河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附答案).doc

《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附答案).doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库务通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的【答案】C2、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A3、接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地，其作用是()

2、。A.迅速泄放雷电引起的强电流B.迅速泄放雷电引起的强电压C.迅速泄放雷电引起的低电流D.迅速泄放雷电引起的低电压【答案】A4、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.噪声电平D.调幅度【答案】C5、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A6、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B7

3、、在数字广播电视系统中，()的作用是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】B8、通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B9、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比具有（）特点A.最大衰减大、近端串音衰减大B.最大衰减大、近端串音衰减小C.最大衰减小、近端串音衰减大D.最大衰减小、近端串音衰减小【答案】D10、500kV 架空电力线路与 VHF(I)频段电视差转台、转播台间的防护问距不应小于()。A.20

4、0mB.300mC.400mD.500m【答案】D11、广播电视中心低压配电系统接地方式应采用()系统。A.TTB.TN-C.TN-SD.IT【答案】C12、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是（）。A.光纤长度应抽测 80B.用 OTDR 法测量单盘损耗时可加 1-2km 的测试尾纤C.不需要对缆盘的包装进行目视检查D.应进行偏振模色散测试【答案】B13、通信机房拆除旧设备时应先拆除()。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C14、世界各国卫星电视广播普遍采用 C 频段和 Ku 频段，其中 C 频段的范围是()。A.3.74.2GHzB.5.76.4GHzC.9.710.4GHzD

5、.11.712.75GHz【答案】A15、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D16、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为 48.8v，加上负载后，测得端电压为 46.2v，电流为 0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A17、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A18、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6 度

6、及 6 度以上B.7 度及 7 度以上C.8 度及 8 度以上D.9 度及 9 度以上【答案】C19、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设【答案】C20、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C21、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D22、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.

7、架空立杆人员【答案】C23、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D24、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C25、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A26、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B27、新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监

8、测报告。A.3 个月B.半年C.9 个月D.一年【答案】B28、下列 PTN 以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B29、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C30、通信建筑安装工程中涉及到土建项目时，按（）颁发的工程概算、预算定额和费用定额编制工程概算、预算。A.信息产业部B.国家发改委C.各省、自治区、直辖市通信管理局D.各省、自治区、直辖市建设行政管理部门【答案】D31、广播短波发射天线主要特性参数有天线效率

9、、工作频率范围、仰角和（）等。A.微分增益B.频响特性C.方向性系数D.非线性失真【答案】C32、卫星通信中，信号由发端地面站经卫星转发到收端地球站，单程传输延迟约为0.27s 会产生（）。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B33、VSAT 小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D34、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C35、广播电视设施保护条例规定：在广播电视发射台、监测台站周围（）米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施。A.100B.300C.500D.800【答案

10、】C36、下列关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.纤芯内部的介质对光的折射率比环绕包层的介质的折射率低C.包在纤芯外围的覆盖层防止了光纤在穿插过程中从表面选出D.光纤由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成【答案】B37、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为027s 会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B38、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D39、下列关于管道线路工程的

11、说法，正确的是()。A.光缆在人孔内子管外的部分，应使用波纹塑料软管保护B.对于密封性较高的塑料管道，可采用牵引绳加转环、钢丝刷、抹布清刷管孔C.子管在人孔内伸出的长度一般 50020mmD.接头盒在人孔内应放在管道进口处的上方【答案】A40、顺向单根梅花管必须使用()的管材连接。管道连接应采用套管插接，接口处应抹专用胶水。敷设两根以上管材时，接口应错开。A.不同规格B.不同材质C.相同规格D.相同材质【答案】C41、在 DWDM 传输设备的网元中，()可以把输入端任一波道信号可控地连接到输出端任一波道中去。A.OAB.OMUC.ODUD.OXC【答案】D42、（）技术的优点是可以消除或减小信

12、号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C43、声音的声压级越高，人耳的听觉响应越趋于（）。A.平直B.线性降低C.指数上升D.几何增加【答案】A44、基站安装天线时，20 米的塔放电源线应当采用（）点接地。A.1 点B.2 点C.3 点D.4 点【答案】C45、我国 GSM 通信系统相邻两频道间隔为 200kHz。每个频道分为 8 个时隙，即 8 个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息

13、D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C46、实现全光网络的核心器件是()。A.光分插复用器(OADM)B.光交叉连接器(OXC)C.光纤放大器(OA)D.光分波器(ODU)【答案】B47、在 SDH 微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D48、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是【答案】A49、避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B50、走线架接地采用

14、布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔 6.5mB.每隔 6mC.每隔 5.5mD.每隔 5m【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、层绞式光缆结构的缺点是()。A.光缆结构复杂B.环境性能好C.生产工艺环节繁琐D.光纤数量多E.材料消耗多【答案】AC2、电视节目编辑系统的线性编辑系统的构成要件主要有()。A.磁带B.编辑录像机C.编辑控制器D.摄像机E.使用盘基媒体进行存储和编辑的数字化视音频后期制作系统【答案】ABC3、根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为（）。A.混合光纤同轴电缆接入

