海南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc

《海南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务综合练习试卷务综合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的行政处罚(当场)决定书，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D2、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D3、固定型铅酸蓄

2、电池循环寿命约()。A.300500 次B.500800 次C.8001000 次D.10001200 次【答案】A4、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D5、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A6、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D7、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A8、某施工单位在某市电信公司施工时发

3、生一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消 1 年在本市参与电信建设活动资格的是()。A.电信公司总部B.省电信公司C.市电信公司D.省通信管理局【答案】D9、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.12B.23C.34D.45【答案】A10、基站割接导致直接损失 60 万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2 年内取消投标资格【答案】D11、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【

4、答案】A12、在 PTN 网络中，以下能同时支持时间和频率同步技术是（）。A.基于物理层的同步以太网技术B.基于分组包的 TOP 技术C.IEEE1588v2 精确时间协议技术D.GPS 同步技术【答案】C13、加工机架底座采用的是()角钢。A.50mm85mm6mmB.60mm85mm6mmC.60mm75mm6mmD.50mm75mm6mm【答案】D14、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D15、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.12B.13C.14D.15【答案】A16、VSAT 小站的组成不包括（）。A.天线B.

5、射频单元C.本地操作控制台D.调制解调器【答案】C17、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A18、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）方式。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】A19、广播电影电视工程建筑抗震设防分类标准适用设防烈度为()地区的广播电影电视工程建筑的抗震设防类别的划分。A.49 度B.59 度C.69 度D.79 度【答案】C20、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换【答案】A

6、21、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的 3 倍B.电缆直径的 5 倍C.电缆直径的 10 倍D.电缆直径的 20 倍【答案】C22、建设单段长度为 300m 的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS 管D.硅芯管【答案】D23、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C24、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B25、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求

7、的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A26、由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。这种衰落是()。A.大气吸收衰落B.闪烁衰落C.K 型衰落D.波导型衰落【答案】C27、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A28、声音的声压级越高，人耳的听觉响应越趋于（）。A.平直B.线性降低C.指数上升D.几何增加【答案】A29、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C30、下列硬件系统中

8、用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C31、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B32、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和()。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】D33、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm900mmB.75mm900mmC.85mm900mmD.95mm900mm【答案】C34、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通

9、信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B35、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A36、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B37、VSAT 系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA 终端C.接口单元D.射频设备【答案】A38、柜式设备机架安装时，应用 4 只 M10M12 的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D39、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以

10、最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B40、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A41、按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各 3m 范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧 2m 范围内种树【答案】B42、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN【答案

11、】B43、地下综合布线管道进入建筑物处应采取()措施。A.防爆B.防火C.防水D.防塌方【答案】C44、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.912mB.1012mC.1112mD.1113m【答案】D45、地球站的工作接地、保护接地、()合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】C46、以下（）不是接入网的功能。A.用户口功能B.交换功能C.业务口功能D.核心功能【答案】B47、目前 CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在()位置，照度 2000lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度

12、，取 10001500lx 比较合适。A.F3.5B.F4C.F5.5D.F6.5【答案】C48、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B49、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光强度的控制。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B50、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度 1.5m 的标

13、石，应埋深 700mm，出土 800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】AD2、广播收音台与架空电力线路的防护间距为 500m 的情况是()。A.35kV 架空电力线到一级台B.35kV 架空电力线到二级台C.63110kV 架空电力线到二级台D.500kV 架空电力线到二级台E.500kV 架空电力线到三级台【答案】C3、设备通电前的检查应包括()。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明

14、书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD4、电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】ABCD5、光缆中继段测试内容包括()。A.线路衰减系数B.后向散射曲线C.偏振膜色散D.对地绝缘E.串音衰耗【答案】ABCD6、移动通信网络优化时，基站子系统（BSS）可调整的系统参数主要包括（）等。A.天线方位角B.天线信道数量C.小区参数D.交换容量E.中继数量【答案】ABC7、中心束管式光缆的结构中包括()。A.光纤松护套B.聚乙烯内护套C.加强圆磷化碳钢D.双面涂塑钢带E.聚乙烯外护套【答案】ACD8、PTN 的网络结

