建筑工程施工合同范本〔18篇〕.docx

《建筑工程施工合同范本〔18篇〕.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同范本〔18篇〕.docx（99页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程施工合同范本优选18篇建筑工程施工合同范本优选18篇随着人们法律观念的日益加强，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我整理的建筑工程施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。建筑工程施工合同篇1甲方：_市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司根据（民法典）及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成下面协议条款，互相监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：完工日期：三：质量要求：严格根据工程质量要

2、求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承当。四、安全施工：乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承当。五、工程结算方式：根据实际完成的工程量结算，即面积、体积、长度米完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板350元3、混凝土路沿石安砌100XXXX030035元4、下水道安装铺设挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实620元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台

3、班。9、三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：盖章乙方盖章委托代理人：签字委托代理人：签字_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位：_市_区北石店镇林子村委施工单位：_县固城建筑安装有限责任公司建筑工程施工合同篇2发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方甲、乙双方根据（中国合同法）的有关规定，经协商一致，甲方同意将石坝小学操场西面60米5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执

4、行。一、工程情况工程名称：60米5米直跑道施工地点：石坝小学操场西二、工程范围及内容根据甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：60米5米直跑道的施工。三、合同工期：1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5个工作日完成。2、有下面原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期能够顺延：a.甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;b.因不可抗力的自然灾祸等事件影响;c.因甲方原因造成的工期延误;d.风雨潮湿天，不宜施工的。四、工程质量要求：合格。五、合同价款1、施工经过中，甲方根据材料款及用工数进行付款。2、工程费用：路基石160块13.5元21

5、60元石子4车800元3200元水泥8包20元160元沙子一车250元石粉2车550元1100元人工：大工5250元1250元小工5150元750元总计大写：捌仟捌佰七十元整小写：8870元六、付款方式与工程结算工程结束后转账七、工程验收1、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须根据合同及承诺、行业标准要求执行。3、乙方必须根据双方确认的要求进行施工。4、工程施工完毕，乙方提早两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。八、完工

6、交付后服务乙方为本工程向甲方提供_年保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾祸，或因原地基及以为毁坏、不正当使用等原因此引起的问题不属于乙方保用范围。九、甲方责任1、甲方负责提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。十、乙方责任1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工经过中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理

7、的监管并予以积极配合。4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。十一、争议的解决1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交_市仲裁委员会提请诉讼。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同篇3甲方：_乙方：_甲方雇佣乙方装修甲方位于_装修合同报价清单_市_路_号_小区内_号房屋，甲乙双方应共同遵守下面条款：一、装修项目及价格装修合同范本简单(一)

8、水电安装水路：包括装修合同两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的装修合同注意事项别忽视敷设安装。电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。价格：水电安装费用总价装修合同注意事项别忽视为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。(二)地面、墙面贴砖1、地面客厅、餐装修合同厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为_元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。2装修合同范本简单、墙面：两个卫生间装修合同模板、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为_装修合同注意事项别忽视_元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为装修

9、合同电子版_元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等装修合同怎么写，单价为_元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含装修合同电子版主材砖)。5、装修合同模板其他：贴砖所碰到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用;三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元;门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、装修合同注意事项别忽视水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。(三)砌灶台灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽_米，混砖构造。单价为_装修合同简单版元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。(四)阳

10、台封窗阳台封窗采用铝合金窗，厚度_mm的南南铝材，厚度_mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。单价为元/平方米(含安装费、材料费)。(五)地面找平三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平装修合同签订需要注意的细节。单价为元/平方米(含人工、水装修合同注意事项别忽视泥砂浆、辅料)。二、详细要求(一)乙方本人准备专业工具和人员。乙方人员在装修经过中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。假如因乙方本人的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方本人承当。(二装修合同)装修装修合同注意事项别忽视前，乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前，确认材

11、料无质量问题，否装修合同书则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，装修合同范本简单由乙方承当全部责任并负责赔偿。(三)乙方在装修经过中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷装修合同范本简单工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，假如造成不可复原的损坏，乙方要承当赔偿和修复的全部费用。甲方名称(盖章)：_乙方名称(装修合同电子版盖章)：_签订日期：_年_月_日_年_月_装修合同注意事项别忽视_日建筑工程施工合同篇4发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据（中国合同法）及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第1条工程大概情况1.1工程名称：1.2工程地点：1

