关于工程协议书范文8篇(工程补充协议书范本).docx

《关于工程协议书范文8篇(工程补充协议书范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程协议书范文8篇(工程补充协议书范本).docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于工程协议书范文8篇(工程补充协议书范本)关于工程协议书范文8篇 现如今，男女老少都可能需要用到协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。到底应如何拟定协议呢？以下是我为大家整理的工程协议书8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 工程协议书 篇1甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要，现双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让_公司的全部资产事宜，经协商一.甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要，现双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让_公司的全部资产事宜，经协商一致，达成协议如下：一、_省_市国有资产管理局(以下简称国资局)现依法授权甲方向乙方出售乳品公司资产，乙方在_市

2、人民政府(以下简称_政府)提供优惠政策的前提条件下，同意购买该资产。现双方议定资产整体出售价格为人民币_万元。该价格包括甲方转让的全部资产价款及乙方应向土地管理部门缴付的国有土地使用权出让金，以及在转让过程中应由乙方承担的一切税费。二、乳品公司资产包括如下：1.位于_省_市_街_号，地号为_的_平方米国有土地使用权，使用年限_年。2.座落于_省_市_街_号的乳品公司院内平方米房屋所有权。3.现存于乳品公司上述厂址内所有机器、设备、设施(包括设备资料及所有原公司档案资料、备品备件及办公用品)。设备、房屋清单明细详见_年_月_日_市审计事务所双审验字_年_号验资报告之所附关于_市_乳品总公司的资产

3、明细，其中被评估资产确认明细表_页，被评估资产确认汇总表_份。4.乳品公司所属“_”牌、“_”注册商标。三、原_乳制品总公司在本合同签定前所发生的一切的债权债务(其中包括欠职工工资、社会统筹保险金及税费)不在本次协议签定的转让资产以内，由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷，由甲方予以处理，如影响乙方正常经营，由甲方承担相应的赔偿责任。四、甲方保证以上转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封，并且甲方对该资产拥有完全的所有产权。如发生由此引起的相应有关所购资产产权及协议签字前所有乳品公司一切纠纷，由甲方负责处理，并承担由此所造成的乙方损失。五、在本协议签定后，乙方并将约定第一期款项到位后，

4、甲方承诺在十五日内负责为乙方办理新成立_乳业有限责任公司相关的工商登记注册、税务登记、卫生许可证、银行开户、用电、用水过户、土地使用权变更登记，及国资局划拔整体资产划拨单、环保等新公司权属无争议及生产经营所需相关证照，并注销原_市_乳制品总公司工商、税务、土地等相关产权登记。六、_市政府提供的优惠政策：1.乙方新设企业自投产之日起享有以下税费优惠政策：水资源费_年不征收。环保涉及收费项目，除国家明令禁止的项目外，由环保部门负责办理环保手续，涉及环保治理的，从低从宽收取费用。保证满足乙方所需水、电等能源供应，同时保证单位价格为当地最低水平。有关税收的优惠条件以合同协议附件_为准。(5)享受_市最

5、新优惠政策。2.奶源保证供应方面，_市政府承诺：贷款发展地方奶牛饲养业，扶持奶源，建立固定、集中的享有独家收奶权的奶区。首先保证为乙方新办企业日提供生产用原料鲜奶_吨以上，若达不到上述标准，_市政府负责补偿由此造成的经济损失。但如市场发生变化，导致乙方新办企业收奶量在日收奶量_吨上下浮动_%时，乙方新办企业应提前_天书面通知依收奶协议约定的_市政府有关部门予以具体调整。收购价格随行就市。1 2 3负责协调处理乙方新办企业与其他企业间因奶源供应方面发生的问题，如出现其它企业有垄断性倾向、恶意挤压或以不正当的手段争购奶源时，_市政府应依法干预制止，保证乙方新办企业以合理价格收购奶源，该合理价格应以

