2020年二建法规真题 及解析.pdf

《2020年二建法规真题 及解析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年二建法规真题 及解析.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20202020 年二级建造师建设工程法规及相关知识真题年二级建造师建设工程法规及相关知识真题一、单项选择题一、单项选择题 6060 题，共题，共 6060 分。分。1 1、关于劳动合同试用期的说法，正确的是（、关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。）。A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1 次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满 1 年的，不得约定试用期正确答案：B参考解析：本题考查的是劳动报酬和试用期。 A 项错误，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限；C 项错误，试用期包含在劳动

2、合同期限内；D 项错误，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3 个月的，不得约定试用期。2 2、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30 个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，相关部门均应当进行处理正确答案：

3、A参考解析：本题考查的是招标投标投诉与处理。 B 项错误，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内；C 项错误，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；D 项错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。3 3、下列争议中，属于侵权纠纷的是（、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。）。A.承发包双方因转包工程引起的争议B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程债的产生。 A、B、D 项错误，均为因为发承包双方

4、之间存在施工合同产生的争议，所以都属于合同之债。4 4、关于两阶段招标的说法，正确的是（、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件正确答案：C参考解析：本题考查的是总承包招标和两阶段招标。A 项错误，应当在第二阶段提出；B 项错误，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议； D 项错误，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件

5、。5 5、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。）。A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的正确答案：A参考解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。 B 项错误，是重新核定建筑业企业资质等级的情形；C 项错误，施工企业被责令停产整顿的对建筑业企业资质不产生影响；D 项错误，是办理资质证书变更的情形。6 6、根据合同法关于承揽合同的说法，正确的是（、根据合同法关于承揽合同的说法，正确的是（）。）。A.承揽人

6、可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验正确答案：B参考解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。 A 项错误，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责；C 项错误，承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理； D 项错误，承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的

7、正常工作。7 7、关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（、关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。）。A.工程投资额在 50 万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证B.房屋建筑配套的线路、管道，施工的安装工程，无需申请办理施工许可证C.建筑面积超过 300 平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证正确答案：D参考解析：本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。A 项错误，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证；B 项错误，房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的

8、线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照建筑施工许可证管理办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证；C 项错误，建筑法规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。8 8、关于行政强制的说法，正确的是（、关于行政强制的说法，正确的是（）。）。A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以规定冻结存款、汇款的行政强制措施B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施正确答案：B参考

9、解析：本题考查的是行政强制的种类和法定程序。 A 项错误，尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或财物和扣押财物的行政强制措施；C 项错误，查封场所、设施或者财物属于行政强制措施；D 项错误，排除妨碍、恢复原状属于行政强制执行。9 9、下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（、下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（）。）。A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B.中途设计变更造成的损失C.自行采购不合格建筑材料造成的损失D.图纸不合格造成的损失正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。建筑施工企业在施工中偷工减料

10、的，使用不合格的建筑材料（对应 C 项）、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。故本题选 C 项。1010、关于招标文件的说法，正确的是（、关于招标文件的说法，正确的是（）。）。A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10 日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即

11、时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人正确答案：A参考解析： 本题考查的是编制招标文件、 标底及工程量清单计价。 B 项错误， 没有对澄清修改次数的限制；C 项错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的， 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，不是 10 日；D 项错误，应当以书面形式通知所有招标文件收受人。1111、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（为应当裁定合同有效，则仲裁庭应

12、当（）。）。A.按甲的意见作出裁决B.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决C.按乙和丙的意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决正确答案：C参考解析：本题考查的是仲裁裁决。合议仲裁庭审理的案件由 3 名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。题干中甲的意见为少数，乙和丙的意见为多数，因此按乙和丙的意见作出裁决，故本题选 C 项。1212、关于劳动合同履行的说法，正确的是（、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立

13、，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同正确答案：C参考解析：本题考查的是劳动合同的履行和变更。A、D 项错误，用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行； B 项错误，用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效。1313、关于投标文件修改的说法，正确的是（、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。）。A.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投

14、标文件，修改的内容应当作为一个独立文件正确答案：B参考解析：本题考查的是投标文件的修改与撤回。A、C 项错误，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人； D 项错误，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。1414、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重，住房城乡建设、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重，住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（）。）。A.责令停业整顿 B.降低资质等级 C.吊销营业执照 D.吊销

15、资质证书正确答案：C参考解析：本题考查的是偷工减料等违法行为应承担的法律责任。建筑法规定，建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿（对应 A 项），降低资质等级（对应 B 项）或者吊销资质证书（对应 D 项）；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故本题选C 项。1515、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的是（、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。）。A.

