海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc

《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案及精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、工序能力指数记为 CPK(或 CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK0.67B.1.0CPK0.67C.1.33CPK1.0D.1.67CPK1.3【答案】D2、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50 万元以上 500 万元以下B.50 万元以上 1000 万元以下C.100 万元以上 500 万元以下D.100 万元以上 1000 万元以下【

2、答案】D3、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C4、不应列人影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B5、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B6、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C7、平

3、硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。A.砌碹B.管棚支护C.锚杆支护D.钢支架【答案】B8、副井系统的硐室包括（）。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C9、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D10、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用()。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B11、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D12

4、、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C13、爆炸物品使用许可证应当向所在地县、市（）申请领取。A.劳动局B.公安局C.建设局D.安全监察局【答案】B14、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（）无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A15、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A16、露天矿深孔台阶爆破是指

5、()。A.炮孔深度大于 10m，孔径大于 100mm 的爆破方法B.炮孔深度大于 5m，孔径大于 50mm 的爆破方法C.炮孔深度大于 10m，孔径大于 50mm 的爆破方法D.炮孔深度大于 5m，孔径大于 100mm 的爆破方法【答案】B17、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过 2 人【答案】B18、在矿业工程风险中，应特别强调的风险类型不包括的是()。A.政策风险B.合同风险C.技术风险D.工程地质环境风险【答案】A19、单位

6、工程施工组织设计的工程量计算，具有（）的特点。A.根据概算指标B.要求比较准确C.依据初步设计D.依据企业定额指标【答案】B20、防水涂料属于（）性质的防水材料。A.刚性B.柔性C.辅助D.专用【答案】B21、管井施工中，每钻进（）应测量一次井斜。A.10mB.15mC.20mD.30m【答案】D22、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C23、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普

7、通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B24、根据注册建造师执业工程规模标准的规定，年产量 4590 万 t年，单项工程合同额 10002000 万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】C25、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.二级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接 C 级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目【答案】D26、爆破施工要求，装药深度一般不超过孔深的（）A.1/3B.2/3C

8、.1/4D.3/4【答案】B27、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C28、综合机械化施工配套作业线设备配套方案适用于井筒直径（）m、井筒深度（）m 的大型凿井工程。A.5-12m；300-600mB.5-12m；400-1000mC.8-15m；300-600mD.8-15m；400-1000m【答案】B29、在巷道中通过超声波测试可以获得()。A.松动圈大小B.围岩应力分布C.岩层移动状况D.巷道变形【答案】A30、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断

9、面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D31、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B32、下列关于防止瓦斯引燃的措施，错误的是（）。A.入井人员严禁穿化纤衣服B.严禁携带烟草和点火物品下井C.井下个人照明使用可拆卸矿灯D.抽瓦斯泵房周围 20m 以内禁止有明火【答案】C33、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B34、单位工程施工组织设计的编制依据应包括（）。A.

10、编制单位的上级机关文件B.地方政府审批书C.合同和招标文件D.监理单位意见书【答案】C35、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D36、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C37、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D38、斜井与平巷维修工作的安全作业要求，错误的是（）。A.平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支

11、架，然后进行拆除工作B.修理密集支架巷道时，密集支架的拆除一次不得超过两架C.维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志D.修理独头巷道时，修理工作应从里向外进行【答案】D39、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D40、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是()。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D41、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当（）。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C42、允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防

12、火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D43、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A44、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D45、下列工程中属于三级防水的工程是（）。A.地下铁道车站B.地道运行区间隧道C.电缆隧道D.城市人行地道【答案】C46、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概

13、算指标法【答案】D47、在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。A.柱下独立基础B.筏形基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】B48、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【答案】D49、在“一通三防”管理制度中，不属于“三防”范畴的是()。A.防透水B.防瓦斯C.防尘D.防灭火【答案】A50、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在工序能

14、力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）A.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC2、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采

15、用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD3、露天深孔爆破的起爆顺序包括（）。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD4、具有圆弧形、复合型边坡破坏形式的岩体地质结构是()A.块状岩体边坡B.层状岩体的同倾斜向边坡C.层状岩体的其他结构边坡D.碎裂岩体边坡E.散体介质边坡【答案】CD5、起重与吊装工作的安全作业要求包括（）。A.起吊作业前应检查被吊物与其他对象无连接B.起吊应保证一次成功C.起吊设备的能力检查就是指其可起吊重量的检查D.严禁在高压线下进行吊装作业E.作业区应有警戒标志【答案】A6、斜井施工防跑车的主要安全措施有（）

16、。A.斜井上口入口前设置阻车器B.变坡点下方设置挡车栏C.下部装车点上方设置挡车栏D.工作面上方设置防坠器E.斜井中部安设挡车器【答案】ABC7、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库 10m 以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库 20m 以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库 30m 以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库 3050m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库 30100m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】C8、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，才能顺利通过，目前以

17、采用()为主。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法【答案】AB9、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为 3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为 1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于 45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在 0.40.6m【答案】AC10、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC11、在井壁结构中，钢筋混凝土井壁结