6、哈尔滨及周边地区同期平均收奶价为参考价确定。政府应支持乙方依法维护自己的合法权益。_市政府组织有关部门与乙方签定鲜奶供应协议(协议见附件_)。3.负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。4._市政府允许乙方对所受让的资产进行利用和再开发：由于占地面积受限、建筑物设计布局老旧，乙方在经营过程中需要扩大发展，在_境内扩(新)建工厂需要征用土地时，_市政府承诺以最优惠的政策和配套条件为乙方提供。由于现厂址所处地理位置，乙方根据生产经营需要，在适当的时候可以改变土地使用功能，并享有再开发收益权，但需向当地政府有关部门办理相关手续。以上优惠政策_市政府召集有关主管部门协调落实，并以市长办公会议纪要形式

7、予以确认。七、付款期限及资产转让交接手续。1.本协议签定后，乙方将第一期款项_万元付至_市国有资产管理局。2.待新设立_乳业有限公司成立后企业改造试车正式投产同时日产鲜奶达_吨时，乙方向甲方付第二期现款_万元。3.甲、乙双方共同承认的甲方银行贷款_万元。双方约定，待_有限公司正式运行后，甲方按排由银行与新公司另签订新的一年期以上的转贷合同，乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本，在三年内付清本金及利息。4.收购乳品公司金额款项_万元的剩余款每_年付一次，_年内全部付清(另有还款明细)。5.如甲方能帮助乙方在银行办理一年期以上贷款，其中_%付给甲方做为冲低收购

8、款，另_%由乙方使用，全额利息由乙方支付。有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合(工本费由乙方负责)。资产清点工作双方共同进行，甲方应提供资产明细清单，清点应有书面记载，以上工作在协议签定_天之内完成。八、其他约定1.为保护和促进_市经济建设发展和维护经济稳定，乙方承诺在新设立企业时在同等条件下优先安置原企业职工，新设立_乳业有限公司具有独立用工权。2._总公司对外签订的三份资产租赁合同自本协议生效之日起即终止，由乙方新办企业与原承租方另行签订租赁合同，合同主要内容按原租赁协议基本不变。如遇乙方新办企业迁址或扩建厂房，租赁合同即行终止，具体办法依新签定协议为准。3.乙方在付给甲方_万元后，另

9、投入_万元对设备进行改造、维修。九、违约责任本协议生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任。1.如甲方不能依法转让资产，并在约定期内办理完相关合法资产凭证，则甲方应按资产转让总额_%承担违约责任。2.甲方应保证有关奶源协议的落实，如由于未能落实影响乙方正常经常，则甲方应按乙方正常收奶量价格按天数赔付乙方。 （1）（2）（3）3.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如仍不能交付，则乙方按同期应付额_%计赔损失。4._政府应保证乙方奶源的供应，如有违约，应承担违约责任。十、本协议设附件七份，附件是本协议不可分割的组成部分，也是本协议生效的必备条件，附件包括：1

10、.国资局出具的授权甲方转让国有资产委托书。2.转让资产明细清单。3.土地使用权属证明(权证和土管局证明)。4.房屋产权证明(权证和房管局证明)。5._市政府市长办公会议纪要。6.有关税收的优惠条件。7.鲜奶供应协议。十一、本协议的履行地约定为乙方所在地和甲方所在地，若因履行本协议发生纠纷不能协商解决，则提出异议的一方可选择其中一个履行地为管辖地向法院起诉。一方起诉后，另一方约定履行地自动取消。十二、本协议未尽事宜及需变更事项，经协商后以补充协议形式确定，补充协议与本协议具有同等效力。十三、本协议正本一式_份，双方各执_份，副本_份，相关部门各执_份。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人

11、(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日鉴证单位(盖章)：_年_月_日工程协议书 篇2甲方：乙方：甲乙双方于20xx年3月11日签订 工程联营施工合作协议（合同编号： ），根据双方约定在签订合同3个月之内开工。具体原因如下：一、由于业主方和相关政府职能部门就工程事宜仍在协商处理过程中，进展缓慢。二、现目前建设手续合法文件已有，如：项目批文的建设工程规划设计审查、消防设计审查、环境影响评价批准书等。三、该项目初步设计图已完成，并处于报审过程中。根据20xx年8月5日乙方向甲方所发告知函，主动要求解除双方联营施工合作协议。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关

