海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷B卷附答案.doc

《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷B卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D2、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C3、不能独立发挥生产能力或效益，但是具有

2、独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B4、煤矿许用炸药的选用必须遵守的规定错误的是（）A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不高于一级的煤矿许用炸药B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药C.高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药D.突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药【答案】A5、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是()。A.有同类项目的实绩证明?B.提供良好商务信誉证明?C.独立承包要求?D.充足的资金并同意垫资【答案】D6、当地下厂房需留岩

3、锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】A7、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B8、下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A9、选择立井机械化施工配套作业线的基本依据是()。A.井筒的类型B.抓岩机型号C.井筒直径和立井深度D.井筒支护形式【答案】C10、吊盘的吊桶喇叭口，除通过吊桶外，还要通过的设备有（）。A.安全梯B.吊泵C.风筒D.伞钻【答案】D11、

4、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）。A.12dB.14dC.20dD.28d【答案】B12、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗|生能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A13、在中等稳定岩层中施工长 30.0 米，宽 5.0 米，高 6.0 米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B14、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B15、矿业工程项目投资中，不属于制约项

5、目规模合理化因素的是（）。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A16、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A17、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过 1h。A.5070B.6080C.6090D.5080【答案】B18、在矿山井巷工程中，属于隐蔽工程的是（）。A.巷道掘进工程B.注浆工程C.喷混凝土工程D.立井掘进工程【答案】D19、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿

6、，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B20、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B21、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C22、按非煤露天矿边坡工程技术规范GB 51016-2014 的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C23、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.做

7、好劳力队伍的组织工作B.完成技术交底工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C24、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实【答案】A25、采用机械开挖土方时，基底预留 2030cm 土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A26、就矿山井巷工程而论，帷幕法仅适用于深度不超过（）的含水不稳定表士层中的立井和斜井施工。A.60mB.80mC.100mD.120m【答案】C27

8、、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是（）。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A28、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用()两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D29、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B30、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是()。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的 8%?B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 12%?C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的 l2%?D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 8%

9、【答案】B31、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013，()是工程验收的最小单位。A.分项工程B.主控项目C.检验批D.辅助检验【答案】C32、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D33、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D34、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C35、关于灌注桩的特点，

10、说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D36、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是()。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C37、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A38、关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。A.起爆感度低B.抗水性能差C.环境污染大D.生产成本低【答案】D39、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的

11、合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C40、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D41、立井井筒基岩施工可以不采用临时支护的施工作业方式的是()。A.短段掘砌平行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答案】D42、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及()。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D43、关于正台阶工作面（下行分层）施工法

12、上分层超前距离的说法，正确的是（）。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.上分层的超前距离一般为 23mC.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B44、钢材耐热而不防火，在温度达到（）以后，强度逐渐下降。A.200B.250C.280D.300【答案】D45、混凝土工程的分部（子分部）工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A46、适合于瓦斯矿井的起爆

13、方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A47、属于立井井筒表土普通法施工的是（）。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D48、为利用永久井架施工，施工准备期应完成的主要工作是（）。A.协调设计单位完成永久井架的设计B.完成提升机改造C.做好永久井架结构受力性能校核D.建立新的劳动组织和安全管理制度【答案】C49、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.22.0mB.2.04.5mC.3.55.0mD.5.0m 以上【答案】C50、防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求

14、长边不小于（），短边不小于（）。A.100mm；120mmB.100mm；150mmC.120mm；150mmD.150mm；120mm【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B2、目前爆破工程中常用的非电起爆方法包括()。A.电子雷管起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法E.继爆管起爆法

15、【答案】CD3、影响矿井充水的自然因素有()。A.大气降水B.地表水C.基岩的出露程度D.未封闭的钻孔E.老窑水【答案】ABC4、矿业工程质量控制中，喷射混凝土厚度检测方法有()。A.激光测距法检测B.钎探法检测C.取芯法检测D.打孔测量检测E.超声波测距法检测【答案】BCD5、事故应急救援的基本任务包括（）。A.立即组织营救遇险人员B.迅速控制危险源，尽可能缩小灾害影响C.做好现场清理，消除危害后果D.成立事故调查组E.查清事故原因，评估危害程度【答案】ABC6、关于土的坚实程度评价，正确的是()。A.一类土属于特坚硬土B.松软土主要用锹和锄头挖掘C.软与中等密实黏土属于坚土D.砂土挖掘只有

16、少许要用镐翻松E.四类土以上不具有岩石的坚硬性质【答案】BCD7、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.主要通风机的工作方式C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC8、关于钢筋代用的说法，错误的有()。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.强度较高的钢筋代用作锚杆时不能减少其锚固长度【答案】BCD9、以下不能用水扑灭火情的情况是（）。A.金属钾、钙等物质着火B.轻于水的物质着火C.金属结构房屋D.咖啡馆E.浓硫酸仓库着火【答案】AB10、提高混凝土耐久性的主要方法有（）。

17、A.根据混凝土工作要求和环境特点，合理选用水泥B.控制水泥用量和采用较小的水灰比C.采用级配好且干净的砂、石骨料D.根据工程性质选择掺加适宜的外加剂E.减小混凝土密度【答案】ABCD11、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工 E，温加工【答案】ABC12、矿山工程施工进度控制中，为加快矿业工程施工进度的组织措施包括()。A.加强成本核算B.增加施工作业时间C.增加工作面，组织更多的施工队伍D.落实安全教育E.增加劳动力及施工机械设备【答案】BC13、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为()。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿

18、法E.溶浸采矿法【答案】ABC14、关于后注浆法的特点，说法正确的是()。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】AB15、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（?）。A.对新揭露的出水点，初期应每日观测 1 次B.对溃入性涌水，最初应当每隔 12h 观测 1 次C.对新开斜井，应每延深 10m 观测 1 次D.对新开立井，应每延深 10m 观测 1 次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测 1 次【答案】ABD16、29矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.

