2022年湖北省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx

《2022年湖北省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年湖北省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx（147页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年湖北省监理工程师建设工程合同管理考试 题库（含典型题、真题库）一、单项选择题1 .工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理答案：B解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产 生o法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：工程经理是施工企业的代 理人总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包 人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应 当书面委托的，必须采用书面形式

2、。2 .设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的选项是（）。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成 答案：C20 . （2016年真题）根据标准施工合同，发包人在工程施工准备阶段的义务是0 OA、组织施工单位测设施工控制网B、组织监理单位编制施工组织设计C、组织设计单位进行设计交底D、组织勘察单位进行现场勘查答案：C解析：【发包人与承包人的义务】发包人的义务承包人的义务提供施工场地现场有勘，核对发包人提供的资料提供地下管线、设施资料编制施工实施计

3、划（质量、环保）办理取得出入施工场地的专用和I幽道路的通行权承包人应负工修建 维修、养护和管理施斤需的糊揄路组织设计交底测设施工控制网约定开工时间提出开工申请.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的选项是。A、承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B、设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C、承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算21 发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送答案：C解析：2022版教材P127T28承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国 家、

4、 行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本；应选项A错误。设计 利权 著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。【注意】不动产只 能抵押，不能质押。能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押.以下选项属于标准资格预审文件主要内容的有（）。A、资格预审公告B、申请人须知C、申请人须知前附表D、资格审查方法E、招标公告答案：ABD解析：2022版教材P50-51标准资格预审文件分为资格预审公告 申请人须知、 资格审查方法、资格审查方法 资格预审申请文件。9 .根据国家开展改革委员会等九部委联合印发的标准勘察招标文件和标 准设计招标文件，工程勘察 设计投标文件应包括OA、投标函及投标函

5、附录B、投标人须知C、投标保证金D、勘察或设计费用清单E、资格审查资料答案：ACDE解析：2022版教材P30-34根据国家开展改革委员会等九部委联合印发的标准 勘察招标文件和标准设计招标文件，工程勘察、设计投标文件应包括如下 内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合 体协议书；（4）投标保证金；（5）勘察或设计费用清单；（6）资格审查资料；（7）勘察 纲要或设计方案；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。10 .以下合同法律关系的客体中，属于智力成果的有（）。A、专利权B、工程设计C、土方开挖D、借款合同E、绑扎钢筋答案：AB解析：2022版教材P6-

6、9此题考核的是合同法律关系的客体。合同法律关系的客 体主要包括物 行为 智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神 成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设 计等，都有可能成为合同法律关系的客体。11 .以下关于设计施工总承包合同的缺乏，说法正确的选项是（）。A、固定工期.固定费用B、增加设计变更C、增加承包人索赔D、设计方案不一定最优E、发包人对承包人的监督和检查力度减弱 答案：DE（D设计不一定是最优方案：设计可能受到实施者利益影响，对工程实施本钱的 考虑往往会影响到设计方案的优化，工程选用的质量标准只要满足发包人要求艮J 一口 可，不会采用更高的质量

7、标准.缺乏（2）加弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查：由于设计方案和质量标准均出 自承包人，监理人对工程实施的监普力度、对设计细节和施工过程的控制能力降 解析： 低，.以下属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是（）。A、标准施工招标文件投标人须知B、标准施工招标文件投标人须知前附表C、标准施工招标文件评标方法D、标准施工招标文件评标方法前附表E、标准施工招标文件通用合同条款答案:ACE解析：2022版教材P39-40应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中 的申请人须知（申请人须知前附表除外）资格审查方法（资格审查方法前附 表除外），以及标准施工招标文件中的“投标人须知（投标人须知前附表

8、和其 他附表除外）、“评标方法（评标方法前附表除外）。各行业编制的标准施工合同 应不加修改地引用标准施工招标文件中的“通用合同条款。12 . （2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，可 以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有。A、监理人的指示延误B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、法规变化引起的价格调整E、隐蔽工程重新检验质量合格答案：AE解析：标准施工合同中应给承包人补偿的条款序号主要事件可补雌内容工期罚用利润1Vy3不利的物（不丽i见，天气除外）VV4发包人提供的材料和工程设备提前交货713V17隐蔽工程窗新检验质合格V7V20附加

