河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析.doc

《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析务通关考试题库带答案解析单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D2、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C3、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高

2、的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A4、SDH 帧结构以（）s 为帧同步周期。A.8B.32C.64D.125【答案】D5、某单位对在建架空光缆项目组织质量安全检查，下列检查结果中按规定必须整改的是()。A.6m 高杆路与铁路最近距离为 8mB.沿线某处房屋距线路仅 2mC.跨越公路处线高 5mD.市内沿街道架设线高 4.5m【答案】C6、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A7、广播电视中心机房的空调通风系统采用（）的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】

3、D8、自承式电缆的结构缆芯结构以 25 对为基本位，超过 25 对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位。100 对以上的电缆加有()的预备线对。A.1B.2C.3D.4【答案】A9、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B10、以下（）多址方式，把卫星转发器的工作时间分割成周期性的互不重叠的时隙，分配给各站使用。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址【答案】B11、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

4、A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C12、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B13、可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）【答案】A14、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是：镜头光圈在 F4 位置，照度()。A.800lxB.1200lxC.1600lxD.2000lx【答案】D15、关于演播室调光系统安装的说法，错误的是()。

5、A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内，室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上，固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后，顶部最大高差应不大于 2mm【答案】A16、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经（）盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B17、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个

6、HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 HLR 处于同一位置【答案】D18、民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时，必须满足建筑物()等条件，不得破坏建筑物的安全性。A.荷载B.高度C.宽度D.长度【答案】A19、4G 基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙【答案】B20、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A21、机房设备拆除时，应先拆除（）。A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A22、有线电视干线采用架空明线安装时，一般市区杆距为()m。

7、A.3040B.4050C.5060D.6070【答案】B23、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C24、下列物联网应用技术中，()一般由阅读器、应答器和应用系统三部分组成。A.无线传感网络B.大数据分析C.智能终端D.无线射频识别【答案】D25、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在 1550nm 区，误码率达到 10-12 时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B26、国家广播电影电视总局建设项目管理办法中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，

8、需要有在职的()作技术负责人。A.工程师B.高级工程师C.经济师D.高级经济师【答案】B27、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D28、天线应该在避雷针（）保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C29、广电中心的防火要求：建筑面积（）m2 以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D30、执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A.30B.60C.90D.120【答案】C31、呼叫质量测试在中型

9、城市宜选()个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B32、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用（）。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C33、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B34、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D35、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长 2800mm，偏差 3mmB

10、.电缆主走道及槽道左右偏差 45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长 5m，水平度偏差 8mm【答案】A36、光缆单盘检验中，光电性能检验不包括()。A.光纤长度测量B.光纤单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C37、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D38、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和()。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】D39、将交流电转换成直流电的设备是()。A.整流设

11、备B.逆变器C.直流变换器(DCDC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】A40、一颗大容量的卫星可以转播()套数字电视节目。A.50100B.100500C.500800D.8001000【答案】B41、在广播电视发射中，()普遍采用低电平中频调制方式，通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号，然后进行功率放大到额定的功率，再馈送到天线发射出去。A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D42、敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。A.敷设过程中比在人孔中固定后大B.敷设过程中比在人孔中固定后小C.敷设过程中与在人孔中固定后相同D.

12、敷设过程中与在人孔中固定后没关系【答案】C43、数据格式为透明的是（）的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系（PDH）B.同步数字体系（SDH）C.波分复用（WDM）D.软交换体系【答案】C44、我国 GSM 通信系统采用 1800MHz 频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C45、计算机网络的主要目的是()。A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境【答案】A46、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】

13、C47、执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A.30B.60C.90D.120【答案】C48、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C49、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是()。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B50、一般情况下，在 DWDM 系统中，()不同波道 OTU 是可以互换的。A.发送端B.中继器使用C.接收端D.放大器使用【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、监测台与架空电力线路的防护

14、间距为 1000m 的情况是()。A.35kV 架空电力线到一级台B.35kV 架空电力线到二级台C.63ll0kV 架空电力线到二级台D.500kV 架空电力线到二级台E.500kV 架空电力线到三级台【答案】AD2、分组交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.容易建立灵活的通信环境，便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通C.经济性好D.由于网络附加的信息较多，影响了分组交换的传输效率E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】BCD3、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射

15、的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD4、工程建设标准强制性条文（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（）设火灾自动报警系统。A.电信机房B.电缆进线室C.疏散走道D.餐厅E.休息室【答案】AB5、IPv6 的主要优势体现在（）。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD6、下列关于机房内光纤布放的说法，正确的是（）。A.两条光纤用连接器连接后布放B.光纤应与电缆分开放置C.光纤曲率半径大于等于 30mmD.无光纤护

