2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx

《2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx（129页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师建设工程合同管理考 试题库（含典型题、真题库）一单选题.取得资质证书的建设工程勘察 设计企业可以从事相应的建设工程（）。A、勘察、监理和技术服务B、勘察、设计咨询和施工C、设计、监理和施工D、勘察 设计咨询和技术服务答案：D解析：2022版教材P76-78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术 人员 技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得 建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘 察 设计活动。取得资质证书的建设工程勘察 设计企业可以从事相应的建设工 程勘察、设计咨询和技术服务。1 .应根据合同工程的施工需要，

2、负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的 通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体 是（）。As承包人B、监理人C、勘察人D、发包人D、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而 且不按报价高低排定次序答案：D解析：2022版教材P25-26在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说 明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持 人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。19 .发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验 收。A、发包人与监理人B、监理人与承包人C、发包人与承包人D、监理

3、人与供货人答案：B解析：2022版教材P1027 04本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在 约定的时间内，在交货地点共同进行验收。20 .设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的 指示有疑问时，可在该指示发出的0小时内向总监理工程师提出书面异议，总监 理工程师应在()小时内对该指示予以确认 更改或撤销。A、12, 12B、24, 24C、36, 36D、48,48D、项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E、设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底答案：ACDE解析：知识点：代理关系。选项B,施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 不属于委

4、托代理，属于法定代理。2022版教材P11。72. (2019年真题)关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()A、招标项目均应编制标底B、一个招标项目只能有一个标底C、招标项目设有标底的，应当在开标时公布D、标底只能作为评标的参考E、可以根据标底确定最低投标限价答案：BCD解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底; 若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不 编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也 不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限 价招标人可自行决定是否设有最高投标限

5、价(非必须)；如有，应当在招标文件 中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法;不得规定最低投标限价。超 过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。73. 根据标准，施工招标文件的施工合同文本，通用合同条款可以同时给承包人工期， 费用和利润补偿的情形()A、监理人的指示延误B、 发包人提供的材料和工程设备提前交货C、 异常恶劣的气候条件D、 法规变化引起的价格调整E、 隐蔽工程重新检验质量合格答案：AE.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为（）A、担保方式也是采用无条件担保形式B、担保期限自预付款支付给承包人起生效C、担保期限至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清

6、预付款止D、担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致E、保持担保金额与剩余预付款的金额不相等答案：ABCD解析：2022版教材P89-90标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式， 主要特点为：（1）担保方式。担保方式也是采用元条件担保形式。（2）担保期限。 担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明 已完全扣清预付款止。（3）担保金额。担保金额尽管在预付款担保书内填写的数 额与合同约定的预付款数额一致，74 .根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中， 应由发包人承担的包括0。A、工程本身的损失B、承包人采购的

7、运至施工现场待安装工程设备的损失C、工程的人员伤亡损失D、工程停工损失E、承包人的施工机械损失答案：AB解析：发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；停工 损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额 由发包人承担。75 .下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有()。A、永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造 成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B、承包人设备的损坏由承包人承担C、发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用D、停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修

8、复工 程的金额由发包人承担E、不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金答案：ABCD解析：2022版教材P110本题考核的是不可抗力造成损失的分担。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产 损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各 自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担， 但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5） 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期

9、竣工违约金。发包人要 求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。.施工招标资格审查报告的内容包括0。A、基本情况和数据表B、资格审查委员会名单C、投标人员名单D、澄清 说明、补正事项纪要等E、评分比较一览表的排序答案：ABI解析：2022版教材P40-49本题考查重点是“施工招标程序”。资格审查报告一 般包括以下几项内容：基本情况和数据表；资格审查委员会名单；澄清、 说明、补正事项纪要等评分比较一览表的排序;其他需要说明的问题。因此， 本题的正确答案为ABDE。76 .工程设计资质分为0A、工程设计综合资质B、工程设计行业资质C、工程设计专业资质D、工程设计专项资质E、工程设计分项

10、资质答案:ABCD解析：2022版教材P29-30工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。77 .下列说法正确的有0。A、完全民事行为能力人不得独立实施民事法律行为B、限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为C、限制民事行为能力人不得独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为D、限制民事行为能力人不得独立实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为E、无民事行为能力人不得独立实施民事法律行为答案：DE解析：完全民事 行为能力 人(1)18周岁以上的自然人(2)16周岁以上，以自己的劳 动收入为主要生活来源的未成 年人可以独立实施民事法律行

