湖北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

《湖北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖北省湖北省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟考试试卷务全真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（）。A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B2、CDMA2000 系统采用的“先连接再断开”切换技术称为()。A.软切换B.硬切换C.接

2、力切换D.定向切换【答案】A3、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是（）。A.光纤长度应抽测 80B.用 OTDR 法测量单盘损耗时可加 1-2km 的测试尾纤C.不需要对缆盘的包装进行目视检查D.应进行偏振模色散测试【答案】B4、关于广播电视发射机机箱安装的说法，错误的是()。A.各机箱必须对齐，前后偏差不得大于 1mmB.机箱垂直偏差不得超过 1C.机箱的底框应用地脚螺栓或膨胀螺栓与地面紧固D.各机箱应用螺栓连成一体，机箱箱体应分别用不小于 50mm0.3mm 的紫铜带与高频接地母线连接【答案】A5、管路安装完毕，经检验合格后应涂一层防锈底漆和 23 层面漆，气管管路喷涂油漆为()。A.棕

3、红色B.银粉色C.天蓝色D.浅蓝色【答案】C6、吊车、升降机等昼间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】D7、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B8、TD-SCDMA 采用 TDD、TDMA/CDMA 多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C9、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（），以保证正确连接。A.电压和极性B.电流和电阻C.电

4、压和电阻D.电阻和极性【答案】A10、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C11、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A12、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C13、下列关于柴油发电机组安装说法正确的是（）A.地脚螺栓采用二次灌浆方式预埋B.对于 2500KG 以上机组基础可用 2 个防滑铁件进行加固定位C.排烟管路水平伸

5、向室外口应加装伞形防雨帽D.排气管应喷天蓝色或白色【答案】A14、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地【答案】B15、目前在 OTN 上的网络节点主要有光分插复用器和()。A.光中继器B.光交叉连接器C.光复用器D.自动交换光网络【答案】B16、78”同轴电缆和 12”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram 及 150mmB.150mm 及 300mmC.250ram 及 120mmD.120mm 及 250ram【答案】C17、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔()km

6、左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A18、广播电视中心多采用在线式 UPS 系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（）。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C19、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D20、光缆吹放速度宜控制在()mmin 之间。A.2050B.6090C.100120D.130150【答案】B21、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路 35kV 允许的最小距离为()。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B22

7、、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比【答案】C23、以下说法错误的是（）。A.广播电视中心空调采用地下送风和房顶出风的方式是最为合理的B.广播电视中心在分控机房内采用网状、机房与机房之间采用树状结构相连C.在线槽、线架、地沟内布放线缆时，应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放，防止电磁噪声干扰D.焊接时线缆应留有一定的余量，不得使用酸性焊剂焊接【答案】A24、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D25、吊线在终端杆及角深大于（）的角杆上应做终结。A.5

8、mB.10mC.25mD.30m【答案】C26、设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟【答案】C27、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是【答案】A28、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C29、在 DWDM 系统中，用在光发送端机后面的放大器是()。A.预放大器(PA)B.功率放大器(BA)C.光线路放大器(LA)D.再生中继器(REG)【答案】B30、由直流

9、电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案】A31、根据 ITU 建议，51 声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7【答案】C32、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘()维护指标应不低于 2MQ。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻【答案】D33、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D34、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下 90 日内

10、不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C35、根据 ITU 建议，51 声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7【答案】C36、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C37、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角【答案】A38、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合

11、系统【答案】A39、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B40、在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是()。A.线形B.树形C.环形D.网孔形【答案】B41、用双耳收听来判断声源的远近和()，称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B42、广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。A.朝上B.朝下C.朝内D.朝外【答案】D43、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C44、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信

12、管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A45、参与联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.2B.3C.1D.5【答案】B46、滑轨式悬吊装置采用手动控制，成本低而且使用灵活，适合于在面积()m2左右、顶棚高度不大于 5m 的演播室内使用。A.100B.200C.300D.400【答案】A47、卫星通信中，信号由发端地面站经卫星转发到收端地球站，单程传输延迟约为0.27s 会产生（）。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B48、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而