9、浮动引起的价格1理721法崛化引起的价格侬V25不可抗力停工期间的照音和后续漕理V26V13 .根据标准施工合同通用条款的规定，以下情形中，可以给予承包商延长合同A、物价浮动引起的价格调整B、施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C、业主提前占用局部工程导致后续施工的延误D、后续法规调整引起的延误E、总包施工中受到分包商的干扰答案：BCD解析：此题考查的是索赔管理。选项A只影响价格，与工期无关，只能索赔费用, 不能索赔工期；选项E是总包的责任，不能索赔工期。14 .施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的选项是0A、当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接 专

10、用条款约定的时间向承包人发出开工通知B、如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交 延误），由于监理人不能按时发出开工通知，那么合同工期不予顺延C、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的 开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺 延。D、监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知E、监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算答案:ACD解析：2022版教材P98-99监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承 包人发出开了.通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如

11、果约定的 开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监 理人不能按时发出开工通知，那么要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。15 .材料采购招标工程评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总 价的做法正确的有。A、以货物交给招标人指定的承运人为依据B、包括出厂价，但不含增值税C、应当计入技术商务偏离加价D、包括运输费，但不包括保险费E、应当计入缺漏项加价 答案：CE 解析：评标总价的计算方法第一，计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货 地点为依据。第二，以投标人提供国内货物为例，评标总价的计算方法如下：评 标总价:出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输

12、、保险费+缺漏项加价+技 术商务偏离加价+其他费用. （2020年真题）根据标准施工招标文件，对潜在投标人进行资格评审的 内容包括O。A、资质等级和营业执照B、信誉和业绩C、工程量清单D、投标保证金E、工程经理资格答案：ABE解析：P54-57资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证 资质等级、 财务状况 类似工程业绩、信誉、工程经理、 其他要求、联合体投标人等。16 . （2014年真题）某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方 式及合同说法正确的有。A、属于非即时买卖合同B、试用期内可以拒绝购买C、试用的前提是支付价款或提供担保D、试用期只能由法律规定，当事人不能约定E、

13、试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买 答案：ABE 解析：此题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。试用买卖，是指出卖人 允许买受人试睑其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人 可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也 可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的视为购买。 2022版教材P140。17 .以下属于工程工程总承包合同优点的是()。A、单一的合同责任B、固定工期 固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够到达最优答案：ABCD解析：2022版教材P119720设计施工总承包合同方式的优点：

14、1.单一的合同责 任；2.固定工期、固定费用；3.可以缩短建设周期；4.减少设计变更；5.减少承 包人的索赔。18 .采用最低评标价法对施工工程投标文件进行详细评审时的内容包括()。A、形式评审B、施工组织设计C、付款条件D、工程管理机构E、单价遗漏 答案：CE解析:2、综合评估法初步评审1形式评审2、资格评审3、响应性评审审查内容和评审 重点与经评审的 最低投标价法相 同。详细评审第一，详评审查1、施工组织设计评审重点：内容完整性和编制水平；施工方案与技术措施的合理 性；质量管理体系的可生性和针时性：环境保护管理体系与措施的 完整性和有效性；工程进度计划与措施的科学性和合理性：资源配 备计划

15、的合理性。2、工程管理机构评审重点：工程经理、主要技术负贵人的任职资格及以往的工程施工 管理业绩说明能胜任本工程的工作；其他主要人员的配备是否合理, 本工程施工涉及的专业能全覆盖c3、投标报价主要计算报价与评标基准价的偏差率C计算公式为：偏差率=按斥人报检一评标基准a评标基小价Xl(Xh.4、其他因素报价的算术错误认定以低于本钱报价竞标第二，打分评估评标委员会按规定的量化因素和分值进行打分，每个投标书4个方 面的累计得分为最后评估分。审左内容比拟施工招标资格演审评标资格值审评标最低评标价法综合评估法综合评估法初 步 审 查1、提供资料形式上的有效性1、形式评审1、B式”市1、提供资料形 式上的