12、法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就终止合同事项协商一致，订立本协议，具体事宜如下：一、甲方在一个月之内（即20xx年9月5日前）退还乙方缴纳的履约保证金和安全保证金总计 （ ）。二、资金利息：从缴款之日起至退款之日止（3月11日起至8月11日止5个月），按月利率1%支付，共计人民币大写：（￥：元）计取。三、贵公司必须在约定的9月5日前退还本金元（大写： ），如到期贵公司不以转帐方式支付给世昌劳务公司，则违约条款为：违约方支付对方违约金元（大写： ），同时延后一天按 元的1（千分之一）计取。四、甲乙双方分别实施以上三条后，双方签订终止合同即生效产生法律效力。本协议正本

13、两 份，具有同等效力，由甲方和乙方各保存 壹 份。甲方：（公章） 乙方：（公章）负责人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：时间： 时间：工程协议书 篇3为了认真贯彻_省教育系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行办法和教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知，维护学校利益，严格防止报审工程决算高估冒算，特制定本协议。凡送审基建、修缮工程项目，其报审决算金额，经审计后审减额在10（含10）以内的审计费由学校（甲方）负担，计入工程总造价；审减额超出10部分的审计费由报审施工单位负担。一、工程名称：_。二、报审金额：_。三、施工单位：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人

14、（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇4订立协议双方：_省_县_ （单位），以下简称发包人_省_设计院，以下简称承包人经双方协商，由发包人委托承包人承担_工程的可行性研究，特订立本协议。第一条 发包人在协议签订之日起_天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。1.提供数据、资料的内容如下：_ （略）。2.在协议期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。第二条 承包人应在_年_月_日以前，向发包人提

15、交本协议工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：1.经济评价指标：（1）投资内部收益率：_（2）投资回收期：_2.贷款偿还能力分析：_3.外汇偿还能力分析：_4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：_5.结论：_承包人应向发包人提交可行性报告_份。发包人如在协议期间对_工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本协议进行修改，或增加任务变更附件，或另订协议。第三条 费用支付条款1.本工程的可行性研究费为人民币_元整。于协议生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20，所余金额于协议期满时全部付清。2.发包人中止协议

16、时，无权要求承包人退还定金。3.承包人不履行本协议规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。第四条 违约罚金1.承包人不按协议规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5，作为违约罚金。2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10一30，视错误性质严重程度而定。3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。4.发包人超过协议规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按协议规定费用的5计算。第五条 本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定

17、。修改或补充规定与本协议具有同等效力。第六条 本协议正本一式2份，双方各执一份。协议副本一式_份，送_各一份备案。发包人：（盖章）_地址：_负责人：（签名）_联系人：（签名）_开户银行：_帐号：_电话号码：_承包人：（盖章）_地址：_负责人：（签名）_联系人：（签名）_开户银行：_帐号：_电话号码：_年_月_日订立工程协议书 篇5委 托如皋市建筑工程质量检测中心建设工程检测合甲方（委托方）南通大辰建设集团有限公司乙方（检测方）如皋市建筑工程质量检测中心学校幼儿园工程进行检测，并依据中华人民共和国合同法以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测

18、是想协商一致，签订本合同。一、工程概况：工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型： 框架 建筑面积：11658平方米施工单位： 南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院 鉴证人员：汤友云工程监督注册号： 工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北 建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅 电话：二、检测项目甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测三、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通

19、知乙方。3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：1、工程竣工验收结束后一次性结清。2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。五、甲方的权利和义务1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测

20、委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。六、乙方的权利和义务1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本

21、工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节假日除外）。6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。七、违约责任、1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检