16、现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20正确答案：A参考解析：本题考查的是节水与水资源利用。B 项错误，优先采用中水搅拌、中水养护；C 项错误，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水； D 项错误，施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于30。1616、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是

17、（）。）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3 个月内提出C.仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决正确答案：D参考解析：本题考查的是仲裁裁决的不予执行和撤销。A 项错误，可以申请撤销，也可以申请不予执行；B 项错误，应当在收到裁决书之日起6 个月内提出；C 项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以

18、向人民法院起诉。1717、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于其工作日的60%C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D.应当对工程项目落实带班制度责任正确答案：D参考解析：本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任。 A 项错误，正确说法是：监控危险性较大的分部分项工程；B、C 项错误，每月带班检查时间不得少于其施工时间的80%。1818、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（、当事人一方不履行合同义务或者履行

19、合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。）。A.继续履行、消除危险或赔偿损失B.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施C.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。故本题选C 项。1919、施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（、施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。）。A.及时提出意见和建议B.继续按照设计文件和图纸进行施工C.由施工企业技术负责人按照技术标准修改设

20、计文件和图纸D.按照通常做法施工正确答案：A参考解析：本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故本题选A 项。2020、根据建设工程质量管理条例，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设、根据建设工程质量管理条例，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程。）的装修工程。A.改变建筑局部使用功能 B.增加内部装饰 C.增加投资额度 D.建筑承重结构变动正确答案：D参考解析：本题考查的是建设单位相关的安全责任中

21、的装修工程和拆除工程的规定。建筑法规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。故本题选D 项。2121、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。）。A.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 万元以下B.施工单项合同估算价在400 万元以上C.勘察单项合同估算价在100 万元以下D.监理单项合同估算价在50 万元以上正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程必须招标的范围。 A 项错误，重要设备

22、、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；C、D 项错误，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100 万元人民币以上。2222、关于合同解除的说法，正确的是（、关于合同解除的说法，正确的是（）。）。A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除正确答案：B参考解析：本题考查的是合同的终止。A 项错误，有效的合同才存在解除；C 项错误，当事人协商一致，可以解除合同，当事人可以约定一方解

23、除合同的条件，解除合同的条件成立时，解除权人可以解除合同； D项错误，当事人一方主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。2323、根据绿色施工导则，关于施工总平面布局的说法，正确的是（、根据绿色施工导则，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。）。A.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路B.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施正确答案：B参考解析：本题考查的是施工节能的规定。 A 项错误，施工现场搅拌站、仓库

24、、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路， 缩短运输距离；C 项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置， 施工现场内形成环形通路， 减少道路占用土地； D 项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。2424、关于保险主体的说法，正确的是（、关于保险主体的说法，正确的是（）。）。A.被保险人负有支付保险费的义务 B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人 D.被保险人不得为两个以上正确答案：B参考解析：本题考查的是保险概述。 A 项错误，投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人；C

25、 项错误，投保人、被保险人可以为受益人；D 项错误，被保险人可以为两个以上。2525、下列主体中，具有保证人资格的是（、下列主体中，具有保证人资格的是（）。）。A.公益事业单位 B.建筑行业协会 C.清算中的法人 D.国有金融机构正确答案：D参考解析：本题考查的是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（2）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。 （3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构

26、有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。A、B 项均属于公益为目的的事业单位、社会团体，对应（2）；C 项清算中的法人与清算无关的事务不得承担保证责任。2626、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。）。A.期限由当事人约定 B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关 D.期限的设定与国家之间的利益相关正确答案：C参考解析：本题考查的是知识产权的法律特征中的期限性。 A 项错误，知识产权仅在法律规定的期限内受法律保护，因此是法律规定的，并不是当事人约定的； B 项错误，一旦超过法律规定的有效期限，这一权利自行消灭，知识产权即成为

