建设工程检测合同.pdf

《建设工程检测合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程检测合同.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程检测合同工程检测合同合同编号：合同编号：甲方（甲方（委托方）委托方）:乙方（乙方（检测方）检测方）:根据中华人民共和国合同法及相关法律法规和规范性文件，乙方受甲方委托进行工程的检测鉴定工作，为明确双方职责，签订本合同，以资共同遵守。第一条第一条 工程概况：工程概况：1.1 工程名称：1.2 工程地点:第二条第二条 检测内容和范围检测内容和范围:检测项目备注检测内容、数量提交成果要求第三条第三条:检测标准：检测标准：国家和地方现行检测标准和规范以及实地查勘、开挖、测量、检测和调查的原始记录;设计院提供的施工图及设计变更；业主提供的其他资料等。第四条第四条 检测期限：检测期限：14。1 该项检

2、测工作期限从甲方通知乙方进场之日起算，至乙方向甲方提交符合要求的检测报告并经甲方确认之日止.4。2 如遇不可抗力，乙方书面通知甲方并甲方认可后检测期限顺延。第五条第五条 检测费用：检测费用：5.1 本合同检测费用暂定为(大写:元)，具体按照双方确认的实际工作量结算，价格如下表所示：序号合计检测项目单位数量合计（元）备注备注：上述价格为含税，此价格包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、保险费、税金、利润、现场文明施工、技术措施费、机械进场费、移机费、政府相关费用、用水电费等一切按照规范完成本合同工程所需的全部费用。5.2 付款方式：本合同签订后，乙方完成检测且提交有效的检测报告经

3、甲方确认后，双方办理结算手续,结算手续办妥后的天内，甲方向乙方支付检测费结算价.5.3 已完工程量按实结算，以甲方人员现场办理的工程量确认清单作为结算依据。无甲方人员确认的工程量，甲方不予确认。25.4 每次付款时乙方必须提供正规合法的发票，并加盖公司的发票专用印章。如不能提供发票,则甲方有权不予支付任何款项并不承担任何责任。第六条第六条 甲方责任甲方责任6.1 甲方为乙方进行现场检测工作提供便利，保证运输道路畅通，提供现场检测用水、用电的接驳（水电费由乙方承担）。6。2 收到乙方提交的检测报告和相关文件后予以审核。甲方的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量责任.6.3 负责协调各

4、方关系，按照法律规定办理检测工作所需的手续、证件（乙方应办理的由乙方办理）。第七条第七条 乙方责任乙方责任7。1 乙方保证检测结果的科学性、公正性、及时性，对出具的检测报告全面负责。7.2 乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方同意，并按期保质保量完成检测工作、提交检测报告，否则甲方有权不予支付任何款项并不承担任何责任。7.3 检测过程中乙方如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方.7.4 乙方应做好现场的安全保卫工作,遵守甲方施工现场管理规定，承担工作过程中的安全责任.若发生安全问题，责任由乙方自行承担，造成甲方和第三方损失的,乙方应另行承担赔偿责任。7。5 甲方依

5、照本合同约定解除合同的，乙方所有人员、机械设备必须在3甲方要求的期限内撤离施工现场并向甲方移交已完工程和工程资料，完成撤场和移交后双方办理工程量确认和结算工作。7.6 在项目建设和备案过程中，如政府部门或甲方对过程检测情况提出技术意见、对检测成果进行确认或补充资料等，乙方应根据要求提供相关资料，不得以任何理由拒绝或拖延.第八条第八条 违约责任：违约责任：8.1 甲方未能按照本合同约定提供检测场地的，工期顺延。8.2 如果乙方全面实际履行本合同义务而甲方逾期付款的，甲方应按人民银行同期贷款利息承担违约责任。8。3 如果乙方所提交的检测报告或资料不完整或内容不符合要求的，应按照甲方要求免费补充或重

6、新检测，或因此造成检测延误的，乙方应向甲方承担本合同价款的 20违约金，且甲方有权随时解除合同,造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任.8.4 如果乙方未能按照本合同约定时间和质量完成约定义务的，应向甲方承担本合同价款的 20违约金，且甲方有权随时解除合同，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。8.5 乙方在履行本合同中除不可抗力和甲方原因外，不得以任何理由停工,一旦发现乙方停工的甲方有权随时解除合同,同时乙方向甲方承担本合同价款的 20违约金，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。48.6 乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。第九条第九条 合同的变更及解除合同的变更及解除:本合同的变更，必须经双方共同协商并订立书面变更合同。甲方依据本合同约定行使单方解除权的，合同解除后乙方应按合同约定办理相关手续。第十条第十条 其他约定其他约定:10.1 本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。10.2 本合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方签字盖章后生效。10.3。甲方(盖章):乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：地址：地址：联 系 人:联 系 人：联系电话：联系电话：签约日期：年月日签约日期：年月日5