2023年[荐]建筑工程施工合同2023合集.docx

《2023年[荐]建筑工程施工合同2023合集.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年[荐]建筑工程施工合同2023合集.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年荐建筑工程施工合同2023合集 荐建筑工程施工合同2023合集。 如今在交易时有越来越多的人选择签订合同，签订的合同要选择具有法律效应的。唯有在重大的合同范本签订好了之后，可以更好的保障我们的合法权益。只不过，你是否知道有哪些合同范本呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“荐建筑工程施工合同2023合集”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。 建筑工程施工合同2023 篇1 _(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 工程名称; 工程地点; 工程规模; 总投资; 监理范围。 2.本合同中的措词和用

2、语及所属的监理合同条件及有关附件同义。 3.下列文件均为本合同的组成部分： (1)监理委托函或中标函; (2)工程建设监理合同标准条件; (3)工程建设监理合同专用条件; (4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。 4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。 本合同的监理业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份， 各执_份。 业主：(签章)

3、_ 监理单位：(签章)_ 法定代表人：(签章)_ 法定代表人：(签章)_ 地 址：_ 地 址：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账 号：_ 账 号：_ 邮 编：_ 邮 编：_ 电 话：_ 电 话：_ _年_月_日签于_ _年_月_日签于_ 建筑工程施工合同2023 篇2 合同编号：_ 签订地点：_ 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 11 工程名称：_ 12 工程地点：_ 13 承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 14 承包方式：_

4、 15 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 16 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 17 合同价款：人民币￥_元（大写） 第二条 甲方工作 21 开工前_天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 22 指派_为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项

5、的手续。 23 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 24 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条 乙方工作 31 指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 32 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 33 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由

6、于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 34 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 35 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 41 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。 42 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。 43 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 44 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 建筑工程施工合同2023 篇3

7、 甲方：_乙方：_ 第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款 1.1、承包范围：旧房拆除,新房重建 1.2、承包方式：包工包料 1.3、建设工期：本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.5、合同价款(人民币大写)：叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。 第2条、甲方工作 2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请,批件等手续. 2.2、指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度

8、进行检查. 2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用. 第3条、乙方工作 3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划附件一,交甲方审定. 3.2、指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜. 3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录；参加竣工验收,编制工程结算. 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作

9、,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系. 3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护. 第4条、关于工期的约定 4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用. 4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延. 4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延. 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延. 第5条、关于工程质量及验收的约定 5.1、本工程以施工图纸,作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范

10、,建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准. 5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用. 5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延. 5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延. 5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,

11、甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用. 第6条、关于工程价款及结算的约定 6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算. 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币_元； 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,

12、计人民币_元； 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的.15%,计人民币_元； 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算. 6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料_10天内审查完毕. 第7条、关于材料供应的约定 7.1、本工程乙方负责采购供应的材料附件二,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场. 7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责. 第8条、有关安全生产和防火的约定 8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共

13、和国消防条例和有关防火设计规范. 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程,建筑安装工人安全操作规程,中华人民共和国消防条例和其它相关的法规,规范. 8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失. 第9条、奖励和违约责任 9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元. 9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金. 9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照

14、价赔偿. 第10条、争议或纠纷处理 10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解. 10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判. 第11条、附则 11.1、本合同正本两份,双方各执一份. 11.2、本合同履行完成后自动终止. 甲方：_乙方： 日期：_日期： 附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方提供材料及施工质量要求 1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用_号,墙,地粉砌使用_号； 2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于_；在墙,地粉砌中不得少于_； 3、内外墙粉砌厚度不

15、得少于_MM；地坪厚度不得少于_MM； 3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM； 4、任何墙壁厚度不得小于240MM； 5、其他约定： 建筑工程施工合同2023 篇4 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 2、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有所

16、有权和使用权。 3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 6、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 7、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计

17、图纸要求。 8、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （1）该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。 （2）该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，所有款项在_月_日前付清。 10

18、、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。 12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 13、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 14、如一

19、方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 15、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。 16、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由_人民法院或_中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ _年

20、_月_日_年_月_日 建筑工程施工合同2023 篇5 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程概况： 工程 建筑面积： 平方米 建筑高度： 米 建筑层数： 层 结构类型：框架（砖混） 二、承包范围与内容： 室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。 三、承包方式：包人工费 。 四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2；地面 元/M2。 五、工程期限：从 年 月 日 到 年 月 日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。 六

21、、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。 七、质量要求： 1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。 2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。 3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。 4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予

22、顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。 八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。 九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。 十、违约责任： 1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。 2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。 3、因一方原因，合同无法继续履行时， 应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 十一、 其他约定： 1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器

23、具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。 2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。 3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。 甲方： 乙方： 法定代表人或委托人：法定代表人或委托人： 年 月 日 年 月 日 建筑工程施工合同2023 篇6 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容，其

24、中六角板工程部分，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。 一、承包范围：按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后达到设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。 二、承包价格及付款方式：六角板元每方，结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施

25、等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付%，余下部分作为质量保证金，待质保期_年到期后付清。 三、自合同签定之日起，计划工作日为_年_月_日至_年_月_日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。 四、质量要求：施工必须严格按业主的有关技术标准，施工规范及施工设计图纸进行施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。 五、安全生产：乙方在施工的全过程中，必须把安全生产放在首位，必须做到文明施工、安全生产，在

26、施工场地按规范要求，全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服，杜绝一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。 六、文明施工：鉴于本项目施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。 七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程施工合同2023 篇7 1）乙方进场前，必须提交砼工程

27、专项施工方案，该方案经甲方同意后，乙方必须按照方案配备人力并进行施工。2）乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划，经项目部同意或批准后，乙方不得任意变动和调整。3）在砼浇筑过程中，井桩振捣必须密实，不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平，井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备，必须振捣合格。4）在垫层浇筑砼时必须压光，按标高不得超出0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。5）在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内，如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量，不得破坏防水，必须压光表面，并保持在放线前清洁。6）

28、在浇筑剪力墙时振捣必须密实，不得出现蜂窝麻面和气泡，并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。7）在平板振动时必须使用平板振捣器，尤其楼层面上反部分必须振捣密实，不得有漏筋现象。8）在振捣时不得长时间振捣某一点，造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。9）所有砼浇筑8小时后必须进行养护。10）在打灰前各班组清理好自己剩余材料后，楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成，你班组所产生的清理费用由其他班组负责，并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。11）在砼浇筑时，如出现机械异常，必须积

29、极配合处理，并清理处理好余灰，不得随地乱扔。12）在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。13）在洗泵管时的余水不得随地乱洒，每次浇完后，必须处理完余渣。14）在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。15) 在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰，保持楼层内干净整洁。16）在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。如有以上各种情况将进行处罚，并且勒令你班组及时处理。17）必须服从现场值班人员的管理和安排18）在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。 合同记载着签订双方的责任和义务，也是维护自身权益的最好保障！在参考了荐建筑工程施工合同2023合集后你收获了些什么吗？如有需要请收藏本站，范文资讯网为您准备了更多有关内容，欢迎随时阅读！