18、构的特点是()。A.强度高B.适用年限长C.便于机械化施工D.工序简单E.容易渗漏水【答案】ABC12、电子雷管起爆方法的主要特点是:A.延时时间可以在线设置修改B.在线检测功能可以确保网络的连接可靠，有效解决丢炮问题C.适应各种复杂条件爆破，抗干扰能力强D.安全可控，必须使用专用的设备才能起爆E.适用于中小型网路爆破，布网快速可靠【答案】ABCD13、关于矿业工程合同变更的说法，正确的是（）。A.当合同一方认为条件不合适时，可以进行合同变更B.合同变更的内容不能违法C.合同变更的内容不能违反原合同D.合同变更成立并不完全取消原来的债权、债务关系E.合同变更必须在合同履行开始前进行【答案】BD

19、14、井筒必须设置有各种盘，它们是（）。A.井口地面位置设有封口盘B.激光指向机安设在测量盘C.接长管路工作在固定盘上进行D.钢丝绳悬吊的是吊盘E.安装工作需要在安装盘上完成【答案】ACD15、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.雷管E.继爆管【答案】CD16、矿业工程常见的职业病种类有（）。A.气体或有害物中毒B.尘肺病C.水泥肺D.中暑等物理性职业病E.放射性疾病等其他类职业病【答案】ABD17、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（）等建设方面。A.黄金矿山B.冶金矿山C.建材工业矿山D.核工业(铀)矿山E.

20、煤层气【答案】ABCD18、对角式通风方式特点，说法正确的是（）。A.有害气体涌出量大B.漏风量少C.通风系统简单可靠D.占用通风设备多E.适用于井田或矿体走向长度小【答案】ABCD19、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的 1.2 倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD20、建筑安装工程中的人工费，主要包括()。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.职工福利费E.津贴补贴【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题

21、）题）一、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由

22、于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2

23、承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定

24、不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。二、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成

25、工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量

26、标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。三、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为 5 月 19 日 11：00，开标时间为 5 月 20 日 14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标

27、文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业 A、B、C、D、E 和 F 通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定 6 名成员，其中经济、技术专家 4名，建设单位人员 1 名，公证员 1 名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A 企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D 联合体中一施工企业退出；E 在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定 D 的标书为废标。经评标，确定B、C 为中标候选人。5 月 22 日，建设单位与 B 施工企业就价格问

28、题进行协商，要求 B 施工企业降低投标报价；当日，B 施工企业同意在原投标报价的基础上优惠 5%后，被确定为中标人，建设单位随即向 B 施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5 月 25 日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E 企业分别采用了何种投标策略？（4）确定 B 企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由答：招标文件内容不妥之处有：投标截止时间和开标时间为不同时间，不符合招标投标法法规。按招标投标法规定，应

29、为同一时间。资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质不符合规定，属限制和排斥潜在投标人或投标人。因为招标投标法实施条例第 32 条规定招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标文件附有最低投标限价不符合规定，按规定招标人不得规定最低投标限价。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。答：原评标委员会存问题及理由是：评标委会员会由 6 名成员组成不符合规定，按规定应为 5 人以上的单数组成，其中经济和技术方面的专定不少于 2/3。评标委员会不应有公证人员。按规定公证员是见证评标过程是否客观公正。所以不应成为评标委员会的成员。评标过程存在问题及

30、理由是：评标不应由当地招标主管部门的领导主持。按规定应由招标人主持。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？答：A 企业采用了提出改进技术方案或改进设计方案的新方案的策略，E 采取了突然降价法。（4）确定 B 企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。答：经评标，确定 B、C 为中标候选人后，建设单位与 B 施工企业就价格问题进行协商，要求 B施工企业降低投标报价的做法不妥。属于违反了招标投标法关于在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的规定。四、1背景某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 6.0m

31、，深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3.0m3 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不

32、清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。2问题（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?（3）造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?（4）按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级？该等级的划分标准是什么?【答案】（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：提升机选型不妥。理由：未考虑改纹需要。正确做法：应安设 1 台双

33、滚筒提升机风筒悬吊方式不妥理由：单绳悬吊风筒不牢固正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯、排水管、水箱(转水站)、工作面潜水泵。（3）本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。（4）该井筒施工伤亡事故属于一般事故一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失1000 万元以下。五、某基坑开

34、挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30

35、工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不

36、可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。六、某矿副井井筒工程项目，井筒净径 65m，井深 726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚 102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩普氏系数为 23。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于 30m3h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工

37、改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井 80m、总工期 125 个月、总造价 3126 万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深 3205m 时，遇到 36m 厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深 602m 时，工作面出现 80m3h 涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程 2针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3本案例中出现了哪些需要进行工程变更

38、的事项 4施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2项目施工准备存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增