16、槽时，光纤应加穿光纤保护管E.光纤可直接用扎带绑扎【答案】BCD7、全光网络的基本类型有()。A.核心网B.总线网C.局域网D.星形网E.树形网【答案】BD8、下列设备中属于通信网的终端节点的有()。A.计算机B.传真机C.智能终端D.电话机E.路由器【答案】ABCD9、太阳能电源的特点有()。A.不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守B.太阳电池安装地点可以自由选择，但不易搬迁C.太阳能电源系统较其他电源系统可以随意扩大规模，达到增容目的D.太阳能电源的能量与日照量有关，因此输出功率将随昼夜、季节而变化E.太阳电池输出能量的密度较高，须占用较大面积【答案】ACD10、关于金属管敷设要求的

17、说法，正确的是()。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过 50ramB.金属管道应有不小于 0.01的排水坡度C.建筑群之间金属管的埋设深度应不小于 0.5mD.金属管内应安置牵引线或拉线E.金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、砂浆渗入【答案】AD11、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB12、对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护

18、工作纳入建设计划，并执行“三同时制度”，即()。A.同时设计B.同时计划C.同时施工D.同时监理E.同时投产使用【答案】AC13、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC14、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由（）、调光设备和灯具支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.顶棚走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD15、关于通信机房接地系统

19、描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于 90 平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过 50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD16、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD17、关于聚光型灯具，下列说法正确的有()。A.主要在内景照明中使用B.投射光斑发散、亮度低C.边缘轮廓清晰、大小可以调

20、节D.光线的方向性强，易于控制，能使被摄物产生明显的阴影E.照明时常用做主光、逆光、基础光和背景光【答案】ACD18、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】ABCD19、计算机局域网的网络拓扑多用（）结构。A.总线型B.树形C.网形D.环形E.星形【答案】AD20、声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过（）等要素来描述。A.响度B.乐音C.音调D.噪声E.音色【答案】AC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某施工单位承揽了一项 3G 通信基站设备安装工程,包括 1

21、00 个 3G 基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A 站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B 站现场,塔放设备供电电缆长约 50 米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆

22、夹角小于 15,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题 1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出 A 站作业人员违规之处。4.指出 B 站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书通信建设工程施工企业项目负责人应取得中华人民共和国一级建造师注册证书（通信与广电专业）和项目负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员通信工程施工企业管理

23、人员安全生产考核合格证书从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的特种作业操作证2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全二、某电信工程公司在某地承接了 40 公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期 40 天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，

24、主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题 1指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2列出可能影响本工程进度的相关单位。3按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后 Z-作（在答题卡上复制后做答）。4如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.施工组织设计的编制依据；环境目标及控制计划（措施）；用工计划

25、（人员安排）；仪表使用计划；材料需求计划。2公路部门铁路部门建设单位施工单位设计单位监理单位供货单位 3.4光缆接续最迟开始时间为第 32 天光缆接续最迟完成时间为第 39 天中继段测试最迟开始时间为第 40 天中继段测试最迟完成时间为第 40 天三、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设

26、计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款

27、。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单

28、位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员

29、在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建

30、设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程四、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架

31、空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.P338（本小题 3 分）通信工程施工总承包一级企业资质（1 分）。通信工程施工总承包二级企业资质（1 分）。电信工程专业承包一级企业

32、资质（1 分）。2.P360（本小题 2 分）施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2 分）。3.P331（本小题 3 分，答对 1 项 1 分，最高 3 分）光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.P331（本小题 7 分）建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收（1 分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1 分），交给建设单位（1 分）和监理工程师审核（1 分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1 分）。建设工程教育网对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改（1 分

33、），并由建设单位和监理工程师进行复验（1 分）。5.P144（本小题 5 分）中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。（答出一个给 1 分，满分 5 分）五、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单

34、价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价

35、款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期

36、为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。六、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60 天，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以

37、后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理

38、。问题：1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？2建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工程变更单和洽商记录、完工通

39、知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收

40、的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收后 15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责

41、任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。七、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为 3500 万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位 A 进行工程总承包。工程开工后，A 施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于 A 施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位 B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程

42、的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A 施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000 万元及以下的各类

43、通信信息网络工程的施工。本工程的造价为 3500 万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A 施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,

44、施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。八、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分

45、光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的

46、费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案

47、】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结

48、算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,

49、编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。九、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于 7 月 1 日开工，9 月 30 日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工

50、作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，