16、有效性1、形式评审资格评审2、资格评审2、资格评审3、响应性评审3、响应性评审3、响应性评审2、提供资料形式上的完整性4、施工组织设计 和工程管理机构评审2、提供资料形 式上的完整性*报价算术错误*报价算术错误详1、资质条件1、单价遗漏1、施工组织设 计1、资质条件1、资信业绩勘察设计招标细申查2、财务状况2、付款条件2、工程管理机构2、财务状况2、勘察纲要或 设计方案3、类似工程业绩3、投标报价3、类似工程业 绩4、信誉4、其他因他4、信誉3、投标报价5、工程经理资格*认定以低于成本报价竞标*认定以低于成本报价竞标1、其他a.素22.关于组织资格预审，以下说法正确的选项是()oA、资格预审文

17、件的出售时间应不少于5日B、给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日C、可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否那么顺延提交资格预审申请文件的截止时间D、申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出E、招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复 答案：ACE 解析：4、资格预审文件的澄清/修改 异议（1）澄清或者修改的内容可能影响 资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；缺乏3日的，招标 人应当顺延提交资格预审申请文件的截

18、止时间。（2）申请人对资格预审文件有 异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当 自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一 步程序。5、组建资格审查委员会黑钻压卷，软件考前一周更新，（1）国有资金 占控股或者主导地位的依法必须进行招标的工程，招标人应当组建资格审查委员 会。（2）其他工程由招标人自行组织资格审查。（3）资格审查委员会及其他成 员应当遵守招标投标法及其实施条例有关评标委员会及其成员的规定。23.能够引起合同法律关系的产生变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类, 以下属于行为的是。A、罢工B、法院判决C、合同当事人违约D、仲

19、裁机构裁决E、行政行为答案：BCDE解析：（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、 变 更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。（2）行为还可分为合法行 为和违法行为。（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构 的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计 划、增加投入资源并加快设计进度；应选项B错误。设计文件需政府有关部门审 查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关 部门报送设计文件，承包人予以协助；应选项D错误。22.以下关于中标人选定原那么的说法中，不正确的选项是。A、设计招标应为设计方案最

20、优者B、材料设备采购招标为评标价最低者C、施工招标为投标价最低者D、大型工程设备采购招标为所提供设备价格功能比最好者答案:C解析：（二）综合评估法1、可用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或 成套设备等招标工程。2、评价因素及评价值（1）将对招标工程的评价因素分成 价格 商务 技术、服务等一级评价因素；（2）根据评价因素的相对重要程度， 给出各评价因素的权重。（3）投标文件对评价因素的响应情况构成响应值；（4） 每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值；（5）评标 委员会对评价因素响应值的评价结果形成评价值：评价值二评标委员会成员的有 效独立评价值之和有效评委数（6）最优

21、的评价因素响应值得最高评价值，该 最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应 的评价值。3、评价值确实定A、价格因素的评价（1）对投标报价审核修正或调 整第一，如果有算术错误，投标价将按照投标人须知的规定修正；第二，如果有 价格变更声明，投标价作相应调整；第三，如有不同货币，统一转换为招标文件 规定的评标货币；第四，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地 裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。白然一件（地震、台风等）事件社会事件（如战争、罢工、禁运等）法律事实”C 作为/不作为J（行政行为;发生法律效力的法院 行为判决、裁定以及仲裁

22、机构裁决等）合法/违法行为24 .某工程招标，招标人选择了排名第一的中标候选人为中标人，但中标人不按 照招标文件要求提交履约保证金，这时应当。A、退还其投标保证金B、没收其投标保证金C、可以重新招标D、可以确定其他中标候选人为中标人E、取消其中标资格答案：BDE解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标工程向招标人承当连带责任。3、 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照 招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资

23、格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以 赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条 件的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通 知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经 济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。25 .根据招标投标法实施条例，对于属于依法必须公开招标范围内的工程， 可以采取邀请招标的情形有（）。A、

24、工期较长的B、技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C、采用公开招标方式的费用占工程合同金额的比例较大的D、需要采用两阶段招标的E、实施工程总承包的答案：BC解析：（一）工程勘察设计招标方式的分类1.公开招标和邀请招标公开招标是 招标人通过国家指定的报刊 信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定 的法人或者组织投标。邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具 有相应资质、具备承当招标工程勘察设计能力的 资信良好的特定法人或组织投 标。【公开招标与邀请招标的优缺点】公开招标的优点是：所有符合条件的有兴 趣的单位均可以参加投标，能表达出公开、公平 公正的招标原那么，有利于实现 充分竞争