15、B.光纤到办公室C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】BCD4、演播室灯光对电源的要求有()。A.电源容量应足够大B.重视三相交流电的接线截面积C.要考虑电源的相位问题D.可靠性要求高E.要考虑 24 小时使用的问题【答案】ABC5、通信设备拆除时，拆除过程应遵循的原则正确的是（）。A.先拆除走线架，后拆除设备；B.先拆除备用电路，后拆除主用电路；C.先拆除电源线，后拆除信号线；D.先拆除群路，后拆除支路；E.先拆除线缆，后拆除设备。【答案】BC6、通信局(站)的()，应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出

16、端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB7、下列不属于综合布线子系统的是()。A.垂直布线子系统B.前端子系统C.管理子系统D.垂直子系统E.建筑群子系统【答案】AB8、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】ACD9、逆变器在（）情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。A.输入电压过高B.输入电压过低C.输出过压D.输出电流过低E.输出过流【答案】ABC10、下列不属于电缆竣工测试内容的是()。A.工作电容B.环路电阻C.绝缘电阻D.传输长度测试E.外观检测【答案】D11、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘

17、D.绝缘E.照明【答案】ABC12、对电信网络按服务对象进行分类，可分为（）。A.数据通信网B.光缆通信网C.公用通信网D.本地通信网E.专有通信网【答案】C13、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】AD14、PTN 线性保护倒换包括（）。A.1+1B.1:1C.N：1D.1+NE.1：N【答案

18、】AB15、越区切换可分为()。A.硬切换B.软切换C.更软切换D.ATM 交换E.接力切换【答案】AB16、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的 6585并保持 152h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。A.电源电压的波动情况B.空气开关的表面温度C.调光柜的运行情况D.散热系统的运行情况E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻【答案】ABCD17、属于施工单位安全生产责任的是()。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议C.建立教育和培训

19、情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】CD18、属于现代通信网核心网的设备是()。A.程控交换机B.路由器C.软交换设备D.ATM 设备E.SDH 设备【答案】ABCD19、DWDM 系统主要网络单元中，()是无源器件。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光波长转换器(OTU)D.光纤放大器(OA)E.中继器使用 0TU【答案】AB20、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景 A 施工单位具有

20、通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约 2 亿元人民币。由于施工阶段 A 施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A 施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约 8000 万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的 B 施工单位施工。本工程中，A 施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B 施工单位按照 A 施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请 A 施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B 施工单位项目负

21、责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B 施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现 B 施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对 A、B 两个施工单位均做出了处罚。B 施工单位认为工程由 A 施工单位承包，不应处罚自己；A 施工单位认为质量问题是 B 施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B 施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对 A、B

22、 两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B 施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意 A 施工单位将工程量分包给 B 施工单位。(2)B 施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：B 施工单位不应根据 A 施工单位的质量管理要求进行工程管理。B 施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B 施工单位在请 A 施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B 施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能

23、力。B 施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。B 施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明 B 施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对 A、B 两个施工单位进

24、行处罚。因为 B 施工单位是以 A 施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论 A 施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于 B 施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对 A、B 两个施工单位进行处罚。二、某工程公司承接了新建 30

25、 公里 PVC 塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1培训(教育)、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(

26、互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和

27、地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。三、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60d，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完

28、最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4建设单位在竣工验收的备案工作中存在

29、哪些问题?5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配

30、合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收后 15d 内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中

31、存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。四、1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、

32、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因

33、素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措

34、施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。五、1背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理

35、了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工

36、单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督

37、机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。六、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全

38、检查，发现如下问题：A 区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B 区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C 区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D 区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法 2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明 c 现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交

39、底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解 2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容 3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调

40、整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。七、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5

41、月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离按 500 元/公里计算，乙单位配合用工 80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.计算乙施工单位 4 月底的计划工作预算成本 BCWS，已完工作预算成本 BCWP，已完工作实际成本 ACWP。2.计算乙施工单位 4 月底 SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km1000m6 元/米=180000 元=18 万元BCWP=35km1000m6 元/米=210000 元=21 万元 ACWP=20 万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=

42、1.17，SPI1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI1，成本节支。3.1.答：第 1 周末BCWS=107500+30001/2=36500 元第 5 周末 BCWS=（1027+47+87+472）500+3000+400+100000+200=243600 元2.答：第 1 周末 BCWP=（1027500+3000）70%=51100 元第 5 周末BCWP=1027500+3000+47500+400+87500+100000+（427500+200）80%=237960 元八、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业

43、资质的单位进行施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单

44、位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行

45、检査、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。九、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标

46、准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？【答案】1.答：（1）不妥之处 1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安

47、全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处 2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处 3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处 4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检

48、测不合格作业；一十、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2 天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月19 日，接到监理工程师

49、 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属

50、于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022