建筑装饰工程施工合同范本1 .pdf

《建筑装饰工程施工合同范本1 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程施工合同范本1 .pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程编号：合同编号：湖北省建设工程装饰装修施工合同湖北省建设工程装饰装修施工合同工程名称：南漳县公安局业务技术用房工程地点：南漳县环城北路与苗圃北路交汇处发 包 人：南漳县公安局承 包 人：南漳县兴城建设工程有限责任公司住住 房房 和和 城城 乡乡 建建 设设 部部国国 家家 工工 商商 行行 政政 管管 理理 总总 局局制定制定.建 筑 装 饰 工 程 施 工 合 同发包方甲方：承包方乙方：南漳县兴城建设工程有限责任公司按照?中华人民共和国经济合同法?和?建筑工程装饰装修工程承包合同条例?的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第第1 1条条工程概况工程概况11、工程名称：南漳县公安局

2、业务技术用房工程12、工程地点：南漳县公安局南漳县环城北路与苗圃北路交汇处13、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算工程的装修工程内容。14、承包方式：包工包料15、工期：日起计16、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并到达合格等级，。17、合同工程价款人民币大写：第第2 2条条甲方工作甲方工作21、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。2.2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。23、指派天。按甲方通知进场施工当天计，即从年月(详见预算表)。为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。24、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉

3、其他有关问题。25、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与.装修之间的具体问题。第第3 3条条乙方工作乙方工作31、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。32、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。33、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。34、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。35、施工中未经甲

4、方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。36、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。37、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工平安教育。38、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。39、乙方必须做好施工平安措施，施工平安乙方负责，甲方有权催促。假设施工中发生平安事故由乙方负责。第第4 4条条关于工期的约定关于工期的约定41、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。42、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。43、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。44、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停

5、水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。第第5 5条条关于工程质量及验收的约定关于工程质量及验收的约定51、本工程质量应到达国家质量评定合格标准，本工程保修期。52、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验，复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设.复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。53、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。第第6 6条条关于工程价款及结算的约定关于工程价款及结

6、算的约定61、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。61、2、在预算工程内有发生施工完成才结算，没有做的工程不结算。61、3、增加的工程工程按甲方签认计算。62、工程款的支付方式：621、甲、乙双方签订合同后，甲方支付%工程款。622、乙方完成，甲方支付%工程款。623、乙方完成，甲方支付%工程款。624、余款保修金除外在工程完工通过验收，在双方确定结算后天内甲方支付完毕。625、乙方以人民币工程保修金，待保修期满后十天内结清。63、本工程工程的增减约定63、1、工程所发生的在预算工程之外的工程工程，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的工程不能结算。第第

7、7 7条条有关材料供给的约定有关材料供给的约定71、工程施工所需材料由乙方采购供给至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供给至施工现场。72、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。第第8 8条条有关平安生产和防火的约定有关平安生产和防火的约定81、乙方在施工期间严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?、?建筑安装工人平安操作规程?、?中华人民共和国消防条例?和其它相关的法规、标准。8.2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此产生的一切经济损失及法律责任。第第 9 9 条条违约责任、争议或纠纷处理违约责任、争议或纠纷处理.9.1、

8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9.2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。9.3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。第第 1010 条条附那么附那么10.1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。10.2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。10.3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。10.4、附件：?装修工程报价(预算)表?甲方：乙方：代表签字：代表签字：年月日年月日.