2022有关工程合同集合9篇.docx
《2022有关工程合同集合9篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022有关工程合同集合9篇.docx(64页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022有关工程合同集合9篇有关工程合同集合9篇随着人们法律意识的加强,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我帮大家整理的工程合同9篇,欢迎大家分享。工程合同 篇1总包单位:XXXX(简称甲方)分包单位了:XX(简称乙方)为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。第一条、工程名称:X第二条、工程地点:X第三条、承包方式:X第四条、工程项目、造价及工期:XXXX第
2、五条、甲、乙双方责任一、甲方责任1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,办理各种变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。4、统筹安排现场平面布置,为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。二、乙方责任1、保证分包工程项目质量
3、和工期要求。2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合平衡。3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。第六条、项目物资供应1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。3、非标准件由乙方自行解决
4、,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。第七条、上报工作量与结算1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,平时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可
5、报工程部,否则不能报量。第八条、工尺功能质量和交工验收1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。第九条、奖励与罚款1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循
6、计划安排施工,否则负拖延工期责任。2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。第十条、其他1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本XX份,甲方执XX份
7、(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。补充条款:XXX总包单位:XX分包单位:负责人:XXXX负责人:XX工程代表人:工程代表人:XXX内部银行账号:XXX内部银行账号:XXXX年XXX月日工程合同 篇2项目名称:建设地点:合同编号:咨询类型: 预算审核中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局 制定第一部分 建设工程造价咨询合同经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:2、建设地点:3、资金来源:4、工程用途:5、工程规模:总投资额万元,建筑面积6、咨询业务范围及内容:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及
8、有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自 20xx年月 日开始实施,至 20xx年月 日终结。七、本合同正本2份,委托人、咨询人各执一份,副本2份,委托人、咨询人各执一份。委 托 人:(盖章) 咨 询 人:(盖章)法定代表人:委托代理人:住 所:开户银行:帐 号:邮政编码:电
9、话:传 真:电子信箱:年 月法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住 所:开户银行:帐 号:邮政编码:电 话:传 真:电子信箱:年 月日 (签字) (签字)日工程合同 篇3甲方:乙方:甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方按照设计
10、图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写: 元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质
11、量问题,清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前
12、完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。九、后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):延伸阅读:学界关于农村建房施工合同纠纷案由定性的问题主要由以下两种观点。1、应认定为建设工程合同纠纷。2、应认定为承揽合同。根据合同法第二百五十一条 的规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。合同法第
13、二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。合同法第十六章对建设工程合同作了特殊规定,第二百八十七条明确该章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。本人认为,立法者将建设工程合同从承揽合同中独立出来,就是考虑到建设工程领域的专业性和安全性的特殊要求,为确保建设工程质量和建设工程安全,才通过制定专门的法律法规予以完善规范,维护建筑市场秩序。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合立法本意。此外,根据20xx年2月18日最高人民法院审判委员会通过的最高人民法院关于修改民事案件案由规定的决定(法20xx41号)第一次修正),“农村建房施工合同纠纷”隶属于第四部分合同、
14、无因管理、不当得利纠纷中的“建设工程合同纠纷”,与建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、装饰装修合同纠纷等是并列的。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合民事案件案由规定。最后,从规范农村建筑市场秩序来看,司法机关将农村建房合同认定为建设工程合同,更有利于促进相关的行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策,进一步推动农村建筑市场的规范运行。工程合同 篇4合同编号:_发包人(甲方):_承包人(乙方):_承包人资质等级:_使用说明一、本合同适用于在北京市行政区域内施工的新建、改建、扩建的公
15、用设施、写字楼、娱乐场所、饭店、酒楼、商场、车船、飞机等非家庭居室的装饰装修工程及其他环境艺术装饰装修工程。承包人应具有工商行政管理机关核发的营业执照与行业主管部门核发的施工企业资质等级证书。二、按照招标投标法采用招投标方式确定承包人的,合同应依照中标文件要求执行,但中标书内容、工程图纸、招投标合同条款、技术规范和承诺书,有与合同法相悖之处的,应以合同法规定为准。发包人(甲方):(全称)_承包人(乙方):(全称)_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。1工程概况
16、11 工程名称:_。12 工程地点:_。13 工程内容:_。14 承包范围:_。15 承包方式:乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料(见附件) 乙方只包工16 工程结构:_。17 装饰装修施工面积:_。2工程质量21 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。22 国家、北京或专业标准:民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-XX)23 约定标准:_。3工期31 总工期:_日(为日历工期,并包括法定节假日)。32 开工日期:_年_月_日。33 竣工日期:_年_月_日。34 延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未
17、做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期。35 暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。36 工期顺延361 发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。(2)工程量增加、设计变更的。(3)甲方未按时验收隐蔽工程的
18、。(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。(5) 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。(6)甲方未按时支付工程款的。(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。362 出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。37 工期提前371 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。372 提前竣工协议应包含以下内容:(1)
19、提前的时间。(2)乙方采取的技术措施。(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。(4)实行新技术措施增加的费用。4设计41 设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工_日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。由乙方于开工_日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于_日内审批完毕并交还乙方。由甲方委托的专业设计公司于开工_日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。42 设计变更421 甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。422 由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失。423 已完工程设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 有关 工程 合同 集合
限制150内