浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

《浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙江省浙江省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务考前年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于企业从业人员安全培训的做法，不正确的是（）。A.对企业主要负责人的考核内容是其安全管理能力和安全生产知识B.特种作业人员应和其他从业人员进行相同的培训C.企业应对从业人员进行安全教育和培训D.生产经营单位应督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程【答案】B2、矿井井筒施工阶段，进度控制的要点是（）。A.优化井筒施工提升方案，保证井筒施工提升能力B.选用大型抓岩机，加快井筒施工的出渣速度C.认真

2、处理好主井井筒与装载硐室的施工D.做好主、副井交替装备工作【答案】C3、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B4、矿业工程建设项目总投资中，属于工程建设其他费用的是()。A.土地使用费B.建设期利息C.生产家具购置费D.设备运杂费【答案】A5、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于 40mm，

3、混凝土坍落度不应小于 150mmD.溜灰管内径不宜小于 100mm，末端应安设缓冲装置并采用分灰器入模【答案】D6、巷道工程施工时管子道位置一般设在水泵房与变电所连接处，倾角常为()，内安设排水管路，与副井井筒相连。A.35B.1015C.2025D.2530【答案】D7、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是()。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B8、以下有利于矿山项目提前竣工的合理方法是（）。A.不设井筒单开巷道B.永久井塔可以安装好再移到井口C.基岩采用箕斗提升D.施工力量均匀安排在各个工作面【答案】B9、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用

4、人力打夯时，每层厚度不大于（）A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】B10、竖井生产井架高度超过（）时，目前较多采用的是钢井架。A.12mB.15mC.20mD.25m【答案】D11、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C12、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职

5、工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B13、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B14、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A15、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定

6、盘下D.井壁上【答案】A16、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B17、下列水泥性能指标，属于废品的是（）。A.终凝不合格B.水化热高C.体积安定性不良D.强度高【答案】C18、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D19、在地质条件复杂地区建设

7、矿山，如勘探阶段工作不能满足要求，应进行()。A.重新勘察B.追查勘察单位责任C.补充勘探D.由施工单位视情况处理【答案】C20、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B21、施工中，用井筒中的吊盘进行（）的行为是错误的。A.浇筑井壁的准备工作B.张紧稳绳C.上、下吊桶中的人员D.井筒装备的安装工作【答案】C22、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。A.节省钢材、造价低的优点B.施工时无振动、无挤土C.施工后能马上承受荷载D.成孔时有大量土或泥浆排出【答案】C23、单位工程施工组织设计的工程量计算，具

8、有()的特点。A.其根据是概算指标B.要求比较准确C.依据初步设计D.按照企业定额指标为标准【答案】B24、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C25、工程合同索赔程序中，监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d 内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B26、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A

9、27、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B28、矿井水文地质类型应当每()重新确定一次。A.半年B.1 年C.2 年D.3 年【答案】D29、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A30、在工程量清单计价的方法中，建设工程发承包及实施阶段的工程造价不由()组成。A.分部分项工程费B.措施项目费C.项目流水费D.其他项目费【答案】C31、露天矿防排水工

10、程的主要内容有排水工程和()。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪工程D.疏干工程【答案】C32、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B33、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导人和两井导人B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导人和斜井导入【答案】B34、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D35、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小

11、C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C36、下列常用的矿业工程测量仪器中，用于测量两点之间高差的仪器是()。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.光电测距仪【答案】A37、地下连续墙的混凝土浇灌一般采用（）。A.直接倾倒B.溜管法C.泵送法D.导管法【答案】D38、采用机械开挖土方时，基底预留 2030cm 土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A39、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C

12、.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B40、矿井涌水量的观测过程中，常采用的方法有（）。A.计算法B.容积法C.预算评估法D.勘探法【答案】B41、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与()无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A42、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C43、岩土锚喷支护围岩分类是依据岩层性状和（）进行分类的。A.岩石强度指标B.岩石种类C.岩层完整性D.巷道开挖后围岩的稳定状态【答案】D44、关于混凝土的说法，正确的（）。A.混凝土拌

13、合时必须掺入一定量的外加剂B.符合标准的生活饮用水可拌制各种混凝土C.良好的骨料级配有利于控制混凝土的质量，但不利于节约水泥D.泵送混凝土宜选用细砂【答案】B45、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B46、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D47、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯

14、通地表水【答案】B48、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D49、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B50、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、乳化炸药由（）成分组成A.氧化剂水溶液B.燃料油C.稳定剂D.敏化发泡剂E.水【答案】ABCD2、下列关于铀(钍)矿开发利用的说法，正确的是（