11、为限制民事 行为能力 人8周岁以上的未成年人(1)可以独立实施纯获利益的或者与其 年龄、智力相适应的民事法律行为。实施其他民事法律行为由其法定代 理人代理或者经其法定代理人同意、追无民事行 为能力人(1)不满8周岁的未成年人(2)不能辨认自己行为的成年人由其法定代理人代理实施民事法律行为。.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包 人不能再对。的事项提出索赔要求。A、施工阶段B、竣工阶段C、设计阶段D、缺陷责任期E、保修期答案：AB解析：2022版教材P1107 12本题考查的是索赔管理。竣工阶段发包人接受了承 包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施

12、工阶段、竣工阶 段的事项提出索赔要求。78 .关于单价合同的说法，正确的有（）。A、投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价B、对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评C、采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险D、采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小E、采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长答案：ABCD解析：单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。分类量的风险固定单价发包人承担可变单价发包人承担价的风险特点或适承包人承担于工其发包人承担承包商的79 .设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）o

13、A、当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B、当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C、当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D、当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E、当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额 答案：ABCE 解析：2022版教材P129731设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单应包括下列内容：（1）当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；（2）当期根

14、据支付分解表 应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；（3）当期根据专用条款约定,计量的已实施工程应支付金额.以及截至当期期末累计应支付金额；（4）当期变 更应增加和扣减的金额.以及截至当期期末累计变更金额；（5）当期索赔应增加 和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额；（6）当期应支付的预付款和扣 减的返还预付款金额.以及截至工期期末累计返还预付款金额；（7）当期应扣减 的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；（8）当期应 增加和扣减的其他金额.以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。1.1 IPD合同中，将整个项目实施过程分为8个阶段，以下属于项目划分阶段的 有（）

15、。A、概念阶段B、采购分包阶段C、准备阶段D、施工阶段E、机构审查阶段答案：ABDE解析：知识点：IPD的8个阶段。概念阶段;标准设计阶段;详细设计阶段；执 行文件阶段；机构审查阶段；采购分包阶段；施工阶段；竣工收尾阶段。2022 版教材P166。84 .投标人须知中的前附表的内容包括0。A、明确新项目的要求B、招标程序中主要工作步骤的时间安排C、评标办法D、对投标书的编制要求E、纪律的监督答案：ABD解析：本题考查的是工程施工招标程序。前附表针对招标工程列明正文中的具体 要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排 对投标书的编 制要求等内容。选项CE,属于投标人须知正文部分的内

16、部，不属于前附表内容。85 .招标投标法规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间， 该合理时间表述正确的是（）。A、自发出招标文件之日起计算B、自招标文件停止发售之日起计算C、自发出招标公告之日起计算D、不少于20日E、不少于15日答案：AD解析：依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标 文件截止之日止，最短不得少于20日。（准备资格预审申请文件：不少于5日） 86. （2017年真题）法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应 具备的条件包括。A、依法成立B、有自己的名称及组织机构C、有必要的经费D、有资质证书E、法定代表人具有执业资格答案：AB

17、C解析：法人应当依法成立。法人应当有自己的名称 组织机构 住所、财产或者 经费。设立法人，法律 行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法 定代表人。87 .能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有0。A、合同当事人违约B、地震C、法院判决D、仲裁机构裁决E、物价正常波动答案:ABCD解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生 变更与消灭。能够 引起合同法律关系产生 变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事 实包括行为和事件。违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当 事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法 律效力

18、的法院判决 裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事 实，也能引起法律关系的发生 变更 消灭。事件可分为自然事件和社会事件两 种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。88 . (2015年真题)根据标准施工招标文件，应当进行重新招标的情形有()。A、投标截止时间后招标人不同意开标的B、投标截止时间止，投标人少于3家的C、投标人投诉中标人的答案：D 解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该

19、指示 予以确认、更改或撤销。21 .关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A、招标代表人2人,专家3B、招标代表人2人,专家4D、招标代表人2人,专家6招标代表人2人,专家7答案：D答案：D解析：2022版教材P40-49解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。22. （2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保

