海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案.doc

《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务全真年一级建造师之一建矿业工程实务全真模拟考试试卷模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A2、预制柱下的基础宜采用（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C3、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A4、基槽开挖后，在基坑

2、底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D5、矿业工程施工项目管理中，可为成本计划的编制提供依据的是()。A.成本控制B.成本预测C.成本核算D.成本定额【答案】B6、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是（）防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B7、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越

3、有利【答案】D8、钢筋混凝土剪力墙结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受()作用。A.弯矩和剪力B.轴力和弯矩C.弯矩和轴力D.轴力和剪力【答案】B9、关于施工进度计划安排的说法，错误的是（）。A.安排技术力量雄厚的队伍施工主要矛盾线上的工作，缩短建井工期B.涌水量大的矿井巷道宜采用上山掘进C.涌水量大的矿井巷道宜采用上山开采D.为了缩短井巷工程主要矛盾线的长度，经建设单位、设计单位同意即可增加措施工程【答案】D10、下列关于矿山企业行政管理的法律责任规定中，正确的是（）。A.矿山企业主管人员强令工人冒险作业而发生重大伤亡事故的，则对其撤职处理B.安全生产的特种作业人员未取得资格证书上岗、并

4、逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产C.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故的，由其上级主管部门对其行政处罚D.矿长不具备安全专业知识的，应由劳动行政主管部门对其进行撤职处理【答案】B11、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D12、一个成熟的工艺，应包括（）的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B13、平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径（）左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。A.500mmB.600m

5、mC.800mmD.1000mm【答案】D14、根据煤矿建设安全规范AQ 10832011 的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过 0.8C.在检查证明作业地点附近 10m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各 10m 的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答案】D15、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的()钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A16、下列不属于施工组织设计编

6、制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D17、某矿有一工作面命名为 1234 工作面，其中数字 2 代表()。A.煤层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C18、地面水文地质观测的内容不包括（）。A.气象观测B.地质构造观测C.地表水观测D.地下水动态观测【答案】B19、净直径 8.0m、深度 860m 立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（）。A.FJD-9 凿岩钻架、2HZ-6 抓岩

7、机、新型井架、金属活动模板B.FJD-9 凿岩钻架、2HH-6 抓岩机、V 型井架、金属活动模板C.FJD-9 凿岩钻架、HS-6 抓岩机、V 型井架、整体滑升模板D.FJD-6 凿岩钻架、HZ-4 抓岩机、新型井架、整体滑升模板【答案】B20、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是()。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B21、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是()。A.级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件【答案】B22、洗井合格后应做好护

8、井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】B23、下列关于矿产资源属性的说法中，正确的是（）。A.矿产资源属于国家所有，并由各级政府行使所有权B.国家实行探矿权、采矿权授权制度C.矿产资源的探矿权、采矿权一律不得转让D.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权【答案】D24、关于评价施工组织设计，说法正确的是（）。A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则【答案

9、】D25、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C26、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B27、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B28、在预防爆破事故过程中，下列关于静电防治的说法，正

10、确的是()。A.爆破作业人员穿戴羊毛等衣物进行作业B.在压气装药系统中采用导体输药管C.机械化装药时，对可能产生静电的设备要有可靠接地装置D.使用压气装填粉状硝铵类炸药时，允许采用导爆索网路起爆【答案】D29、关于井巷围岩稳定的说法，正确的是()。A.喷射混凝土主要用以支撑围岩荷载B.锚杆支护的重要功能是发挥围岩自身作用C.爆破掘进施工不影响井巷围岩稳定D.加大支护刚度和强度是提高井巷稳定的主要措施【答案】B30、井下水泵房工程的防水标准是()。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，围护结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于 0.5Lm2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于

11、21m2【答案】B31、以下炸药中属于含水炸药的是（）。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C32、对 II、IV 级围岩，当洞轴线与主要断层或软弱夹层走向的夹角（）时，应降-级。A.大于 30B.小于 30C.大于 45D.小于 45【答案】B33、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A34、属于矿井巷道贯通的几何要素是（）。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A35、根据矿山安全法实施条例规定，新进矿山的井下作业