19、材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC17、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC18、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC19、混凝土拌和料和易性含义包括()。A.抗渗性B.流动性C.抗冻性D.黏聚性E.保水性【答案】BD20、矿山井下发现火情的正确做法是（）。A

20、.发现火隋后应立即报告并设法远离火区B.调度室应迅速启动应急预案C.应迅速组织撤离可能危及的人员D.电气设备着火应首先使其隔绝空气E.灭火措施应根据火灾性质、通风和瓦斯情况【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某矿建施工单位承包一煤矿的风井井筒及其井下巷道工程，风井井筒净直径 5.0m，深度 630m，表土段井壁厚度 800mm，基岩段井壁厚度500mm，混凝土强度等级 C40。井筒地质检查钻孔资料显示，该风井表土层厚度35m，以卵石层和风化岩层为主；基岩段为稳定性中等的砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质泥岩互层，含水较弱；但在井深 350368m 处有一砂岩含水层，预计涌水量为

21、30m3h。.5 提升机配 5m3 吊桶进行单钩提升；工作面采用多台手持式凿岩机打眼，炮眼深度2.2m；选用 1 台 HZ 一 4 中心回转抓岩机出矸；采用吊桶下放混凝土，段高 2m整体金属伸缩式模板砌壁。基岩含水层采用地面预注浆处理，井筒施工利用吊桶进行排水。该施工组织设计报送施工单位总工程师审批时，总工程师认为装备选型不合理，要求凿岩作业应选用 FJD-6 伞钻配 YGZ-70 凿岩机打眼，伞钻工作时必须实施安全保护，防止倾覆；工作面防排水措施不到位，应设置井内排水工作预案。经研究，施工单位及时调整了施工方案及设备选型，保证了井筒的正常施工。井筒施工到底进行工程质量验收时，建设单位发现井深

22、 385420m 段混凝土井壁淋水较严重，认为该段井壁施工质量存在问题。经检查施工日志发现，该段井筒施工时正值当地雨季，连续多日大雨，导致堆放在地面的砂石淋雨，施工单位未及时调整混凝土配比，工序检查该段混凝土质量符合要求。建设单位要求对该段井壁混凝土强度重新进行检验，监理单位现场选择了井深 402m 断面上的 5 个测点进行了测试，其中 2 个测点的强度低于设计值的90，其余 3 个测点超过设计值，强度不满足要求。针对该段井壁出现的质量问题，施工单位采用了壁后注浆方法进行了加固处理。验收通过后，施工单位以雨期施工多日大雨为不可预见事由，提出了要求补偿井筒壁后注浆工程款的索赔申请。问题 1如果施

23、工单位所选用的伞钻最大凿岩深度为 42m，请合理确定该立井井筒施工工作面的炮眼深度和砌壁模板的高度，并给出砌壁模板外半径的加工制造尺寸。2针对施工单位总工程师的审批意见，伞钻应如何设置安全保护设施井内排水工作预案应如何设置 3井壁混凝土强度检验可以采用哪些方法监理单位现场进行混凝土强度检验存在不妥，给出正确的检验标准和强度合格评定标准。4施工单位的索赔能否得到批准说明理由。【答案】二、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月

24、 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可

25、索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。三、某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步

26、设计工作。其中一个新建 12Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt 的矿井。问题 1怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2试分析勘察资料对项目建设的影响。3当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4本

27、案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因

28、为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附

29、近矿区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。四、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施

30、工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。五、背景某矿井工程项目

31、，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，

32、影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首

33、先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承

34、包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、某主井井筒净直径 6m，井深 650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层 400m、风化基岩 15m、泥岩 35m(隔水层)、砂岩含水层 10m(预计涌水量 15m3h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水

35、砂质泥岩和泥岩互层 145m。建设单位根据咨询单位提供的 430m、475m 两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m 冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件 1：冻结水文观测孔连续冒水 7d 时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成 6m 掘砌再向下掘 1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘

36、砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件 2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件 3：主井井筒竣工验收时，总漏水量 8m3h，其中在井深620m 处有两个集中漏水点，漏水量分别为 07m3h、08m3h。验收时还发现有一处井筒净半径小 60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?3掘砌单位采取向井筒内

37、灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。4该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小 60mm 应如何验收、处理?【答案】1合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩 15m，符合规范要求，下部的 10m 砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好 10m 砂岩含水层。2主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3因

38、为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。4不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范 600m 以上井筒漏水量不大于 10m3h 的要求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于 05m3h”的要求。5涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。七、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直

39、径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一 20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题?1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主

40、要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。?2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水

41、直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。八、某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。

42、施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合

43、理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将

44、水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。九、某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工

45、过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结

46、构受集中应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷 1 临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇

47、作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。一十、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。【问题】1该基坑属于几级基坑说明理由。2

48、该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少 3该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有哪些 4该基坑施工违反了哪些主要安全规定 5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么【答案】1该基坑属于一级基坑。理由：根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底以下 05m，即地表以下 55m 以下。3该基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。造成该基坑塌方的主要因素：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够；(2)水对基坑稳定性的影响；(3)基坑上边边缘附近超载；(4)支护措施不当。4该基坑施工违反的主要安全规定：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。