20、证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%答案：B关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。22. （2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%答案：BD、经评标委员会评审后否决所有投标的E、招标人不接受评标评审结果的答案：BD角惭：本题考查的是工程施工招标程序。有下列情形之一的，招标人在分析招标

21、 失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投 标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。89 .下列报价方式中包含从装运港运至目的港运费的是0。A、EXWB、FCAC、FOBD、CIFE、CIP答案：DE解析:报价方式卖方责任报价内容FCA(Free Carrier)指定地点货交承运人卖方在指定的地点将 货物交给买方指定的 承运人，即完成交货该报价包含将货物在买方指定 地点或其他同意的地点交由承 运方保管之前的一切运输费用FOB(Free on Board) 指定装运港船上交货卖方在指定的装运港 将货物装上买方指定 的船只，即完成交货该报价包含将货物在

22、指定的装 运港装上船之前的一切运输费 用CIF(Cost, Insurance andFreight)成本、保险费加运费付至指 定目的港卖方负责办理租船订 舱将货物装上船之前的一切费用+从装运港运至目的港的运费 +保险费CIP (Carriage andInsurance Paid to)运费、保险费付至指定目的 地卖方负责与承运人签 订运输协议货物运至目的地的运费+保 险费费用承担出口 报关运输 至装 运港装运港卸货装运 港装 载海/空 运费保 险目的 港卸 货目的 港装 载运输 至目 的地进 口 通 关EXW买方FCA卖方买方FOB卖方买方CIF卖方买方CIP卖方买方90.在施工组织设计中

23、需要经5人以上专家论证的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案有()。A、深基坑工程B、地下暗挖工程C、高大模板工程D、高空作业工程E、深水作业工程答案:ABC解析：2022版教材P97-98在施工组织设计中应针对深基坑工程 地下暗挖工程、高大模板工程 高空作业工程、深水作业工程 大爆破工程的施工编制专项施工 方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家 论证方案的安全性和可靠性。91 .根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同 工期的有（）。A、物价浮动引起的价格调整B、施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C、业主提前占用部分工程导致后续

24、施工的延误D、后续法规调整引起的延误E、总包施工中受到分包商的干扰答案：BCD解析：本题考查的是索赔管理。选项A只影响价格，与工期无关，只能索赔费用， 不能索赔工期；选项E是总包的责任，不能索赔工期。92 . （2020年真题）根据标准材料采购招标文件中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有。oA、预付款B、交货款C、进度款D、验收款E、结清款答案：ACE解析：P142-143本题考查合同价格与支付。根据标准材料采购招标文件中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有：预付款、进度款 结清款.在美国A1A合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有()。A、了解施工成本的组成B、要有很高的

25、施工管理C、工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D、应非常熟悉施工工艺和方法E、要有基本的组织协调能力答案：ABD解析：2022版教材P165-166本题考查的是美国AIA合同文本。CM承包商应熟悉 施工工艺 了解费用构成，具备良好的施工管理经验和组织协调能力。风险型C M承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。93 .勘察可以划分为。等阶段。A、可行性研究勘察B、初步勘察C、详细勘察D、施工勘察E、竣工勘察答案:ABCD解析：知识点：勘察服务的阶段。“阶段范围”包括工程建设程序中的可行性研 究勘察 初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或多个阶段。无竣工勘 察

26、阶段服务范围。2022版教材P32。94 . （2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为。A、招标代理B、委托代理C、法定代理D、追加代理E、指定代理答案：BC解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产 生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人精神病人而设置的。 因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代 理人总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包 人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应 当书面委托的，必须采用书面形式。95 . （2016年真题）机电设备采

27、购招标范围的伴随服务内容包括0。A、负责所供货的设备监造B、提供货物组装和维修所需的专用工具C、提供详细的操作和维护手册D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E、对买方的维修 运行和管理人员进行培训答案：BCE解析：本题考查的是设备招标供货及服务要求。选项A,伴随服务中不包括监造。选项D,提供设备并安装不属于伴随服务。96 .简明标准施工招标文件的适用条件须同时满足（）。A、技术相对简单B、工期不超过12个月C、依法必须招标的项目D、设计和施工是由同一承包人承担的小型项目E、设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案:ABCE解析：本题考查的是标准施工招标文件组成及适用范围。适用于依法