15、）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD3、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC4、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B

16、.土建、安装工程都应排在矿建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD5、泥浆护壁成孔灌注桩的优点有（）A.操作方便B.不受场地限制C.工作效率高D.无噪声E.无振动影响【答案】ABD6、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有（）。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊挂在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD7、矿山井巷施工的主要生产系统包括提升系统、运输系统以及

17、（）等。A.通风系统B.供排水系统C.供电系统D.应急救援系统E.安全监控系统【答案】ABC8、资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】BC9、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有()。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC10、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD11、关于尾矿贮存、输送的正确做法是（）。A.必须有防止尾矿流失的措施B.有害的尾矿贮存必须采取防渗漏措施C.可以在沟渠或

18、管道中输送有毒废水D.强通风可以提高渠道输运矿尘能力E.输送有腐蚀性物质的管道应有防腐措施【答案】ABC12、竖井净断面尺寸确定的依据包括()。A.提升容器的数量和规格B.井筒材料C.通过的风量D.井筒深度E.井简装备及布置【答案】AC13、斜井和平硐的运输方式，包括()运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD14、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓内铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC15、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B

19、.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC16、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD17、根据矿山安全法等法规要求，矿山建设工程的设计文件必须做到（）。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD18、环境影响评价的形式有（

20、）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD19、斜井和平硐的运输方式，包括(?)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD20、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15 亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通

21、过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加

22、临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理说明理由。2评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金分别说明理由。

23、3施工成本控制的主要依据包括哪些内容 4施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略 5建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1

24、)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求

25、于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由

26、甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。三、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包

27、括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失

28、误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施

29、，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山

30、工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其

31、次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。四、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一

32、下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路

33、不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。五、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两

34、座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2

35、.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实

36、际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。六、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保

37、证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间 Id)、拆除止浆垫(时间 3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元；第二次打钻注浆 10d，费用 21 万元。问题 1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题 2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻

38、注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2第一次注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，第二次的 21 万元由建设单位承担。3打钻注浆工期

39、 12d+10d，第一次打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，第二次打钻注浆工期 10d 由建设单位承担。七、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 60m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ28155 提升机配 2 个 30m3 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 06m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准

40、备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪

41、一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设 1 台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监

42、视吊桶人井深度的相关标志。4该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失 1000 万元以下。八、某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角 22，斜长 1306m。根据地质资料分析，井筒在 747m 处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用 20m 槽钢，间距为 0.6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。第 2天，技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察

43、分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为 1.01.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约 25m 后，该地段发生了顶板冒落事故，造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。问题 1该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么？2该事故发生的主要原因是什么？具体表现在哪几方面？3该事故的责任应由哪些人承担？4该事故应按怎样的程序进行处理？【答案】1.混凝土喷层开裂的原因是：围岩压力大，煤层自身强度低：混凝土喷层施工质量不符合要求。2.该事故发生的主要原因是：没有按技术措施进行操作;施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现为：施工队随意修

44、改支护参数;支架未落实底，不符合规定：施工质量管理不到位。3.该事故的责任应由：施工技术负责人承担;棚式支架安装人员承担;质检人员和监理人员承担。4.程序为：迅速抢救伤员，保护事故现场;组织调查组;进行现场勘察：九、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；2工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3工作面采用抽出式通风，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；4进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 20

45、40m 处设置可移动式挡车器；6巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题 1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。

46、第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以

47、迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。一十、【背景资料】某矿业工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于 2012 年 3月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件

48、规定：2012 年 4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间，2012 年 5 月 10 日发出中标通知书日。在 2012 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 2012 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2012 年 4 月 23 日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成，其中当地招标监督办公室1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术、经济专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D 企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E 企业对某分项工程报价有漏

49、项。招标人于 2012 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书，双方于 2012 年 6 月12 日签订了书面合同。【问题】1该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3指出评标委员会人员组成的不妥之处。4指出招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】1该项目采取的招标方式妥当。理由：因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，潜在的投标企业相对较少，而且又经省有关部门批准。符合工程建设项目施工招标投标办法的规定。采用公开招标会花费大而效果差

50、。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。2B 企业的投标文件应按废标处理。理由：无法定代表人签字和授权委托书。C 企业的投标文件应不予处理。理由：C 企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。D企业的投标文件应进行修正处理。理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致，以大写为准。不可作为废标处理。E 企业的投标文件应按有效标书处理。理由：对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。3评标委员会人员组成的不妥之处：(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员；(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的三分之二。4招标人与