25、。其缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人 投标人的数量有多少（评标工作量大）；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标 人可能并未参加投标等。邀请招标的优点是：招标人对所有发出投标邀请书的投 标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招 投标周期；评标工作量小。其缺点是：由于邀请参加投标的单位数量有限，一些 符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分 表达公开竞争 机会均等的原那么。必须招标的工程工程规定和必须招标的 基础设施和公用事业工程范围规定，对纳入所规定范围的工程勘察设计等服 务的采购，单项合同估算价在100万元人民币

26、以上的，必须进行招标。根据招 投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的工程， 应当公开招标；但有以下情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊 要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标 方式的费用占工程合同金额的比例过大。26 .施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有O。A、应收账款B、土地C、土地所有权D、支票E、可以转让的商标专用权答案：ADE解析：知识点:担保方式。质押的对象是动产和权利凭证。2022版教材P15.下述情况中，招标人可以没收投标保证金的情况有（）。A、投标人在投标截止日前撤销投标书B、投标人在投标有效期内撤销投标书

27、C、投标人在中标后无正当理由拒签合同D、投标人在中标后拒交履约保函E、投标人有可能在合同履行中违约答案：BCD解析：2022版教材P167 8此题考查的是保证在建设工程中的应用。在以下情况 下可以没收投标保证金：（1）投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回 其投标；（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规 定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用 不正当的手段骗取中标。27 .根据招标投标法实施条例投标保证金不予退还的情形有0A、投标人撤回已提交的投标文件B、投标人撤销已提交的投标文件C、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件D

28、、中标人拒绝订立合同E、投标人拒绝提交履约保证金答案：BCD解析：2022版教材P30-34有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标 人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不 与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件 要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标 保证金的情形。28 .根据标准施工合同的规定，以下可以事件中，承包人可以索赔工期 费用和 利润的有（）。A、施工中遇到地下文物、 化石B、监理人的指示延误C、基准资料错误D、隐蔽工程重新检验质量合格E、不可抗力不能按期竣工答案：BCD

29、解析：2022版教材P1107 12此题考查的是索赔管理。根据标准施工合同中应给承包人补偿的条款表6-2选项A,可以索赔工期和费用。选项E,只能索赔工期。29 .根据招标投标法实施条例，投标保证金不予退还的情形有（）A、投标人撤回已提交的投标文件B、投标人撤销已提交的投标文件C、投标人拒绝延长投标有效期D、中标人拒绝订立合同E、中标人拒绝提交履约保证金答案：BDE解析：投标人要求撤标或者修改投标文件的内容在投标截止日期前投标人出于某 种考虑要求撤标或修改投标文件中的局部内容，不构成投标人违约。投标人书面 通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。【投标保证金的退还】类型开标

30、前撤回撤回后5日内开标后撤销投标人不同意延长投标投标人不同意延长投标及时退还（承当相应损失）签订合同后5日内及时退还签订中标合同后，退还所肓投标人签订合同后5日内投标文件雌收的或废标中标人初淀期限内未对错误进行正的中标人放弃中标（无理曲绝签合同）中标人不交履约保证金招标人终止招标投标人采用不正当的手硼取中标.法人应当具备的条件有（）。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、能够独立承当民事责任E、必须有人来承当答案:ABCD 解析：2022版教材P7此题考查的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件:（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称

31、、组织机构 和场所；（4）能够独立承当民事责任。30 .工程总承包合同，为了保证工程工程完满实现发包人预期的建设目标，通用 条款中对工程分包做的规定有。A、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B、分包工作需要征得监理人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程 肢解后以分包的名义分别转包给第三人E、分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料 应经监理人审查 答案:ACDE解析：2022版教材P120721此题考核的是对分包工程的规定。为了保证工程项 目

32、完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下规定：（1） 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解 后以分包的名义分别转包给第三人；（2）分包工作需要征得发包人同意；（3）承包 人不得将设计和施工的主体 关键性工作的施工分包给第三人；（4）分包人的资 格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查; 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。31 .设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。A、当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B、当期根据支付分解表应支付

