河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc

《河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D2、在工业广场或附近并列设有风井主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央并列式B.中央边界式C.中央对角式D.侧翼对角式【答案】A3、冻结法凿井中的差异冻结的含义是（）。A.分期分批冻结B.只选择在涌水的部位进行冻结C.采用长短管冻结D.分段先后冻结【答案】C4、坑木加

2、工厂属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线【答案】B5、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任?B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用?C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担?D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B6、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D7、斜井在混凝土浇筑过程中，应两侧对称浇筑，以防模板变形。分层浇筑，分层振捣，每层浇筑深度为（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm

3、【答案】C8、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS 网【答案】C9、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是（）。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压入式D.并联压入式【答案】C10、钢筋混凝土剪力墙结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受()作用。A.弯矩和剪力B.轴力和弯矩C.弯矩和轴力D.轴力和剪力【答案】B11、根据金属非金属矿山安全标准化规范标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】B12、立井井简采用地面预注浆进行治水时，地面注浆孔的开孔间距一般取浆液扩散半

4、经的（）倍。A.0.81.OB.1.01.2C.1.31.5D.1.52.0【答案】C13、在矿山建设项目影响工期的因素中，属于设计变更因素对应措施的是()。A.由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调B.对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是，少做改动的原则C.加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决D.计划工期要预留足够的机动时间【答案】B14、上下层卷材不得相互垂直铺贴;接缝处不得有气泡和褶皱，并应按规定做附加补强层，宽度不少于（）。A.80mmB.90mmC.100mmD.120mm【答案】D15、地面建筑防水层施工时宜采用()水泥。A.矿渣硅酸盐B.粉煤灰

5、硅酸盐C.普通硅酸盐D.复合硅酸盐【答案】C16、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B17、以下高地作业的安全措施，正确的是（）。A.1m 以上基坑作业应设围栏B.车辆行驶道旁的洞口应设有混凝土盖板C.悬空作业必须按照规定使用安全保险绳D.模板支撑、拆除时在同一垂直面上可以上下同时作业【答案】C18、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于 1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不

6、大于 0.18m【答案】D19、反映露天矿爆破工作质量存在问题的情况是()。A.大块率低B.爆堆集中C.爆块有一定松散度D.根坎多【答案】D20、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A21、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是（）。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D22、施工企业安全费的使用范围不包括()。A.安全生产检查支出B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C23、土方回填时，若使用的土质不同，则应该（）。A.混杂使用B.交错分层铺填C.有规则分层，透水性大的置于

7、下部D.有规则分层，透水性小的置于下部【答案】C24、关于矿区测量控制网的说法，不正确的是（）。A.这将矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中B.矿区地面首平面控制网必须考虑矿区远景发展规划C.矿区地面高程首级控制网的布置范围和等级的选择，应由矿区面积确定，且宜布设成环形网D.近井点和高程基点是矿山测量的基准点【答案】C25、对灰土垫层的施工，做法错误的是（）。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A26、下列工程内容，属于分部工程的是()。A.机修厂工程B.模板工程C.井颈工程D.工

8、作面预注浆工程【答案】C27、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任?B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用?C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担?D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B28、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C29、当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的()破坏。A.钢筋断裂B.混凝土开裂C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切【答案】B30、关于露天矿疏干井工程验收合格

9、要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C31、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是（）。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B32、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D33、矿业工程中筒仓结构装车的筒仓采用()的形式时下面可通过装载的车

10、辆。A.叠加B.架空C.索引D.并列【答案】B34、以设计桩长和桩端进入持力层深度控制成孔深度的桩型是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.灰土桩D.端承摩擦桩【答案】D35、井巷工程的分项工程质量合格，要求抽查的主控项目()。A.75以上测点合格，其余的 25无重大问题B.75及以上测点合格，其余测点不影响安全和使用C.80以上测点合格，其余的 20无重大问题D.要求 100测点合格【答案】B36、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B37、采

11、用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B38、关于费用索赔目的，错误的是（）。A.弥补承包工程中所发生的损失费用B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用C.取得已付出的劳动报酬D.获得未来可能将要发生的额外费用【答案】D39、根据煤矿建设安全规范AQ 10832011 的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过 0.8C.在检查证明作业地点附近 10m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方

12、可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各 10m 的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答案】D40、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D41、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B42、关于施工进度计划安排的说法，错误的是（）。A.安排技术力量雄厚的队伍施工主要矛盾线上的工作，缩短建井工期B.涌水量大的矿井巷道宜采用上山掘进C.涌水量大的矿井巷道宜采用上山开采D.为了缩短井巷工程主要矛盾线的长度，经建设单位、