39、加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。七、某矿井主要运输大巷，围岩稳定性中等，设计断面 185m2，总长度3000m，采用锚杆喷射混凝土支护方式，锚杆间排距 800800mm，锚杆抗拔力80kN，巷道每米锚杆数量 9 根；喷射混凝土强度 C25，厚度 100mm 计划月进度90m。施工单位在施工过程中，加强施工质量检查，严格工序质量控制。巷道每施工半个月 45m 进行一次锚杆抗拔力试验，每次抽检 5 根，试验抗拔力应达到设计值的 90

40、以上。喷射混凝土强度也是每半个月 45m 进行一次试验，采用钻取混凝土芯样 5 块进行抗压试验检测混凝土强度。该运输大巷施工 3 个月后，建设单位组织对工程质量进行抽查，发现锚杆抗拔力不足，认为工程质量存在问题，要求进行整改。问题 1巷道锚杆支护的主控项目包括哪些内容 2施工单位锚杆抗拔力和喷混凝土强度检测方案是否正确说明理由。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的合格评定条件是什么 4锚杆抗拔力不足的主要原因是什么【答案】1巷道锚杆支护的主控项目包括：(1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求；(2)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求；(3

41、)锚杆安装应牢固，托板紧贴岩壁、不松动，锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm；(4)锚杆抗拔力最低值不得小于设计值的 90。2施工单位锚杆抗拔力检测方案不正确，喷射混凝土强度检测方案正确。根据规范规定，锚杆抗拔力试验取样每 2030m，锚杆在 300根以下，取样不应少于 1 组，每组不得小于 3 根。喷射混凝土取样每 3050m不应小于 1 组，45m 取 1 组符合要求。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的检验采用的是钻取混凝土芯样进行试验的方法，对于一般工程，芯样试件抗压强度平均值应不小于设计值，芯样试件抗压强度最小值应不小于设计值的85。4锚杆抗拔力不足的主要原因是：(1)锚固药卷存在质量

42、问题；(2)巷道围岩破碎；(3)围岩含水；(4)锚杆安装存在问题。八、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程

43、密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50：70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷

44、道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。九、背景资料某矿建施工单位承包一煤矿的风井井筒及其井下巷道工程，风井井筒净直径 5.0m，深度 630m，表土段井壁厚度 800mm，基岩段井壁厚度500mm，混凝土强度等级 C40。井筒地质检查钻孔资料显示，该风井表土层厚度35m，以

45、卵石层和风化岩层为主；基岩段为稳定性中等的砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质泥岩互层，含水较弱；但在井深 350368m 处有一砂岩含水层，预计涌水量为 30m3h。.5 提升机配 5m3 吊桶进行单钩提升；工作面采用多台手持式凿岩机打眼，炮眼深度2.2m；选用 1 台 HZ 一 4 中心回转抓岩机出矸；采用吊桶下放混凝土，段高 2m整体金属伸缩式模板砌壁。基岩含水层采用地面预注浆处理，井筒施工利用吊桶进行排水。该施工组织设计报送施工单位总工程师审批时，总工程师认为装备选型不合理，要求凿岩作业应选用 FJD-6 伞钻配 YGZ-70 凿岩机打眼，伞钻工作时必须实施安全保护，防止倾覆；工作面防排水措施不到

46、位，应设置井内排水工作预案。经研究，施工单位及时调整了施工方案及设备选型，保证了井筒的正常施工。井筒施工到底进行工程质量验收时，建设单位发现井深 385420m 段混凝土井壁淋水较严重，认为该段井壁施工质量存在问题。经检查施工日志发现，该段井筒施工时正值当地雨季，连续多日大雨，导致堆放在地面的砂石淋雨，施工单位未及时调整混凝土配比，工序检查该段混凝土质量符合要求。建设单位要求对该段井壁混凝土强度重新进行检验，监理单位现场选择了井深 402m 断面上的 5 个测点进行了测试，其中 2 个测点的强度低于设计值的90，其余 3 个测点超过设计值，强度不满足要求。针对该段井壁出现的质量问题，施工单位采

47、用了壁后注浆方法进行了加固处理。验收通过后，施工单位以雨期施工多日大雨为不可预见事由，提出了要求补偿井筒壁后注浆工程款的索赔申请。问题 1如果施工单位所选用的伞钻最大凿岩深度为 42m，请合理确定该立井井筒施工工作面的炮眼深度和砌壁模板的高度，并给出砌壁模板外半径的加工制造尺寸。2针对施工单位总工程师的审批意见，伞钻应如何设置安全保护设施井内排水工作预案应如何设置 3井壁混凝土强度检验可以采用哪些方法监理单位现场进行混凝土强度检验存在不妥，给出正确的检验标准和强度合格评定标准。4施工单位的索赔能否得到批准说明理由。【答案】一十、背景设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽 5600mm，高 46

48、00mm，净面积 23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为 050mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在 75以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的 50 个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?104mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸

49、。问题?1指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量?3指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。2计算工序能力指数：工序能力大小：A=6=624mm 工序能力指数计算：因为数据的平均值为 5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)6=506104=0801 工序能力指数为 080110，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋

50、绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。3本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。