27、整个社会的共同财富， 为全人类所共同使用；D 项错误， 知识产权法第四条，依法禁止出版、传播的作品，不受本法保护，著作权人行使著作权，不得违反宪法和法律，不得损害公共利益。因此推断与社会公共利益相关。2727、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。）。A.债是不特定当事人之间的法律关系 B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利 D.债权是绝对权正确答案：C参考解析：本题考查的是债的基本法律关系。A 项错误，债是特定当事人之间的法律关系；B 项错误，债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只

28、需向享有该项权利的特定人履行义务； D 项错误，债权是相对权。2828、关于土地所有权的说法，正确的是（、关于土地所有权的说法，正确的是（）。）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有正确答案：D参考解析：本题考查的是土地所有权。A 项错误，城市市区的土地属于国家所有；B 项错误，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外， 属于农民集体所有； C 项错误，宅基地和自留地、 自留山，属于农民集体所有。2929、关于承担代理责任的做法，正确的是（、关于承担代理责

29、任的做法，正确的是（）。）。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任正确答案：C参考解析：本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。 A 项错误，代理行为的法律后果归属于被代理人；B 项错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为， 或者被代理人知道或应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的， 被代理人和代理人应当承担连带责任；D 项错误，代理人和相对人恶

30、意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。3030、关于法人成立的说法，正确的是（、关于法人成立的说法，正确的是（）。）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人正确答案：C参考解析：本题考查的是法人应当具备的条件。A 项错误，法人应当依法成立；B 项错误，法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号，企业法人名称中不得含有其他法人的名称，国家工商行政管理总局另有规定的除外；D 项错误，法人应当有法定代表人。3131、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（、关于货

31、运合同法律特征的说法，正确的是（）。）。A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物正确答案：C参考解析：本题考查的是货运合同的法律特征。A 项错误，货运合同是双务、有偿合同；B 项错误，货运合同是诺成合同；D 项错误，货运合同的标的是运输行为。3232、根据民事诉讼法，关于法院调解的说法，正确的是（、根据民事诉讼法，关于法院调解的说法，正确的是（）。）。A.调解书的效力低于判决书B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解D.人民法院进行调解，可以邀

32、请有关单位和个人协助正确答案：D参考解析：本题考查的是法院调解。 A 项错误，法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同；B 项错误，说法过于绝对，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件；C 项错误，人民法院审理民事案件，在判决作出之前可以进行调解。3333、某建设工程施工合同约定的开工日期为、某建设工程施工合同约定的开工日期为3 3 月月 1 1 日，发包人于日，发包人于3 3 月月 1010 日向承包人发出开工通知，开工通日向承包人发出开工通知，开

33、工通知载明的开工日期为知载明的开工日期为 3 3 月月 2020 日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3 3 月月 3030 日才正日才正式进场施工。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），该式进场施工。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），该项目开工日期应当为（项目开工日期应当为（）。）。A.3 月 1 日 B.3 月 20 日 C.3 月 10 日 D.3 月 30 日正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程工期。最高人民法院关于审理建设工程施工合

34、同纠纷案件适用法律问题的解释（二）（法释【2018】20 号）规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工

35、日期。题目适用（1），开工报告载明的开工日期为3 月 20 日，开工日期就按 3 月 20日算。（承包人拖延的，按开工报告载明算）故本题选B 项。3434、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，以他人名义投标骗取中标的，属于（、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行）行为。为。A.承揽业务不良 B.资质不良 C.工程质量不良 D.工程安全不良正确答案：A参考解析：本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：（ 1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（ 2）相互串通投标或与

36、招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（ 3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。题干对应（3）。故本题选 A 项。3535、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工作总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的通用范围仅包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目正确答案：B参考解析：本题考查的是总承包招标和两阶段招标。A 项错误，暂估价由招标人在招标文件中

37、暂时估定；C、D 项错误，暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。3636、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。）。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉正确答案：C参考解析：本题考查的是管辖权异议。 A 项错误，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状