33、金额，以及截至当期期末累计应支付金额C、当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还 预付款金额D、当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证 金金额E、当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已 支付的进度付款金额总额答案:ABCE解析：2022版教材P129731设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付 款申请单应包括以下内容：（1）当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期 末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；（2）当期根据支付分解表 应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；（3）当期根据专用条款约

34、定， 计量的已实施工程应支付金额.以及截至当期期末累计应支付金额；（4）当期变 更应增加和扣减的金额.以及截至当期期末累计变更金额；（5）当期索赔应增加 和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额；（6）当期应支付的预付款和扣 减的返还预付款金额.以及截至工期期末累计返还预付款金额；（7）当期应扣减 的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；（8）当期应 增加和扣减的其他金额.以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。32 . （2020年真题）根据标准材料采购招标文件中的通用合同条款，材料采 购支付的合同价款有O。A、预付款B、交货款C、进度款D、验收款E、结清款答案：ACE解

35、析：P142T43此题考查合同价格与支付。根据标准材料采购招标文件中 的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有：预付款、进度款、结清款 35. （2020年真题）根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，卖方交 付合同约定的全部设备后,买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有O。A、卖方出具的交货清单正本一份B、买方签署的收货清单正本一份C、制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D、合同价格?100%金额的增值税发票正本一份E、监造人员出具的合同设备监造确认书一份答案：ABCD解析：P145此题考查设备采购合同履行管理。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的以下全部单据并经审

36、核无误后28日内，向卖方支 付合同价格的60%： （1）卖方出具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货 清单正本一份（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份（4）合同价格100% 金额的增值税发票正本一份。36 .根据标准设计施工总承包招标文件，关于联合体的说法，正确的有（）oA、总承包合同的承包人应当是联合体B、联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C、联合体协议为总承包合同的附件D、监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E、联合体成员的内容分工不是总承包合同内容 答案：CD解析：1、对联合体承包人的规定G）总承包合同的承包人可以是独立承包人, 也可以是联合体。（2）发包

37、人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表 联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。（3）联合体协议经发 包人确认后已作为总承包合同附件，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合 体的组成和修改联合体协议。37 .包括在签约合同价内的工程有。A、暂估价B、暂列金额C、变更价格D、物价调价E、额外工作价格答案：AB解析：知识点:工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的 金额。2022版教材P104。38 .施工合同中，属于发包人义务的是（）A、提出开工申请B、编制施工实施计划C、编制施工环保措施计划D、提供现场外的道路通行权E、提供地下管线和地下设施的相关资料 答案：D

38、E点为依据进行调整：关境内制造的产品：出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用。投标前已进口的产品：销售价（含进口环 节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用。关境外产品：cIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输 保险费+其他相关费用。（2） 投标价格评价值确实定第一，按照招标文件的价格评价函数（评价标准）计算投 标价格的评价值。第二，如招标文件设置最高投标限价，投标人的投标价格超出 最高投标限价，其投标将被否决。B、商务因素的评价（1）假设招标文件规定仅对 第一级商务评价因素进行综合评价，那么由评标委员会成员直接评价。（2）假设招 标文件中规定对

39、第二级评价因素分别进行评价，可按下述规定：（1）符合招标文件要求的交货期，得基准评价值。交货期 （2）在此基础上，每延迟交货一周，按照招标文件的规定获得相应的评价 值。（1）符合招标文件要求的付款条件和方式，得基准评价值。付款条件 （2）在此基础上，如果投标书中提出褥要增加预付款金额，按照招标文件 和方式 中规定的利率计算提前支付所付的利息及招标人可能增加的风险，并按照规定，依据利息多少及可利增加的风险获得相应的评价值: 如 果招标文件中规定了最大的偏离范围或规定不允许有偏离，超出最大偏离范围的 或有偏离的将被视为非实质性响应投标而被否决。C技术/服务因素的评价（1） 假设招标文件规定仅对第一