12、职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A36、矿井充水通道有自然形成的，也有人为因素产生的，下列属于人为因素产生的通道是A.岩石的孔隙和裂隙B.断裂构造带C.导水陷落柱D.钻孔【答案】D37、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B38、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，具有（）特性。（）A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D39、施工器具购置管

13、理办法中，承包单位着重注意按设备器具清单和说明书严格检查验收质量、附件、备品等，体现了承包单位自行购置施工器具()的管理工作。A.把好采购关B.把好设备器具的发放关C.把好设备器具验收关D.加强仓库管理【答案】C40、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为（）cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B41、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【答案】D42、根据煤矿井巷工程施工规范GB 505112010 规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土

14、的入模温度以（）适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A43、对铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C44、穿爆工程施工，穿孔设备在高压线下行走时，钻架顶端与高压线的最小垂直距离不得小于（）mA.0.5B.0.8C.1.0D.1.2【答案】C45、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的（）。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B46、关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（）。A.交用期紧迫的工程应优先协调、安排B.进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定C.危及工程质量的行

15、为及时汇报有关领导D.需要调度作业计划应经主管技术部门同意【答案】C47、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A48、根据招标投标法实施条例，关于招标过程中资格预审的说法，正确的是()。A.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 7 日B.提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 7日C.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 7 日前提出D.潜在投标人对资格预审文件有异议的，当在提交资格预审申请文件截止时间2 日前提出【答案】D49、倾斜巷道运送人员

16、安全要求正确的是（）。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B50、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵触C.不稳定D.极不稳定【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、锚索结构的主要构成有（）。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD2、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项

17、D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD3、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有（）。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC4、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC5、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般

18、要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD6、水泥的性能指标包括（）等A.细度B.坍落度C.体积安定性D.水化热E.强度【答案】ACD7、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 l 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【答案】AD8、以下关于尾矿库闭库的规定，符合要求的是（）。A.尾矿库使用到设计年限就应闭库B.尾矿库应在到期前 12 个月内进行闭库设计C.尾矿库闭库必须有新建尾矿库衔接D.闭库设计应

19、经省级以上安检部门审查E.尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责【答案】BD9、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为()。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC10、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD11、矿山企业的安全生产责任制应包括（）等。A.安全生产责任制度B.安全投入保障制度C.安全教育与培训制度D.安全事故赔偿、罚款制度E.安全会议制度【答案】ABC12、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察

20、资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC13、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD14、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒

21、建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC15、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD16、缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。A.合理安排工程开工顺序B.增加工作面施工人员C.开掘措施工程，提前施工后续关键工程D.加强关键路线各工序衔接E.合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进【答案】ACD17、矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括()。A.对有利用价值的矸石、矿石，应综合利用?B.对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃?C.粗粒干尾矿(煤矸石)可采用锥形尾矿堆进行堆放?D.其他尾矿或矸石均可经压碎后作为

22、铺路的路渣?E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存【答案】ABC18、井筒施工吊盘的设计与布置，应注意（）等事项。A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂钢丝绳，穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD19、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD20、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】ABC大题（共大题（共 101

23、0 题）题）一、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011 年 11 月 9 日在 15 层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地 20m 后，钢管散落，造成下面作业的 4 名人员死亡，2 人重伤。经事故调查发现：1作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2专职安全员在事故发生时不在现场。3作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。【问题】1针对现场伤亡事故，项目

24、经理应采取哪些应急措施?2指出本次事故的直接原因。3对本起事故，专职安全员有哪些过错?4指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头

25、讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。二、某井筒井深 820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过 18m3h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注

26、浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作?2该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题

27、的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。三、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施

28、工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查

29、钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施

30、工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。四、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作

31、业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2 台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥 2项目经理接受任务后在

32、制定技术方案中有何不妥 3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥

33、，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-25115也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工

34、序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。五、背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段

35、，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的 12m 临时支护全部倾倒，造成 2 人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不

36、进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、

37、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。六、西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 12Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进

38、矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt 的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济

39、发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困

40、难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目

41、条件的困难性等。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤

42、层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告

43、中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外

44、支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶

45、，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的

46、索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向

47、通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通

48、知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(

49、扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万

50、元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?