28、必须进行招 标的工程建设项目，工期不超过12个月 技术相对简单且设计和施工不是由同 一承包人承担的小型项目。97 . （2015年真题）根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有 0oA、签约合同价B、合同工期C、双方义务D、质量标准E、项目经理人选答案：ABDE解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时 采用的规范化文件，包括合同协议书 履约担保和预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同 时需要明确填写的内容包括：发包人和承包人的名称施工的工程或标段签 约合同价合同工期质量标准项目经理人选.标准施工招标文

29、件中，招标公告适用于进行资格预审的招标公告内容包 括。、发布公告的媒介和联系方式等内容。A、招标条件B、项目概况与招标范围C、投标人资格要求D、招标文件的获取、投标文件的递交E、投标报价答案:ABCD解析：2022版教材P40-49标准施工招标文件中，招标公告适用于进行资格 预审的招标公告内容包括：（1）招标条件；（2）项目概况与招标范围；（3）投标人 资格要求；（4）招标文件的获取；（5）投标文件的递交；（6）发布公告的媒介；（7） 联系方式。99 .根据标准材料采购合同的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准， 且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标 准，

30、买方应验收合同材料，卖方应。A、按正常价格支付合同价款B、减价支付合同价款C、向买方支付补偿金D、向买方支付利息答案：BC解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。若合同约定了合同材料的最低质量 标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合 质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向 买方支付补偿金。100 .设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列。资 料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包 人支付合理利润。A、发包人要求中引用的原始数据和资料B、对工程的工艺安排C、试验和检验标准D、对某

31、工程部分功能的要求E、承包人可以核实的数据答案:ABCD解析：2022版教材P124本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中 的错误。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费 用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1 ）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承 包人无法核实的数据和资料。1 02.下列选项中属于合同法律关系客体的有（）。A、物B、权利C、行为D、义务E、智力成果答案：ACE解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同

32、法律关系的构成。合同法律关系的客 体主要包括：物、行为、智力成果。103 .经项目审批 核准部门审批 核准，项目的勘察设计可以不进行招标的情形有（）A、采购人依法能够自行勘察 设计B、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计C、技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有 效竞争D、主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有 特殊要求E、涉及国家安全、国家秘密 抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜公开招标ABCD解析：2022版教材P26-28有下列情形之一的，经项目审批, 核准部门审批、核

33、 准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密 抢险救灾 或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行 招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造 型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特 许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足 条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建 或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊 情形。104 .工程总承包合同中对联合体承包人的规定说法正确的是。A

34、、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体B、对于联合体的承包人，由连合同牵头人负责组织和协调联合体各成员全面履 行合C、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议D、合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系 E、联合体的组成和内部分工不是评标中很重要的评审内容答案:ABCD解析：2022版教材P120721总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是 联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头 人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审

35、内容，联合体协议经发包人解析:投标保证金手履约保证金投标保证金履约保证金质量保证金定金作用约束所有投标人约束中标人约束承包人担保提交 时间投标时中标后，签合同前工程款中预留实际交付 才生效份额项目估算价的2%中标价的10%项目结算价的3%不得超过 主合同的 20%23.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生 效日期为()之日。A、当事人签字B、抵押物登记C、转移产权证D、转移房屋占有答案：B解析：2022版教材P1376本题考查的是担保方式。当事人以建筑物和其他土地 附着物，建设用地使用权，以招标 拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承 包经营权的土地使用权，正在建

36、造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权 自登记时设立。确认后己作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意， 承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。105 .根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。A、用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项B、用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C、不能用于计日工支付D、属于签约合同价的一部分E、承包人不一定能全部获得约定的暂列金额答案：ABDE解析：2022版教材P104707本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价 工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的 施工及其所需材料、工程设备、

37、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。 签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够 全部获得支付。106 . （2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容 有（）A、投保人B、投保内容C、保险金额D、保险费率E、保险期限答案：BCDE解析：P126-127承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程 设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种 保险范围、 保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。1 07.下列选项中属于合同法律关系客体的有。A、物B 权利C、行为D、义务E、智力成果答案：A

38、CE解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的客 体主要包括：物 行为 智力成果。108 .下列关于合同附件格式，说法正确的有（）。A、合同附件格式包括合同协议书 履约保函和预付款保函B、合同协议书中包括了签约合同价C、预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效D、履约保函担保方式采用无条件担保E、预付款担保采用有条件担保答案:ABCD解析：2022版教材P89-90本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给 出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保 函和预付款保函三个文件。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字