38、期间提出；B 项错误，人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回； D 项错误，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服提起上诉的，第二审人民法院应当依法审理并作出裁定。3737、关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是（、关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是（）。）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6 个月B.不良行为记录信息的公布期限一般为5 年C.对于整改确实有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布不良行为D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录的公布期限正确答案：D参考解析：本题考查的是建筑市

39、场诚信行为的公布。A 项错误，优良信用信息公开期限一般为3 年；B 项错误，不良信用信息公开期限一般为6 个月至 3 年；C 项错误，对整改确有时效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3 个月。3838、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.已经完成的建设工程质量不合格的C.承包人未按合同约定的期限完工的D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的正确答案：D参考解析：本题考查的是合同的终止。 A 项错误，发包人未按约定支付工程价款致使承包人

40、无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以请求解除施工合同； B 项错误，已经完成的建设工程质量不合格，且承包人拒绝修复的，发包人可以解除； C 项错误，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，发包人可以解除。3939、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的贷款市场报价利率的 2 2 倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议。倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫

41、资款项及其利息，双方发生争议。关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。）。A.关于垫资的约定无效B.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效C.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持D.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持正确答案：D参考解析：本题考查的是工程垫资的处理。A、C 项错误，约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同类同期贷款利率的部分不支持；B 项错误，垫资金额不会导致施工合同无效；D 项正确，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。题干对垫资有约定，因此不能按欠款处理，题干

42、说按欠款处理不予支持，说法是正确的。4040、根据消防法，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（、根据消防法，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。）。A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录正确答案：C参考解析：本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。 A 项错误，按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材；B 项错误，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责包括定期组织检验、维

43、修，确保完好有效；D 项错误，重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录。4141、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。）年。A.20 B.10 C.25 D.30正确答案：A参考解析：本题考查的是租赁合同的内容和类型。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过 20 年的，超过部分无效。故本题选A 项。4242、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（是（）。）。A.开山、采石、

44、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的道路C.在核心保护范围内举办大型群众性活动 D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂正确答案：C参考解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。历史文化名城名镇名村保护条例25 条规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。C 项对应（2），故本题选

45、 C 项。4343、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于工程价、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于工程价款结算的方法，正确的是（款结算的方法，正确的是（）。）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应

46、当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款正确答案：D参考解析：本题考查的是工程价款的支付。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格， 一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。故本题选 D 项。4444、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。）。A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标 B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投

47、标 D.提供虚假的信用状况投标正确答案：A参考解析：本题考查的是投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标。B、C、D 项错误，属于招标投标法第 33 条规定的以其他方式弄虚作假的行为。4545、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。）。A.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理B.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师C.二级建造师只能受聘并注册于施工企业D.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理正确答案：A参考解析：本题考查的是二级建造师执业岗位范围。 B 项错误，建造师证不能注册结构工程师； C 项错误，取得资格证书的人

48、员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动； D 项错误，二级建造师执业岗位不仅限于工程项目施工的项目经理，建造师的执业范围包括：（1）担任建设工程项目施工的项目经理；（2）从事其他施工活动的管理工作；（3）法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。4646、建设工程施工合同（示范文本）由（、建设工程施工合同（示范文本）由（）三部分组成。）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则 B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 D.合同协议书、合同条款、合同附件正确答

49、案：C参考解析：本题考查的是建设工程合同示范文本。建设工程施工合同（示范文本）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。故本题选C 项。4747、根据生产安全事故应急条例，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，、根据生产安全事故应急条例，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（由（）承担。）承担。A.有关人民政府 B.事故责任单位 C.应急救援队伍 D.事故责任个人正确答案：B参考解析：本题考查的是应急救援的组织实施。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

50、故本题选B 项。4848、施工作业人员在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，、施工作业人员在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该情形属于张某行使（随即停止作业并迅速躲避，该情形属于张某行使（）。）。A.知情权 B.拒绝违章指挥权 C.紧急避险权 D.正当防卫权正确答案：C参考解析：本题考查的是施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。安全生产法规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。这属于劳动者的紧急避险权。故本题选C 项。4949