15、构可分为()A.通道层B.通路层C.电路层D.控制层E.传输媒介层【答案】AB9、承包单位应编制专项施工方案的分项工程包括()。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.通信枢纽工程D.拆除、爆破工程E.其他危险性较大的工程【答案】ABD10、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD11、设备通电时的检查应包括()。A.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警B.接通机架总保险，观察有无异样情况C.开启主电源开关，同时接通分保险D.要随时检查各种信号灯、电表指示应符合要求E.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点应接触良好【答

16、案】ABD12、工程建设标准强制性条文（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（）设火灾自动报警系统。A.电信机房B.电缆进线室C.疏散走道D.餐厅E.休息室【答案】AB13、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD14、通信主管部门作出给予行政处罚决定的，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明的事项包括()。A.当事人的姓名或者名称、地址B.违反法律、法规或者规章的事实和证据C.行政处罚的种类和依据D.行政处罚的履行方式和期限E.不服行政处罚决定的起诉条件【答案】ABCD15、敷设电源线的基本要求包括（）。A.电源线必须采

17、用整段线料，中间无接头B.馈电采用铜（铝）排敷设时，铜（铝）排应平直，看不出有明显不平或锤痕C.电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志D.铜鼻子的规格必须与铜芯电源线规格一致E.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子（或端头）采用绝缘材料包裹严实【答案】ABD16、手机电视业务的实现方式有()。A.卫星广播网络B.移动通信网络C.地面数字电视广播网络与移动通信网络相结合D.移动多媒体网络E.地面数字电视广播网络【答案】ABC17、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合

18、型网经济性差【答案】ACD18、下列管道中，管道地基要求有所不同，但对基础坡度系数均要求为 35，它们是()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.梅花管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD19、发电机组监控开通后应能实现油机的自动（）。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC20、在通信网中，基本的拓扑结构有()。A.网状网B.总线型网C.星形网D.复线型网E.环形网【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一

19、：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2

20、问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、

21、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。二、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工

22、，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能

23、检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现

24、场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m 处断开 50mm 的放电间隔。两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m 处加装绝缘子做电气断开。与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：光缆长度复测；光缆单盘损耗测试；光纤后向散射信号曲线；光缆护层的绝缘检查。5.临时使用的仓库的消防要求：应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；易燃易爆物品应单独存放；严禁

25、保管人员住在仓库中；仓库内严禁烟火。三、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回

26、，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处 1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处 2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处 3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）

27、不妥之处 4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；四、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供

28、，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的

29、关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应

30、圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20 倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。五、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供

31、到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2 人 10d1 套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证

32、工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了 2 名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：?测试时发现个别焊点存在假焊。更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。【问题】?1本项目

33、施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些?【答案】1重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。3本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降

34、低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。4本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停(复)工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。六、某施工企业与建设单位签订了开挖 80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为 60000 延米，假设综合施工费用为 10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为 500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为 30 天，7 月 1 日开工，7

35、 月 30 日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。事件二：施工中路由发生改变，于 7 月 7 日停工，配合进行路由复查，配合用工为 40 工日。事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟 6000 延米。事件四：7 月 20 日至 28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工 60 个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价 50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的 50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假

36、设窝工费为人工费的 50%（含管理费），请计算 7 月 30 日开工前整个项目的 BCWS、BCWP、ACWP，并计算 CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期 10 天；事件三变更增加的工期 6000/（60000

37、/30）=3 天；事件四可索赔工期 9 天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22 天 3.事件二可索赔费用：人工费 40 工日50 元/工日（1+50%）=3000 元机械费 500 元/台班10 天=5000 元事件三设计变更增加的施工费：6000 延米10 元/延米=60000元七、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 20 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。

38、在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标

39、文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此

40、次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合

41、规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。八、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出

42、厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】九、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改

43、工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结

44、算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过

45、程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的

46、费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求

47、,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。一十、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】