河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc

《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库(有答案).doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关试题库务通关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DCDC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】C2、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.空分交换C.分组交换D.报文交换【答案】A3、VSAT 小站组成中不包括（）。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】

2、D4、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C5、110kV 变电所与 VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A6、电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于 5m2 卫生间C.小于 10m2 办公用房D.配电室【答案】B7、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，它暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案

3、】A8、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多 15B.少 15C.多 10D.少 10【答案】A9、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm900mmB.75mm900mmC.85mm900mmD.95mm900mm【答案】C10、4G 系统能够以()Mbps 的速度下载，比拨号上网快 2000 倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C11、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C12、网络优化中系统参数调整的内容很多，从 BSS 侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小

4、区参数D.基站或天线的位置【答案】B13、在通信管道基础中，水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽（）mm。A.50B.100C.150D.200【答案】B14、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于 45km，差值允许在 2.5dB 之内B.站距大于 45km，差值允许在 2.5dB 之内C.站距小于 45kin，差值允许在 2dB 之内D.站距大于 45km，差值允许在 2dB 之内【答案】D15、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多()条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A16、（）色散位移光纤除了在日本等国家干线网上

5、有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B17、目前世界上兼容制彩色电视制式有 NTSC 制、PAL 制和()制三种。A.ISDBB.SDTVC.ATSCD.SECAM【答案】D18、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D19、在 SDH 保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B2

6、0、广播电视中心采用在线式 UPS 系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C21、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60B.60-70C.70-80D.80-90【答案】B22、（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B23、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于 5m2 卫生间C.小于 10m2 办公用房D.配电室【答案】B24、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是

7、（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C25、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP 化、无线化【答案】B26、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A27、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建

8、设地方标准【答案】A28、卫星电视接收系统室内核心设备是()。A.馈源B.高频头C.数字综合解码卫星电视接收机D.功率分配器【答案】C29、下列行为中，属于危害电信网络安全和信息安全行为的是()。A.盗接他人电信线路B.伪造电话卡C.对电信网的功能进行修改D.以冒用的身份证办理入网手续【答案】C30、我国 GSM 通信系统相邻两频道间隔为 200kHz。每个频道分为 8 个时隙，即 8 个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C31、当声能衰减到原值的（

9、）所需的时间，称为混响时间。A.1/10 万B.1/20 万C.1/100 万D.1/200 万【答案】C32、局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区；如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2m【答案】A33、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C34、天馈线系统安装施工中，风力达到 4 级禁止()。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D35、下列行为中，不属于危害电信网络安全和信息安全的是()。A.盗窃公用电信设

10、施B.故意传播计算机病毒C.复制他人电信码号D.恶意损毁通信设备【答案】C36、SDH 设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.110-12B.110-10C.Il0-8D.110-6【答案】A37、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A38、SDH 传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM

11、）D.波分复用（WDM）【答案】C39、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D40、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C41、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C42、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干

12、扰D.强电压【答案】B43、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS 交流不问断电源【答案】C44、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B45、一类电信建筑与高度大于()的二类电信建筑均应设防烟楼梯间，其余的电信建筑应设封闭楼梯间。A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C46、在微波通信系统中，不属于分路系统是（）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C47、随着网络的成熟，覆盖

13、问题得到解决，网络()之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】A48、下列子系统中，范围最大的是()。A.干线子系统B.水平布线子系统C.设备间子系统D.工作区子系统【答案】A49、3G 移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境 144kbits，步行环境()kbits，室内环境 2Mbits。A.256B.384C.512D.1024【答案】B50、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】A多选题（共多选题（共

14、 2020 题）题）1、2G 移动通信系统主要由（）组成。A.无线基站(BTS)B.移动交换子系统(NSS)C.操作维护子系统(OSS)D.基站子系统(BSS)E.移动台(MS)【答案】BCD2、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元 U 中，b 线颜色有蓝、橙、()。A.绿B.红C.棕D.灰E.紫【答案】ACD3、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD4、微波收、发信机包括()等主要电路。A.上下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】ABD5、光纤损耗

15、系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD6、从系统的兼容性方面考虑，DWDM 系统可分为()。A.集成式系统B.开放式系统C.双纤单向系统D.单纤双向系统E.单纤单向系统【答案】AB7、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括()。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD8、关于通信机房接地系统描述正确的

16、是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于 90 平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过 50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD9、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表示接头标石A.B.C.D.【答案】B10、下列不属于电缆竣工测试内容的是()。A.工作电容B.环路电阻C.绝缘电阻D.传输长度测试E.外观检测【答案】D11、移动网络优化主要从(）四个方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.语音质量E.干扰【答案】ABC12、通信局(站)选址的环境安全要求

17、包括()。A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近D.不应选择在易受洪水淹灌的地区E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域【答案】ABCD13、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】ABC14、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过

18、30 个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD15、通信局(站)的馈线防雷措施应包括()。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源芯线在机房人口处应就近对地加装保安器【答案】AD16、用户工作区的终端设备可以是()。A.电话机B.PC 机C.传感器D.检测仪E.交换机【答案】ABCD17、卫星通信网的运行

19、过程分为()阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】BD18、通信工程抗震的相关规定包括()等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准【答案】ABC19、根据工程建设标准强制性条文（信息工程部分），电信枢纽楼内自动报警系统的安装部位应包括（）。A.门卫室B.楼梯间C.营业厅D.电池室E.电信机房【答案】BCD20、单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（）等。A.非线性失真B.整机效率C.噪声电平D.载波跌落E.音频振幅频率特姓【答案】

20、A大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中

21、影响质量的重要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现

22、大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题 2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。二、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案

23、、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作

24、；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔

25、乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计

26、划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织

27、措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的

28、情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。三、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包

29、价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的

30、工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管

31、理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补

32、偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。四、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60d，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站

33、、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应

34、包括哪些内容?2建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程

35、中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而

36、最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收后 15d 内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问

37、题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。五、背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丟弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(

38、3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中，从施工现场发生的这些事情可以看出，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好，将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机

39、工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。六、1

40、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违

41、规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其

42、提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9

43、 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月

44、17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料

45、费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元八、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工

46、程如期完成。问：【答案】九、某公司承接 SDH 光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF 架宽度不符合设计要求造成停工一周，新 DDF 架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现 ODF 的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的 16mm2 线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高 26m 的 DDF 架垂直偏差为 34mm，3m 长的过桥走道两端高度差为 8mm，26m 高的立柱垂直偏差为26mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接

47、到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1DDF 需要返工，因偏差大于 1，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于 2mmm，不合格。2项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完

48、善或落实不到位。3竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。一十、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设 12 芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放 3 孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他

49、们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检查提供方便，并予以积极配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；检查工作应做好工作记录。对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保管，确保处于完好状态。