13、带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C49、78”同轴电缆和 12”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram 及 150mmB.150mm 及 300mmC.250ram 及 120mmD.120mm 及 250ram【答案】C50、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD2、第三代移动通信系统（3G）的目标是（）。A.全球统

14、一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率，更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为 2Mb/s 的传送速率【答案】ABCD3、光分插复用器的主要技术要求是（）？A.时隙交换B.通道串扰C.插入损耗D.信道隔离E.信号增益【答案】BC4、DT 测试过程中需要显示的信息包括()。A.服务小区B.终端发射功率C.数据服务质量D.主要邻区间切换E.基站发射功率【答案】ABCD5、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD6、严禁并联使用的蓄电池组

15、的特征有()。A.不同厂家B.不同容量C.不同型号D.不同时期E.不同颜色【答案】ABCD7、下列属于 4G 移动网中 EPC 的是（）A.SGSNB.MGWC.SGWD.PGWE.PSRF【答案】CD8、声音的特性是由()等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD9、移动通信系统具有的()功能，是固定网络不具备的。A.网络搜索B.位置登记C.越区切换D.自动漫游E.计费【答案】ABCD10、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.内阻C.放电率D.终了电压E.充电电流【答案】ABCD11、电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。A.电力线B.高压线C.电

16、话线D.树木以及建筑物E.雷电【答案】ABCD12、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器【答案】BCD13、用户工作区的终端设备可以是()。A.电话机B.PC 机C.传感器D.检测仪E.交换机【答案】ABCD14、联合建设时，首先提出建设意向的电信业务经营者，应召集各参建电信运营商，共同商定（），并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.产权单位E.牵头单位【答案】ABC15、在通信管道工程中，使用的塑料管道有()等。A.单壁波纹管B.双壁波纹管C.栅格管D.梅花管E.硅芯管【答案】BCD16、

17、支撑网负责提供业务网正常运行所需的()功能。A.同步B.信令C.计费D.电路调度E.运营管理【答案】AB17、电视三基色指的是电视系统中实际应用的（）基色光。A.红B.黄C.蓝D.绿E.白【答案】ACD18、光纤的散射损耗包括（）。A.瑞利散射损耗B.非线性散射损耗C.波导效应散射损耗D.弯曲损耗E.连接器插入损耗【答案】ABC19、电视三基色指的是电视系统中实际应用的（）基色光。A.红B.黄C.蓝D.绿E.白【答案】ACD20、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD大题（共

18、大题（共 1010 题）题）一、A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出 A 现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。二、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按

19、月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周

20、进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位

21、报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有

22、哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时

23、，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每

24、月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。三、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)

25、在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位

26、在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定

27、成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证

28、。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。四、1背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括 39 个基站的安装及调测工作，工程工期要求 60 天，保修期 1 年。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部

29、针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这

30、项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项

31、的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、

32、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后 15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。五、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100

33、 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算

34、，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费

35、用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元六、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的 A 施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线 500km 的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：项目概况；编制依据；施工方案；质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒

36、封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前 1 个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的 100km 工程分包给了具有通信管线建设资质的 B 单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给 B 单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1指出施工组织设计中缺少的主要内容。2A 施工单位将部分工程私自分包给 8 单位是否合法说明理由。3施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答

37、案】1施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位不合法。理由：B 单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而建筑法规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故 A 施工单位将部分工程私自分包给 B 单位是不合法的。3重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，

38、是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR 测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：制定接头盒封装的控制措施；进行技术交底；落实“三检”制度；确保测量设备处于良好状态；制定纠正或预防措施。七、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员

39、在 5 级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全 2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电 3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由 3.判断事故等级，并

40、分析造成事故可能原因 4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批 2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底 5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在 5 级以上阵风上

41、下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5 级及以上严禁高处作业 2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥八、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 15m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1施工现场设立临

42、时设施时应考虑哪些问题?2本工程中影响质量的重要过程有哪些?3出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4电杆倾斜的主要原因是什么?5开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2影响质量的重要过程：(1)跨距 200m 的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉

43、帐篷、加热器等。4电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。九、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋

44、光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自

45、己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目

46、部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商

47、主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论

48、证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设 12 芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放 3 孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项

49、目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检查提供方便，并予以积极配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；检查工作应做好工作记录。对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保管，确保处于完好状态。