故的行为包括()。A.死亡 3 人次以上、重伤 5 人次以上、造成直接经济损失在 500 万元以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信连续中断超过 60minD.一个或多个卫星转发器通信中断累计超过 60minE.不同电信运营者的网问通信、长途通信一个方向全阻 60min【答案】ABC4、VSAT 网络的主要特点有()。A.一般只能传输低数率的数据B.主要供专业用户传输数据业务或计算机网C.以传输模拟业务为主D.拥有的远端小站数目越多，网络利用率越高E.全网投资主要由中枢站的成本决定【答案】BD5、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.

16、天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC6、有线电视信号传输系统采用明线安装时对电缆的防雷主要采取的措施有()。A.利用吊挂电缆的钢丝作避雷线B.安装独立的避雷针C.利用天线杆顶部加长安装避雷针D.在电缆的接头和分支处用导线把电缆的屏蔽层和部件的外壳引人大地E.在电缆的输人和输出端安装同轴电缆保护器或高频信号保护器【答案】AD7、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD8、任何组织或者个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电

17、信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD9、移动通信的网络优化是平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.安全E.成本【答案】ABC10、卫星电视接收系统由（）等组成。A.天线B.馈源C.数字卫星电视发射机D.高频头E.功率分配器【答案】ABD11、软吊装扬声器箱及号筒扬声器采用()的吊装材料安装。A.镀锌钢丝绳B.镀锌铁丝C.镀锌钢链D.镀锌铁链E.普通铁丝【答案】AD12、发电机组监控开通后应能实现油机的自动()。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC13

18、、设备通电过程中的检查应包括（）。A.接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】ABD14、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括（）。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD15、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧

19、、深、平、宽”，解释正确的为（）。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标准保证沟底的宽度【答案】ACD16、IPv6 的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD17、通信电源直流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器(DCDC)【答案】ACD18、广播电视中心电源系统对 UPS 系统的基本要求是()。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任

20、何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定性E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD19、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC20、波分复用设备分波器(ODU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.信道隔离度E.中心波长与偏差【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，

21、施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪

22、些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3

23、)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。二、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，

24、工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过

25、程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容2建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作3建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题 5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】1竣工文件部分应包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设计变更单及洽商记录、隐蔽工程随工验收签

26、证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。2(1)建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，若经报请上级主管部门批准后，符合部分验收的规定，因此是合理的。(2)项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，项目部应按要求及时整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。3(1)建设单位组织竣工验收的时间不合适。理由：初步验收合格后，按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转(一般为 3 个

27、月)，试运转结束后的半个月内可组织竣工验收，而本工程验收完最后一个基站 2 个月时就组织竣工验收是不合适的。(2)建设单位组织的竣工验收存在的问题有：竣工验收的时间不合适；参加竣工验收的单位还缺少主管部门、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在备案时间错误、受理备案单位错误的问题，建设单位应在工程竣工验收合格后 15 日内到工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。理由：部分电池不能充电虽然已过保修期，

28、且不属于施工单位的责任，但是施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题，应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因，进行处理。本工程中的供应单位提供的电池有质量问题，应由电池提供方承担修复费用，施工单位协助修复。三、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷

29、中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小

30、题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题 2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。四、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费

31、350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符

32、合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费

33、用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。五、某施工单位中标一设备安

34、装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在 5 级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全 2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电 3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致

35、使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由 3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因 4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批 2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必

36、要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底 5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在 5 级以上阵风上下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5 级及以上严禁高处作业 2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥六、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合

37、格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整

38、；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿

39、；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商

40、、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。七、某施工单位通过招投标以定额价格

41、3.2 折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合

42、要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处

43、理？【答案】1电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要

44、求放缆；做好缆线的整理工作。3施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了工程建设标准强制性条文的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设

45、备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责

46、任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的 24h 内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。八、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求

47、埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的

48、现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2

49、分）。4.（本小题 2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。九、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建

50、设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作 2建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 3建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4施工单位是否应该按照建设单位的要求前