39、盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规 定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要 明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价; 合同工期;质量标准和项目经理的人选。预付款担保期限自预付款支付给承包人 起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项E,履约 担保和预付款担保都采用无条件担保。109 .施工招标关于组建评标委员会的说法正确的是0A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定B、评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密C、评标委员会必须采取随机抽取的方式确定D、评标委员会成员人数为五人以上单数

40、E、评标委员会其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 答案：ABDE解析：2022版教材P40-49评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采 取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的 方式;技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式 确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。110 . （2014年真题）根据标准施工招标文件，关于资格审查委员会和评标 委员会的说法，正确的有0。A、二者工作内容相同B、成员数均为5人以上单数C、技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3D、成员均应执行招标投标法实施条例相关规定E、专家

41、成员均应为高级技术职称答案：BCD解析：本题考查的是施工招标程序。选项A,二者内容不同，资格预审委员会工 作任务是进行资格预审，评标委员会的任务是评标。选项E,专家未要求必须有 高级职称。2022版教材P42。1 11 .勘察人应当按照。完成勘察工作。A、勘察合同签订时适用的法律规定B、基准日时适用的地方规范和标准C、基准日时适用的企业规范和标准D、发包人要求E、勘察合同生效时适用的国家规范和标准答案：BD解析：1、一般要求勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范 和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要 求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格

42、的内容为准。（3 ）除 专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、 行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后， 前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家 行业和地方的规范和标准 实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议 后7天内发出是否遵守新规定的指示。112 .能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有0。A、当事人订立合法合同B、法律对合同形式作出规定C、合同一方当事人违约D、行政机关作出罚款E、人民法院对合同纠纷作出判决答案：ACDE.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(

43、)oA、设计方案B、规划许可文件C、工程勘察资料D、限额设计要求E、高于设计规范要求的标准答案:BCDE113 .设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。A、完善选定的方案B、分专业设计并汇总C、建筑设计D、工艺设计E、进行方案比选答案:CDE114 .招标投标法规定必须进行招标的建设工程项目包括()。A、小型建筑设施B、私人投资的别墅C、国家融资的项目D、公众安全项目E、使用国际组织或者外国政府贷款 援助资金的项目答案：CDE115 .在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。A、手触B、目测C、常用的检测工具量测D、拉伸试验E、压缩试验答案:ABC116 .根

44、据建设工程监理合同通用条款规定，委托人的义务包括()。A、负责购买材料B、提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用C、必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D、在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复E、授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系答案：BDE117 .建设工程施工合同(示范文本)由()组成。A、建设工程施工合同条件B、建设工程施工合同通用合同条款C、建设工程施工合同专用合同条款D、建设工程施工合同使用说明E、建设工程施工合同协议书答案：BC.依据民法典的规定，合同履行的原则包括()。A、公开原则B、公正原则C、全面履行原则D、诚实信用原则E、公平原则答案

45、:CD118 .依据建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202),我国现行的监理计 算方法主要有()。A、按照参与监理工作的年度平均人数计算B、按照监理工程概预算的百分比计收C、由委托人和监理人按商定的方法计收D、中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准 协商确定E、按照参与监理工作的年度总人数计算答案：ABCD119 .根据民法典的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。A、变更必须采用书面形式B、合同的变更一般不涉及已履行的内容C、当事人协商一致可以变更合同D、有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更E、合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债答案：

46、BCDE1 22.依据建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202),我国现行的监理计 算方法主要有()。A、按照参与监理工作的年度平均人数计算B、按照监理工程概预算的百分比计收C、由委托人和监理人按商定的方法计收D、中外合资、合作 外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准 协商确定E、按照参与监理工作的年度总人数计算答案：ABCD123 .在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的E、在订立合同时显失公平的答案：DE.勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。A、补偿发包人来回的进出场费和调遣费B、付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算C、费用按实际延误的工日乘以延时费率计算D、工期按实际延误的工日顺延E、补偿勘察人来回的进出场费和调遣费答案：BIB24.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A、建筑物B、汽车C、汇票D、仓单答案：A解析：2022版教材P1376本题考查的是