40、级技术/服务评价因素进行综合评价，将由评标委员会 成员直接评价。（2）假设招标文件规定对第二级评价因素分别进行评价，按文件 中规定的计算公式计算评价值，或按文件中规定，由评标委员会成员直接评价。 （3）招标文件可以规定，假设投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有 效投标人的平均评价值一定比例以上的，其投标将被否决。4、综合评价值的计 算（1）加权评价值二评价值X权重。（2）假设规定先评价后加权，那么投标综合评解析：2022版教材P96-97发包人义务：1 ,提供施工场地：（施工现场、地下管 线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权）；2.组织设计交底；3.约定开 工时间。39 .关于质

41、押担保方式的说法，正确的选项是（）。A、质押中的质押物需转移占有B、专利权可以质押C、股权不可质押D、建设用地使用权不可质押E、土地所有权可以质押答案：ABD 解析：质押1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将 该动产或权利作为债权的担保。保证第三人提供抵押质押抵押质押可能是债务人本人，也可能是第三人提供不转移占有动产、/新多占有动产、t留置债务人本人提供转移占有动产转移占有2.质押分为动产质押和权利质押质权自出质人交付质押财产时设立；质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债 权人所有。【可以质押的权利】（1）汇票、支票、本票、债券、存款

42、单、仓单、 提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专 利权 著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。【注意】不动产只 能抵押，不能质押。能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押.某工程施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当 由承包方承当。A、承包方人员伤亡损失B、发包方人员伤亡损失C、承包方施工设备损坏的损失D、运至施工场地待安装工程设备的损害E、工程修复费用答案：AC解析：2022版教材P110此题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定, 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当：（1）永 久工程，包括

43、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的 第三者人员伤亡和财产损失由发包人承当；（2）承包人设备的损坏由承包人承 担；（3）发包人和承包人各自承当其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承当，但停工期间应监理人要求照管工程和清理 修复 工程的金额由发包人承当；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不 需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用 由发包人承当。40 .以下建设工程材料和设备的采购适宜直接向供货商订购的是。A、采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B、采购大宗及重要建筑材料和设备C、零星采购D、必须由原供货商提供

44、产品E、只能从一家供应厂商获得答案：CDE解析：直接订购询价招彳适用零星采购、应急采购，或 只能从一家供应厂商获 得，或必须由原供货商提 供产品或向原供货商补订采购数额不大的建筑材料和 标准规格产品采购大宗及;料和设备.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，以下说法正确的选项是。A、监理单位与承包单位承当按份赔偿责任B、监理单位与承包单位承当连带赔偿责任C、难以确定责任大小的，平均承当责任D、建设单位无权请求监理单位承当全部赔偿责任E、监理单位对建设单位要求承当全部赔偿责任的请求无权拒绝答案:BCE解析：1、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对

45、应当监督 检查的工程不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承当相应的赔偿责任。2、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给 建设单位造成损失的，应当与承包单位承当连带赔偿责任。41 .以下关于设计施工总承包合同的说法，正确的选项是（）。As合同责任单一B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、固定工期、固定费用D、减少承包人的索赔E、可以缩短建设周期答案：ACDE解析：知识点:设计施工总承包的特点。设计施工总承包的优点：单一的合同责 任；固定工期 固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索 赔。缺点：设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督

46、和检查。 2022版教材P119。42 .关于招投标过程中的投标人资格审查，以下说法正确的选项是0 oA、公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式B、资格后审工作应当由资格审查委员于开标后完成C、资格预审工作应当由评标委员会于出售招标文件前完成D、资格预审和资格后审对投标人资格审查的时间不同E、资格预审和资格后审对投标人资格审查的内容和方法也不相同 答案：AD解析:一、资格审查方式资格预审资格后审具有单件性特点，且技术难度较大或 潜在投标人数量不多的逍用性、标准适用 投标文件编制费用较高，或潜在投标 化工程9多用于邀请招标范围范围时间审查主体人数量较多的招标工程，多用于公开 招标发标（出售招标文件）前资格市查委员会国有资金占控股或#主导地位的依法 必须进行招标的工程，应当组建；其他 工程由招标人自行组织资格审查.开标后评标委员会比拟考察投标人是否具备圆满关成招标工程的施工能力。只是对投标人资格审查的时间丕回，市是的目的、内容、方法亡全相同,均是43 .采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容包括（）。A、设计方案的功能、技术、经济和美观B、设计人员构成 业绩 从业经历C、工程解读D、设计构思