22、测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。八、附则1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人（签字） 法定代表人（签字）委托代表人（签字） 委托代表人（签字）单位（工程）地址 单位 如皋市如城镇宏济路166号工程协议书 篇6为做好学生就业推荐工作，保障学校和学生的正当权益，解决学生就业问题，特签订如下合同：一、甲方责任 1负责提供良好的学习、生活环境及完善的教学设施； 2按国家相关专业课程设

23、置要求安排课程，并配置相关专业教师授课； 3在乙方毕业前三个月或毕业后三个月，负责将毕业生推荐到_相关单位工作。二、乙方责任 1严格遵守国家法令和学校的各项规章制度； 2学完本专业规定全部课程，全部科目考试合格，道德操行评分合格； 3服从学校管理和工作安排。三、待遇及费用 1学校保证所推荐的单位试用期间每月总收入不少于_元； 2学生在前五个学期综合测评总成绩排在学校前十名者，或连续两年被评为优秀学生干部者，优先推荐就业并免交就业推荐费，其余学生在最后一学期需另交纳就业推荐费_元； 3面试期间学生的差旅费、住宿费由学生本人负责，学校不给予补贴； 4无须学校推荐就业的学生，可退还就业推荐费。四、违

24、约及责任 1乙方符合推荐就业的各项条件并同时需要学校推荐的，而甲方不能给予推荐就业，甲方退回乙方所交学费； 2乙方在校就读期间，出现以下情况之一者，甲方不予推荐就业，由乙方自谋职业： （1）未能通过甲方组织的全部课程考试； （2）有打架、斗殴或其它严重违纪行为、影响恶劣； （3）受记过或以上处分（被撤消处分除外）； （4）未按甲方规定交清学、杂费，就业推荐费或其他所欠费用者，或中途退学、转学。 3乙方有下列情形者，学校不再安排就业： （1）不服从学校安排或学校通知面试而不到达三次者； （2）学校安排成功，学生已同意就业而不上班者； （3）就业后无正当理由自己辞职或因主观原因被单位辞退者。五、其

25、它约定 1学生一经报名交费，如因学生本身原因中途退学或被学校开除，学校一律不退费。 2本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（签字）：_法人代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇7甲方：乙方：经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：工程概况：工程地点：工程内容：规 格：协议金额： 元 （大写： 元整）。双方责任：甲方责任：提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调原因拖延工期由甲方负责；按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；乙方负责提供工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途改变设计及施工

26、方案造成的损失由甲方负责；甲方委派相关人员进行施工现场协调，配合乙方进行现场施工。（一）乙方责任：提供工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准；（注：按图纸施工）乙方按协议规定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责；乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。工程因人为破坏，不可抗拒因素除外霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。付款方式：双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50的工程预付款 元；工程结构完工后再付30%

27、 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清（除2%质保金）余款 元完工日期：自双方签订协议后第二天算起为 天（即 年 月 日前完工）如遇特殊情况，经双方协商同意后，工期可后延。附则：1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议在执行过程中，如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。甲方单位： 乙方单位：甲方代表： 乙方代表：年 月 日工程协议书 篇8甲方： （身份证号码： ） 乙方： （身份证号码： ） 丙方： （身份证号码： ）甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议

28、：第一条 甲方已将位于XXXX市路号 栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。第二条 甲、乙双方约定房价为元（大写：）。第三条 甲方偿付丙方债务金额为 元（大写：）第四条 乙方于 年月日前将房款 元（大写： ）向丙方清偿。第五条 为维护丙方利益，乙方须将所取得的房屋向丙方抵押担保。本协议生效后五日内，乙、丙双方办理房屋抵押登记手续。第六条 本协议规定的付款期限届期，乙方未支付完毕协议规定款项，则以抵押登记的房屋，按担保法规定向丙方清偿。第七条 乙方到期未支付协议规定款项，向丙方支付房款总价款20%的违约金。第八条 本协议未尽事宜，三方另行签订补充协议。第九条 本协议三方签字生效。协议书一式三份，三方各持一份。甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_丙方（签字盖章）：_本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页