12、.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法讲明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围)去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并讲明注意事项。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法讲明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法讲明的现场交底)。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早完工时，应

13、征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法讲明、设计变更和（建筑装饰工程施工及验收规范）(JGJ73-91)、（建筑安装工程质量检验评定统一标准）(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方约定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和完工结算)第7条关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责采购供给的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异

14、，对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条有关安全生产和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法讲胆，应符合（中国消防条例）和有关防火设计规范。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不

15、根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为完工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条其他约定第13条附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)：

16、乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：受权代表(签字)：受权代表(签字)：单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日建筑工程施工合同篇5甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据(中国合同法)、(中国建筑法)及其他有关法律法规之规定，结合工程详细情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标

17、准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及解释顺序21合同条款及合同附件22补充合同(协议)书23中标通知书、投标书及其附件24标准、规范及有关技术文件25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26施工图纸及设计要求27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28有关会议纪要29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质情况(具体填写)31资质证书号码：_32资质许可范围：_33发证机关：

18、_34复审有效期：_35甲方查验原件的人员及_36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书复印件。37应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4、工程大概情况：41工程名称：_42工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。(不需要)43工程地址：_44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45设计生产能力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承

19、包7、工程期限：_71合同开工日期：_年_月_日72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天(含所有节假日在内)完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立下面阶段控制点：721于_年_月_日之前，完成_722于_年_月_日之前，完成_723于_年_月_日之前，完成_724于_年_月_日之前，完成_73实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74完工日期：与甲方承建的总体工程完工验收合格日期一样。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和弥补

20、措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提早7天通知甲方者。92重大设计变更(扩大规模、改变构造、提高标准)且非乙方原因所致者。93甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有本质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。94施工中，图纸间断供给，造成乙方停工72小时以上的时间段。95因甲供物资供给原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。96在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法

21、调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。非以上原因不能按期完成或推延阶段控制点的，甲方对乙方以推延天天按工程结算总造价的0.05累计罚款，乙方还应承当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级：乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格根据有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须到达有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100；工程一次交验合格率必须到达100；本建设项目为业主与甲方

22、约定的创(杯、奖)项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目的评定。(质量标准应明确)11、合同价款111合同造价暂定为人民币_元(大写_元)，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。(应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等)112签约后，根据本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。12、图纸和技术资料：121图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套，其中一套为完工资料用)，或按下面期限分期提供一式一套：_年_月_日之前提供图纸；122资料：设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国

23、标、省标由乙方自行解决)。13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_14、乙方驻工地代表：姓名_；身份证号码_15、甲方工作：151组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目完工验收、完工结算及财务结算。152组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。153组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承当)。应

24、根据项目特点而定。154负责办理工程开、完工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目完工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。155建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。156统一向业主办理下面事宜：1561必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；1562书面及现场交验水准点和坐标控制点；1563施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；1564施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。16、乙方工作

25、：161服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；根据甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场有条有理和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。162在施工的全经过中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目的及质量、安全、文明施工等各项管理指标。163严格根据设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量到达约定的等级。在施工经过中，及时根据有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资

26、料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完好齐全，符合交工资料要求。164遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、毁坏时，由乙方承当一切经济损失及各级罚款。165做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目完工验收之前，均由乙方承当全部保护、保管责任

27、，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承当相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承当由此而发生的一切经济损失。166根据本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。167乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工

28、工资的，一律由乙方承当全部责任和一切后果及一切经济损失。168根据工程和甲方的需要，按甲方要求介入试车、保运。169按业主合同需由乙方承当的其他工作。17、进度计划：乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。必须根据工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18、质量与检验：181质量责任：1811乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要

29、求配备质检人员的，甲方均按空缺天天以_元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。1812乙方发生质量事故的，由乙方承当一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下_。1813乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承当甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：_1814违背工程建设强迫性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5累计处罚乙方并由乙方承当返工、修理费用和承当由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。182检查和返工1821乙方

30、应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。1822对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承当，工期不予顺延。183隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能施行覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。184重新检验：无论甲方、业主、监理等能否进行验收，当其任何一方以为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔

31、重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承当。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承当发生的全部费用和甲方的一切经济损失。185中间验收1851中间验收的内容包括：a、分项工程质量验收记录对应的部位；b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象；1852中间验收程序：乙方自检合格，到达验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19、安全及文明施工191本工程控制指标1911杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5；1912杜绝

32、重大机械事故；1913杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；1914杜绝火灾事故；1915控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；1916到达级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。192安全责任1921乙方必须遵守(中国安全生产法)，认真贯彻执行中国国务院令393号(建设工程安全生产管理条例)，根据国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中国国家标准(建筑施工安全检查标准)jgj59-99和甲方安全生产管理制度等施行安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其本身范围内的施工人员的意外保险。1922乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全

33、管理培训的安全管理人员(安全员)，施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺天天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。1923因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承当全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：a、死亡1人罚款_元，重伤1人罚款_元，超过1人次的部分加倍处罚。b、发生重大机械事故的，每台次罚款_元。c、发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_元。d、发

34、生火灾事故的，每次罚款_元。1924按国务院令393号(建设工程安全生产管理条例)考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承当甲方的各种损失(包括遭受的罚款)之外，甲方对乙方另行处以每次_元的罚款。1925乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开场之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。1926施行爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理

35、批准后执行。1927乙方发生十七(一)之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。193文明施工责任1931乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2进行处罚并由乙方承当甲方的一切经济损失及各级罚款。1932乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承当。20、紧急弥补：无论在工程施工期间或在保修期内，假如在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表以为必须进行紧急弥补或修理，而乙方无能力

36、或不及时进行弥补或修理时，甲方有权雇佣其别人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承当。21、物资供给211物资供给分工2111下面物资均由甲方供给a、永久性工程安装的设备、仪器、仪表；b、安装工程预算定额(估价表)中未计价而应进入预算造价的主材；c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。2112其他材料采供分工：a、甲方：_b、乙方：_212双方供给的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、讲明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完好齐全。213

37、乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。214乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月20日至次月20日)甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承当甲方由此而发生的一切经济损失。215物资费用2151永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，(不进入工程造价)。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承当一切责任和一切经济损失及各种罚款。2152乙方办理材料调拨及设备(仪器、仪表)领用手续后的装、运、卸、保管

38、、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承当费用。2153所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。216材料员和领用手续2161乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人(或与本合同相符的乙方委托代理人)确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因能够得到甲方认可同意的原因此必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。2162乙方材料员向甲方领

39、用设备、材料时，必须签办调拨单(或领用手续)，调拨单(或领用手续)的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。2163材料员必须于每月20日(上月20日起本月19日止)编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。22、施工机具等提供和非永久性工程物资等供给甲方按211分工规定供给工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供(解决)，其包括但不仅限于下面内容：221国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表

40、。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。222行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。223生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。224办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。225文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。226安全防护及劳动保护用品，诸如：安全网、安全带、

41、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘(靴、鞋、手套)、电焊手套、胶(靴、手套、围裙)、护脚、口罩、劳动防护(服、手套、眼镜)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。227各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。228行政、后勤、生

42、活及临时设施工程所需的任何物资。229各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。23、工程预结算231计价计费约定(有关者填内容，无关者空缺不填)2311按工料单价法编制，其中：a、套用定额估价表(年版本)；b、按2111中材料费下浮_；c、按2111中机械费下浮_；d、按2111中机械费不计取；e、按2111中脚手架搭拆费下浮_；f、按2111中超高费下浮_；g、以人工费取费的综合人工费单价_元定额(估价表)工日；综合人工费单价中包括人工费和2313a内容。h、以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_2312

43、按综合单价(全费用单价)法编制a、详见合同附件综合单价清单或b、详细工程内容的综合单价如下：_c、综合单价中包括其他直接费(人工费、材料费、施工机械使用费)、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额(估价表)其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和2313a内容。2313讲明：a、综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括下面内容：(1)环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工

44、程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用；(2)生产生活临时设施费；(3)施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用；(4)24517、24518、24519的费用；(5)现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。2311及2312的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现尝环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。2311及2312中，乙方均不另行计取下面费用：甲供和乙供物资的工地保管费。乙供材料检测、复试费向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设尝设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。设备单机试运(72小时)的费用2314临时用工的综合人工单价(包含费用同2311g，每工按8小时，不分工作日和节