13、设计单位同意即可增加措施工程【答案】D43、对于露天矿疏干井的井深在 200m 以内的碎石土类松散层，其钻井宜采用()的方法。A.回转钻进B.冲击钻进C.反循环钻进D.空气钻进【答案】B44、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A45、一般用于露天或无瓦斯、无矿尘爆炸危险的爆破工程的是（）A.普通铵油炸药B.改性铵油炸药C.重铵油炸药D.膨化硝铵炸药【答案】B46、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是（）。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位

14、进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C47、煤矿建设安全规范AQ 1083 2011 规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。A.12msB.7msC.5msD.4ms【答案】C48、根据矿山井巷工程施工及验收规范，井筒施工采用爆破方式穿越有煤与沼气突出的煤层时，做法错误的是（）。A.爆破时，人员必须撤至井外安全地带B.须采用安全炸药和瞬发雷管C.采用分段爆破时，雷管的总延时必须小于 130msD.爆破后应立

15、即检查工作面的沼气含量【答案】D49、与铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D50、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB2、矿山材料有快硬要求的混凝土，宜优先选用()。A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.快硬硅酸盐水泥D.矿渣水泥E.

16、火山灰水泥【答案】AC3、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD4、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD5、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主

17、、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B6、混凝土的矿物掺合料的特性有()。A.可以部分替代水泥B.可以降低升温C.可以部分替代细骨料D.可以提高混凝土强度E.可以提高混凝土耐久性【答案】ABD7、煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（）的原则。A.预测预报B.有疑必探C.先探后掘D.先治后采E.水大不采【答案】ABCD8、某矿井正常涌水量为 950m3h。下列设计内容符合规范要求的有（）。A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓的有效容量应能容纳 8h 矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在 20h 内

18、排出矿井 24h 的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC9、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC10、以下关于尾矿库闭库的规定，符合要求的是（）。A.尾矿库使用到设计年限就应闭库B.尾矿库应在到期前 12 个月内进行闭库设计C.尾矿库闭库必须有新建尾矿库衔接D.闭库设计应经省级以上安检部门审查E.尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责【答案】BD11、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A

19、.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工 E，温加工【答案】ABC12、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，才能顺利通过，目前以采用()为主。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法【答案】AB13、按受力特点及材料性能，基础可分为()。A.条形基础B.独立基础C.刚性基础D.柔性基础E.箱形基础【答案】CD14、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A15、按受力特点及材料性能，基础可分为()。A.条形基础B.独立基础C.刚性基础D.柔性基础E.箱形基础【答案】CD16、矿山常用的专用

20、钢材有（）。A.矿用工字钢B.槽钢C.钢轨D.螺纹钢E.U 型钢【答案】A17、下列属于巷道施工的基本工序的是（）。A.临时支护B.钻眼爆破C.永久支护D.安全检查E.混凝土搅拌与浇筑【答案】ABCD18、局部控制网的精度选取就应考虑相关建筑物的（）。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD19、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD20、探水起点的确定中，探水线和管戒线的外推数值，取决于积水区的（）A.水头压力B.

21、积水量大小C.煤层厚度D.抗压强度E.地面防水【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工

22、延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故 2伤亡事故处理时限是如何规定的 3承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复

23、时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。

24、二、某矿井主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 2 天。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中

25、常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20mh 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影

26、响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。三、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层

27、段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤

28、离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题 1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处 3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后

29、采”的规定；（2）施工单位技术负责人要求增加 U29 钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求。（3）施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施。（4）没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作。在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：（1）班长发现833m-843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定。（2）安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，无人重伤，一千万元以下直接经济损失。4、该事

30、故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天

31、，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔

32、意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索

33、赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报

34、告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问

35、题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错

36、误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门

37、的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌

38、水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。六、某单位施工胶带大巷，巷道净断面 22m2、长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840860m 左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距 05m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m 时，发现巷

39、道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工

40、作?简要说明理由及具体的工作内容。2在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故?说明理由。4该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加 U29 钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规

41、定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现 833843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成 1 人死亡，无人重伤1000 万元以下直接经济损失。4该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。七、背景某施工单位承包净直

42、径 6m 的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数 f 为 6 以上，在井深 420m 处将穿过一含水层，预计涌水量 25m3/h，井筒总涌水量不超过 30m3/h。设计基岩段井壁厚 500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6 臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度 3m，吊桶下料，2 个对称的布料点布料，4 个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度 1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近 1/3 出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3

43、）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】八、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆u 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验

44、收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆问排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚

45、杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100Nm。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托

46、盘安装质量。九、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于

47、遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承

48、包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不

49、属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。一十、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水

50、量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提